на выполнение работ по очистке участка сети ливневой канализации
диаметром 800 мм (с очисткой смотровых колодцев) в мкр. Первомайский для
ликвидации подтопления улиц Советская, Свердлова, Железнодорожная аллея
города Королёва Московской области
город Королёв, Московская область
"___" ___________ 2010г.
Управление по благоустройству администрации города Королёва Московской
области именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", далее по тексту
"Заказчик", в лице начальника Управления по благоустройству Канаева А.
А., действующего на основании Положения об управлении, с одной стороны,
и ____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице __________________
_____________________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
результатов
________________________________________________________________________
____________________________, Протокола
______________________________________________________________________
заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Исполнитель" принимает на себя
на выполнение работ по очистке участка сети ливневой канализации
диаметром 800 мм (с очисткой смотровых колодцев) в мкр. Первомайский для
ликвидации подтопления улиц Советская, Свердлова, Железнодорожная аллея
города Королёва Московской области.
1.1.1. Место выполнения работ: Московская область, г. Королёв, мкр.
Первомайский участок сети ливневой канализации от д. 36 по ул. Советская
до АЗС в районе ул. Советская д.д. 43-43а
1.2. Работы, выполняемые "Исполнителем" согласно настоящему Контракту
должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, МДС, технике безопасности и условиями
Контрактных обязательств.
1.3. Объём и состав работ определяются локальным сметным расчётом No
_____________ (Приложение No 2), составленными на основании сборников
ТЕР Московской области по состоянию на июнь 2010 года, условиями,
указанными в п.п. 5.1. п. 5 Контракта и другими условиями настоящего
Контракта.
1.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику, вместе с подписанным со
своей стороны Муниципальным контрактом и всеми необходимыми приложениями
к нему копию договора, заключенного Исполнителем со специализированным
полигоном, осуществляющим захоронение сертифицированного
песчано-илистого грунта и строительного мусора. В случае не
предоставления Исполнителем указанной копии Договора Муниципальный
контракт с Исполнителем Муниципальным заказчиком не будет заключен.
2. Стоимость работ (Цена контракта) и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (Цена контракта), в
соответствии с Протоколом ___________________ No ___ от "___" _________
2010 составляет
___________________________(______________________________________), в
том числе НДС 18% ___________
(________________________________________________________).
2.2. Источником финансирования работ по Контракту определен бюджет
города Королёва на 2010 год.
2.3. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.4. "Заказчик" производит расчет с "Исполнителем" по факту выполнения
полного объема работ согласно настоящему Контракту, после подписания
Сторонами акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3), с приложением видеоматериалов, полученные в результате
телевизионного обследования сети ливневой канализации после промывки, на
электронном носителе, а так же передачи "Заказчику" всей необходимой
документации по выполненной работе. Перечисление денежных средств
осуществляется Муниципальным заказчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет "Исполнителя".
2.5. "Исполнитель", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту оплачивает эти работы за свой счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств на лицевой счет "Заказчика" из
соответствующего бюджета, направленных на финансирование работ по
Контракту.
2.7. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Исполнитель" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ по настоящему Контракту не следующий день
заключения контракта, т.е. " " 2010 г.
3.2. Срок выполнения работ по Муниципальному контракту 2 календарных
дня, т.е. окончание работ по настоящему Контракту " " 2010 г.
3.3. Работы могут выполняться в круглосуточном режиме.
3.4. Контракт действует до 31 декабря 2010 года.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются после полного
завершения работ, по Контракту исходя из фактически выполненных работ,
после подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ
(КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), с учетом
расчетных индексов по состоянию на июнь месяц 2010 года, которые не
подлежат изменению в течение всего срока действия Контракта.
4.2. Сдача - приемка работ по Контракту осуществляется уполномоченными
представителями "Заказчика" и "Исполнителя" в соответствии с
требованиями локального сметного расчёта, ГОСТ, ВСН, СНиП и условий
контрактных обязательств.
