на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
устройство приточно - вытяжной вентиляции в здании "Детского стадиона"
г. Королёв, Московская область " ___" ________________ 2010 г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа "Спортивный клуб "Вымпел",
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Казакова Анатолия
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Подрядчик", в лице __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, вместе
именуемые также "Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации на устройство приточно -вытяжной
вентиляции в здании "Детского стадиона" от ______________________ No
_________________, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый
в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной
документации на устройство приточно - вытяжной вентиляции в здании
"Детского стадиона" (далее Объект).
Арес объекта: Московская область, город Королёв, ул. Комитетская, д.2.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в срок
со следующего дня после подписания Сторонами настоящего Контракта.
Выполнение работ предусмотрено в три этапа согласно пункту 7
технического задания.
Срок выполнения работ по первому этапу 3 рабочих дня. Срок выполнения
второго этапа - 20 дней, срок выполнения третьего этапа - 01.12.2010
года.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом рассмотрения и
оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
устройство приточно - вытяжной вентиляции в здании "Детского стадиона"
составляет _________________ (_________________________________) рубля
_______ копеек, включая все налоги..
Источником финансирования определены средства из бюджета города Королёва
Московской области.
По завершению второго этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику
авансовый платёж в размере 30% от цены контракта после получения
уведомления о передачи проектно-сметной документации в органы
государственной экспертизы и передачи 1 экземпляра технической
документации Заказчику по накладной.
Окончательны расчёт с Подрядчиком за выполненные объемы работ Заказчик
производит по окончанию третьего этапа выполнения работ. Основанием для
оплаты являются положительное заключение государственной экспертизы, акт
о приемке выполненных работ формы КС-2 (3 экземпляра), справка о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (3 экземпляра),
составленная с учетом цены, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта, 2
экземпляра проектно-сметной документации и электронная версия проектной
документации, переданные по накладной.
Заказчик производит расчет с Подрядчиком за фактически выполненные
объемы работ, согласно выставленным счет - фактуре и счету по мере
поступления бюджетных средств.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением
случаев указанных в п.4.3 настоящего Контракта.
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или
претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или
претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 рабочих дней
со дня
получения им акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик
обязан
произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной
оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
5.1.1. Вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения
обязательств по настоящему Контракту, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по
вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
5.1.3. Обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные
Подрядчиком работы в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
5.1.4.Согласовывает проектно-сметную документацию с техническими и
эксплуатационными службами города Королёва Московской области.
5.2. Подрядчик:
5.2.1. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика.
5.2.2. Вправе получать, оплату за работы, выполненные для нужд
Заказчика, в
соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
5.2.3. Обязан предоставить Заказчику заверенную своей печатью и подписью
уполномоченного лица копию свидетельства, выданного уполномоченной
саморегулирующей организацией в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным Кодексом РФ, или копию лицензии,
подтверждающие право Подрядчика заниматься видом деятельности,
являющейся предметом Контракта.
5.2.5. Обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно
техническому заданию, с надлежащим качеством, в соответствии с
действующими строительными нормами, правилами и другими нормативными
актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать
работы Заказчику в установленный срок.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные
им убытки.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
военные действия, гражданские волнения, стихийные бедствия (в т.ч.
землетрясения, наводнения, пожары) и т.п..
Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
7.4.Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
7.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные
обстоятельства и их последствия.
По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
7.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
-
"
.
"
&
,
.
J
$
N
r
?
?
Т
м
ъ
???????????
?
h
!В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств
по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, указанных в п.7.2. настоящего Контракта, длящихся более 3 (трёх)
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без обязательств
по возмещению убытков.
Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания
его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года при условии полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр -
для Подрядчика.
10.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Приложение:
1. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации на
устройство приточно-вытяжной вентиляции в здании "Детского стадиона".
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: МОУ ДОД ДЮСШ "СК"Вымпел"
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, Октябрьский
бульвар, д.10.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, Октябрьский
бульвар, д.10. Реквизиты: ИНН 5018048595 КПП 501801001, УФК по
Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва ( л/с 03908000036, МОУ
ДОД ДЮСШ "СК"Вымпел"), Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705, р/с 40204810700000002250, БИК 044583001 Телефон: (495)
511-67-80.
на устройство приточно-вытяжной вентиляции в здании "Детского стадиона"
1. Условия выполнения работ:
Работы выполняются в условиях действующего учреждения.
2. Наименование объекта:
Здание "Детского стадиона" по адресу:
Московская область, г. Королев, ул. Комитетская д.2.
3. Характеристика объекта:
Здание - 2-х этажное, прямоугольное с продольными несущими стенами.
