на оказание услуг по изготовлению, монтажу и установке
металлоконструкций категории
"городская афиша" на территории города Королёва Московской области
город Королёв
Московская область
"____" _________________ 2010г.
Муниципальное образование "Город Королёв Московской области", именуемое
в дальнейшем Заказчик, от имени которого выступает Администрация города
Королёва Московской области в лице и.о. Главы города Королёва Московской
области А.Б. Капустяна, действующего на основании распоряжения Главы
города Королёва от 29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и
____________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, именуемый в дальнейшем Подрядчик, далее именуемые
совместно Стороны, с соблюдением требований Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области, на
основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от
_________2010 No_____, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик, принимает на себя
обязательства оказать услуги по изготовлению, монтажу и установке
металлоконструкций категории "городская афиша" на территории города
Королёва Московской области (в количестве 10 штук) согласно сметному
расчету, эскизному проекту, которые приведены соответственно в
приложении No1, No2 к настоящему муниципальному контракту.
1.2. Подрядчик устанавливает металлоконструкции на территории
города по адресам, указанным в приложении No3 к настоящему
муниципальному контракту, в местах согласованных с Заказчиком.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Цена Контракта, составляет _________ руб. _______ коп.
(_______руб.) _____ коп., в том числе НДС 18%_________ руб. _______ коп.
(_______руб.) _____ коп.
2.2. Цена Контракта является фиксированной и индексации не подлежит на
весь период действия настоящего Контракта.
2.3. Источником финансирования определены средства из бюджета города
Королёва Московской области.
2.4. Расчет за оказанные услуги Заказчик осуществляет после подписания
акта о приемке услуг, согласно выставленным счету, счет - фактуре,
представленных в 2-х экземплярах, по мере поступления бюджетных средств.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания услуг с момента подписания Контракта в течение
30 дней.
3.2. Подрядчик вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1.Заказчик обязан принять оказанные услуги, результат
которых соответствует условиям настоящего контракта, за исключением
случая, указанного в п.4.3 настоящего Контракта. Факт оказания услуг
подтверждается актом об их приемке.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о
приемке оказанных услуг обязан направить Подрядчику один экземпляр
подписанного акта или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика есть замечания и/или претензии по
оказанным услугам, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых мер по их устранению. Подрядчик
обязан произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
Указанные замечания и/или претензии могут быть предъявлены Заказчиком в
течение 10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
оказываемых услуг;
б) оказывает содействие Подрядчику при оказании услуг, являющихся
предметом настоящего Контракта;
в) вправе приостановить оказание услуг, в случае несоответствия их
сметной документации, применяемых материалов;
г) определяет место установки металлоконструкций.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для оказания услуг;
б) при оказании услуг обязан обеспечить:
- соблюдение правил по технике безопасности, охране окружающей среды;
- соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил;
- безопасность людей, которые могут оказаться в зоне оказания услуг.
в) произвести уборку места установки металлоконструкций от
строительного мусора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность:
- за качество используемых материалов и оборудования. Все материалы и
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие качество.
- за качество оказанных услуг в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со
дня сдачи их Заказчику.
6.3. В случае нарушения срока оказания услуг Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного разделом 3 настоящего Контракта срока
исполнения обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
6.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения
результата оказанных услуг до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Единственным основанием, освобождающим Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта, является действие обстоятельств непреодолимой
силы.
p
r
$
"
p
r
''
?
gdИ
hИ
hИ
hИ
hИ
hИ
hИ
hИ
''
[$^''
''
^''
&
тельно в письменном виде (в том числе посредством электронных средств
связи: по факсу или по электронной почте) известить другую Сторону о
моменте возникновения, характере и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких именно
обязанностей по настоящему Контракту они препятствуют.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае если взаимное согласие не достигнуто, споры по
настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания
его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года при условии полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр - для Заказчика, 1
экземпляр -
для Подрядчика.
10..3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Администрация города Королёва Московской области, тел. (095) 516-82-70.
141070 Московская область, г. Королёв,
ул. Октябрьская, д.1, (495) 516-82-70
ИНН 5018034320, КПП 501801001
УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва /Администрация
города Королёва л/с 039 01000005)
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001
И.о. Главы города Королёва
Московской области
_____________ А.Б. Капустян
Руководитель
________________________
Приложение No1
к муниципальному контракту
No от
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на изготовление, монтаж и установку металлоконструкции категории
"городская афиша"
Сметная стоимость одной металлоконструкции равна 29806,80руб.;
Сметная стоимость десяти металлоконструкции равна 298068,00руб.;
Составлен в текущих ценах по состоянию на июль 2010 г.
Наименование работ и затрат
Пара-
метры
м
кол-во
Цена
на ед. измер.
Всего
по
разд.
Всего
руб.
1.
Материалы
1.1
Труба профильная 40*40
(периметр афиши)
40*40*0,2
6
3
120
2160
1.2.
Труба круглая d=100 мм (стойки)
100*3,0
6
1
260
1560
1.3.
Рекламное поле их оцинкованной стали (не менее 2-х мм)
1,50*3,00
1
1800
1800
1.4.
Труба профильная 25*25
(подложка афиши)
25*25*2
6
3
70
1260
1.5.
Труба профильная 25*40 (верх афиши)
25*40*2
6
2
100
1200
1.6.
Композитный материал "Dibond" (верх афиши)
1,25*4,0*4
0,5
8000
3000
1.7.
Труба круглая d=160 мм (опоры стоек)
160*3,0
6
0,2
400
480
1.8.
Вставки-шайбы (Опоры-Стойки)
160*5,0
4
300
1200
1.9.
Краска 2-х цветов
2
1200
1.10
Декоративные наконечники на стойки, выточенные из металла