4.3. "Исполнитель" не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания
работ по настоящему Контракту, представляет "Заказчику" оформленные
надлежащим образом документы (акт сдачи - приемки выполненных работ по
форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3), подписанные со своей стороны, с приложением видеоматериалов,
полученных в результате телевизионного обследования сети ливневой
канализации после промывки, на электронном носителе. Исполнитель обязан
приложить к (акту сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2) и
справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) копии
талонов на приемку для захоронения сертифицированного песчано-илистого
грунта и строительного мусора на специализированном полигоне,
оформленные в надлежащем порядке.
4.4. В случае выполнения "Исполнителем" скрытых работ их готовность
должна, подтверждена двусторонними актом освидетельствования скрытых
работ.
4.5. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта сдачи - приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3), рассмотреть их, подписать и направить
один экземпляр в адрес "Исполнителя", либо направить мотивированный
отказ в подписи указанного акта сдачи - приемки выполненных работ (КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в письменной
форме.
4.6. Работы не будут считаться принятыми, если при проверке выполненных
работ выявлены недостатки (дефекты), в выполненных работах, о чем
составляется соответствующий акт, с указанием выявленных недостатков и
сроков их исправления. При невыполнении "Исполнителем" предписания об
устранении выявленных недостатков в сроки, определенные предписанием,
"Заказчик" оставляет за собой право предпринять все меры,
предусмотренные действующим законодательством.
4.7. В случае возникновения разногласий по надлежащему выполнению и
качеству выполненных работ, Стороны имеет право привлекать
специализированные организации для проведения совместной оценки.
4.8. Неявка представителя "Исполнителя" для составления акта проверки
надлежащего выполнения и качества выполненных работ в течение 3 (Трех)
дней после получения уведомления от "Заказчика" дает основание
"Заказчику" составить акт в одностороннем порядке, подписать его и
считать его неотъемлемой частью настоящего Контракта. Акт направляется
"Исполнителю" и является обязательным для "Исполнителя", а указанные в
нем недостатки (дефекты) подлежат устранению "Исполнителем" и за его
счет, в срок указанный в акте.
4.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения
"Заказчиком", или он не был информирован об этом, "Исполнитель" обязан
за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию "Заказчика",
а затем за собственный счет восстановить её.
4.10. Контроль надлежащего выполнения и качества выполненных работ
производится путем визуального обследования, а при необходимости,
проведения необходимых замеров и обследований, на основе критериев,
изложенных действующими законодательными, нормативными и методическими
документами РФ.
4.11. Контроль надлежащего выполнения и качества работ по Контракту
производится в ходе плановых и внеплановых объездов (проверок)
уполномоченным представителем "Заказчика", в присутствии представителя
"Исполнителя".
4.12. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик"
определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля
"Исполнитель" обязан направить своего представителя в то место и время,
которое ему укажет "Заказчик".
4.13. До сдачи работ "Исполнитель" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Для выполнения настоящего Контракта "Исполнитель"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы по очистке участка сети ливневой канализации
диаметром 800 мм (с очисткой смотровых колодцев) в мкр. Первомайский для
ликвидации подтопления улиц Советская, Свердлова, Железнодорожная аллея
города Королёва Московской области в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом и приложением к нему, и сдать работы "Заказчику" в
установленный Контрактом срок. Место выполнения работ: Московская
область, г. Королёв, мкр. Первомайский участок сети ливневой канализации
от д. 36 по ул. Советская до АЗС в районе ул. Советская д.д. 43-43а;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с требованиями
государственных стандартов Российской Федерации (далее по тексту - РФ),
ГОСТ, ВСН, СНиП, СанПиН, МДС, технике безопасности, локального сметного
расчёта и условий Контракта;
5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
локальном сметном расчете и в настоящем Контракте;
5.1.4. самостоятельно приобретать и предоставлять материальные ресурсы,
необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта и др.);
$
J
4при заиливании до 90 % (с очисткой смотровых колодцев), вывезти мусор
(песчанно - илистый грунт и строительный мусор на специализированный
полигон, провести телевизионное обследование сети после промывки.