Состоит из двух частей:
1 часть - спортивный игровой зал;
2 часть - двухэтажное кирпичное здание с раздевалками, туалетами и
душевыми.
Фундамент - свайный, буронабивной и бутовый ленточный.
Стены- кирпичные, имеются участки выполненные из бетонных блоков.
Высота здания - 9 метров.
Крыша - плоская.
Перекрытия /покрытия - металлические формы и железобетонные плиты.
Высота спортивного зала - 9 метров.
Единовременная пропускная способность - 60 человек/час.
Высота первого этажа и всех его помещений - 3.95 м.
Высота второго этажа и всех его помещений - 4.02 м.
4. Требования к поставщику:
4.1. Соответствие поставщика требованиям, предъявляемым
законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, выполнение
работ, являющихся предметом внеконкурсной процедуры запроса котировки
цены.
4.2 Неприостановление деятельности поставщика в порядке, предусмотренном
законодательством.
5. Технические требования к проектно-сметной документации:
При разработке проектно-сметной документации учесть:
5.1. здание "Детского стадиона" относится к спортивным сооружениям и
является учреждением дополнительного образования детей.
5.2.Проект должен отвечать требованиям СНиП 2.04.05-91, СНиП
2.08.02-89, требованиям СаНПиН 2.4.4.1251-03, требованиям безопасности
эксплуатации и пожарной безопасности.
5.3. Предусмотреть устройство вентиляцию в всех помещениях здания, в
том числе:
- игровой зал,
-зал шейпинга,
- зал тенниса,
- тренерские комнаты,
-сантехнические узлы;
- душевые,
- раздевалки и фойе.
Игровой зал имеет пропускную способность - 60 человек/час. При
проведении занятий с детьми наполняемость зала - 30 спортсменов. При
проведении соревнований наполняемость - 20 спортсменов и 30 зрителей.
5.4. При проектировании предусмотреть системы очистки и подогрева
воздуха до необходимой температуры.
5.5. Для помещения фойе на двух "входах-выходах" предусмотреть установку
тепловой электрической завесы.
5.6. Предусмотреть поддержание заданной температуры воздуха в
автоматическом режиме.
5.7. Вентиляционное оборудование, установка которого предусматривается
проектно-сметной документацией, не должно создавать нагрузку на несущие
конструкции здания и изменять планировку здания.
5.8 . В проекте учесть подвод теплоносителя от тепловых сетей здания.
5.9. Предусмотреть мероприятия по уменьшению шума от работы
вентиляционных установок.
6. Требования к составу технической документации, порядок сдачи
работ:
6.1. В состав технической документация входят: смета на разработку
проектно-сметной документации, рабочий проект, сводный сметный расчёт и
локальные сметы по устройству приточно-вытяжной вентиляции. Количество
экземпляров технической документации - 3 комплекта и электронная версия.
6.2. Сметная документация на проектные работы должна быть составлена на
основании справочника базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты жилищно-гражданского строительства".
6.3. Проектно - сметная документация на устройство приточно - вытяжной
вентиляции должна быть выполнена в базе ТЭР-2001 по Московской области.
6.4. Проектно-сметная документация должна пройти государственную
экспертизу и иметь положительное заключение.
6.5. Необходимые согласования с техническими и эксплуатационными
службами города Королёва Московской области проводятся силами Заказчика,
при участии исполнителя.
7. Срок выполнения работ:
Работы выполняются в 3-и этапа.
Первый этап - разработка сметы на проектные работы и
согласование с заказчиком. Срок выполнения не более 3 рабочих дней после
подписания контракта.
Второй этап - разработки проектно-сметной документации на устройство
приточно - вытяжной вентиляции в течение 20 дней после согласование
сметы на выполнение проектных работ.
Этап завершается передачей проекта на проведение
государственной экспертизы с уведомлением заказчика, передачей заказчику
1 экземпляра технической документации.
Третий этап- получение и передача заказчику положительного
заключения на проектно - сметную документацию по устройству приточно -
вытяжной вентиляции в здании "Детского стадиона", передача заказчику 2
экземпляров рабочего проекта и сметных расчётов на бумажных носителях,
экземпляр в электронным виде.
Срок окончания работ не позднее 01.12.2010г.
8. Порядок расчётов:
По завершению второго этапа проектирования Заказчик оплачивает 30 %
стоимости работ по контракту на основании счёта.
Окончательный расчёт производится по получению по накладной
проектно-сметной документации, прошедшей все необходимые согласования,
имеющей положительные заключения государственной экспертизы на основании
Актов выполненных работ формы КС-2 , справок о стоимости выполненных
работ, подписанных обеими сторонами, счетов и счетов - фактур.