5.1.7. в связи с особенностями прохождения трассы ливневой канализации
осуществить выполнение работ техникой, имеющей техническую возможность
обеспечивать расстояние месторасположения спецтехники от смотровых
колодцев не менее 35 метров;
5.1.8. осуществить в процессе выполнение работ снятие проточной воды,
5.1.9. предоставить Заказчику видеоматериалы, полученные в результате
телевизионного обследования сети ливневой канализации после промывки, на
электронном носителе,
5.1.10. за свой счет и собственными силами, при выполнении работ по
Муниципальному контракту, обеспечить наличие специализированных
транспортных средств;
5.1.11. в ходе выполнения работ по Муниципальному контракту
"Исполнитель" несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками работ по Муниципальному контракту, исполнение требований
техники безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений;
5.1.12. проводить работы с соблюдением техники безопасности, санитарных
и противопожарных норм и правил;
5.1.13. в ходе работ обеспечить безопасность людей, которые могут
оказаться в зоне проведения работ;
5.1.14. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
5.1.15. предоставить "Заказчику" в течение 5 (Пяти) дней после
подписания акта сдачи - приемки работ (КС-2) и справки о стоимости работ
(КС-3) счёт - фактуру, оформленную по правилам, установленным Налоговым
кодексом РФ;
5.1.16. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по
Муниципальному контракту;
5.1.17. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки (дефекты), обнаруженные в ходе проведения
работ, для согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не
позднее 3 (Трех) дневного срока со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.18. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по Муниципальному контракту руководствоваться Федеральным законом
"О правовом положении иностранных граждан в РФ",
5.1.19. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время выполнения работ и до момента подписания Сторонами акта сдачи -
приемки выполненных работ;
5.1.20. риск случайной гибели или повреждения результата выполненных
работ до момента подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных
работ несет "Исполнитель";
имеет право:
5.1.21. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика";
5.1.22. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта;
имеет право:
5.2.4. консультировать "Исполнителя" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по Контракту;
5.2.5. требовать у "Исполнителя" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Исполнителя" информацию и документацию, связанную
с ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. при необходимости, привлекать компетентных специалистов и
организации в качестве экспертов и консультантов для проверки состояния
реализации работ и приемки выполненных работ по настоящему Контракту
5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе
пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту, письменно
уведомив об этом "Исполнителя" за 10 (Десять) дней до введения
изменений.
6. Гарантии выполненных работ
6.1. "Исполнитель" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков и условий выполнения работ по Контракту;
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные
в пункте 4.6. настоящего Контракта.
6.1.3. Гарантия на выполненные работы 24 месяца с момента подписания
Сторонами акта сдачи - приемки работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день просрочки выполнения
обязательств по настоящему Контракту составляет одну трехсотую,
действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Исполнитель" несет ответственность за ненадлежащее выполнение
работ по настоящему Контракту.
7.3. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ
до момента подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ
несет "Исполнитель".
7.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
- по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Исполнителю"
фактически произведенные затраты;
- по вине "Исполнителя" - последний обязан возместить "Заказчику"
понесенные им убытки.
7.5. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
7.7. "Исполнитель" несет ответственность за нарушение порядка проведения
работ по настоящему Контракту, а так же за нарушение установленного в
настоящем Контракте порядка оформления и предоставления всей необходимой
документации, а так же других условий настоящего Контракта;
7.8. В случае просрочки исполнения "Исполнителем" обязательств,
предусмотренных Контрактом, "Заказчик" требует уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства "Исполнителем", предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. "Исполнитель" освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
"Заказчика".
8. Расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по
соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Исполнителем" работ по Объекту на дату расторжения Контракта.
9. Особые условия
9.1. "Исполнитель" принимает на себя обязанность за свой счет
возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период
выполнения работ по Контракту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы выполнения работ по
Контракту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы
действуют в течение 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживает
признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Исполнителем" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Исполнителю", другой
находится у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по нему.
9.8. Настоящий Контракт действует до 31 декабря 2010 года.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г. Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г. Королёва
л/с No 02483004530 (Управление по благоустройству
г. Королёва л/с No 03928000008)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
