на поставку изданий для комплектования книжного фонда
МУК "Централизованная библиотечная система".
г. Королёв, Московская область " ___" ________________ 2010 г.
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система
г.Королёва", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
Межуевой Галины Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
________________________________________________, действующего на
основании ___________________, вместе именуемые также "Стороны", а по
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства
Российской Федерации, в соответствии с Протоколом No ______ от ______
(поставка книгопечатной продукции для комплектования книжного фонда
учреждений МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"),
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя
обязательства осуществить поставку и доставку книгопечатной продукции
(Далее Продукции) для комплектования книжного фонда учреждений МУК
"Централизованная библиотечная система".
1.2. Поставщик осуществляет поставку Продукции по настоящему Контракту в
соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Номенклатурой
(ассортиментом) Продукции (Приложение No 2) в отдел комплектования и
обработки литературы МУК "ЦБС г.Королёва" (Московская область,
г.Королев, ул.50 лет ВЛКСМ, д.5/16).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента, полученного в ходе запроса
котировки цен (_____%) составляет _________________
(_________________________________) рубля _______ копеек, включая НДС по
ставке 18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь
период действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из бюджета города
Королёва Московской области.
2.3. По окончании поставки Продукции Поставщик представляет в 2-х
экземплярах Заказчику составленные с учетом понижающего коэффициента,
указанного в п. 2.1. настоящего Контракта, счёт-фактуру, накладные на
Продукцию и другие документы, подтверждающие выполнение им условий
Контракта.
2.3.1. Заказчик оплачивает фактически поставленную Продукцию после
подписания акта сдачи-приемки в течение 30 рабочих дней с момента
поступления средств на финансирование оплаты настоящего контракта.
Расчеты Заказчика с Поставщиком осуществляются по мере поступления
бюджетных средств.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик осуществляет поставку в полном объёме в строгом
соответствии Номенклатурой (ассортиментом) Продукции (Приложение 2) и
адресом доставки указанным в п.1.2. Контракта, с обязательным
предоставлением сертифицированного библиографического описания на
поставляемую Продукцию в формате RUSMAPC. Срок поставки: не позднее 2
календарных дней со дня получения заявки от Заказчика Время Поставки: до
14 часов по МСК.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Приемка Продукции осуществляется - согласно Инструкции о порядке приемки
Продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, по количеству - согласно описи Продукции.
Заказчик обязан принять поставляемую Продукцию, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт надлежащей поставки
Продукции должен быть подтвержден визой уполномоченного представителя
Заказчика, подписанным "Сторонами" актом приема-передачи, транспортной
накладной и счетом - фактурой. Подписанный акт приёма-передачи
подтверждает факт передачи книгопечатной Продукции в собственность
Заказчика.
В случае получения Заказчиком Продукции ненадлежащего качества или
несоответствующей условиям Контракта, Стороны обязаны составить акт с
перечнем замечаний и/или претензий, а также необходимых действий по их
устранению. Указанные замечания и/или претензии должны быть предъявлены
Заказчиком в течение 10 рабочих дней со их выявления. Поставщик обязан
произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе приостановить Поставку в случае несоответствия поставляемой
Поставщиком Продукции условиям Контракта;
г) Заказчик обязуется предоставить Поставщику доступ к месту для
складирования поставляемой Продукции;
д) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
поставленную Поставщиком Продукцию в соответствии с разделом 2
настоящего Контракта;
5.2. Поставщик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимую для выполнения условий Контракта;
б) вправе получать, оплату за произведенную поставку Продукции, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) обязан произвести поставку Продукции по настоящему Контракту согласно
Техническому заданию (Приложение 1) и Номенклатурой (ассортиментом)
Продукции (Приложение No 2), в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом;
г) производить доставку Продукции собственным транспортом;
д) производить разгрузку и складирование Продукции в местах,
согласованных с Заказчиком;
е) обеспечить разгрузку и складирование Продукции с соблюдением правил
по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
ж) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, и до получения от них указаний приостановить поставку
Продукции при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения условий Контракта;
X
n
?
?
|
эя4иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
Поставки либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения срока поставки Продукции Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. В случае прекращения Поставки Продукции, предусмотренной настоящим
Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции до ее
приемки Заказчиком несет Поставщик.
7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- Гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п..
Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их
последствия.
По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств по
настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы, указанных в п.7.2. настоящего Контракта, длящихся более 3 (трёх)
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без обязательств
по возмещению убытков.
Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года при условии
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр - для Заказчика, 1
экземпляр - для Поставщика.
10..3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: МУК "Централизованная библиотечная система г.Королёва"
Поставщик:
141070, Московская область, г.Королев, ул.50 лет ВЛКСМ, д.5/16. Тел.:
511-49-54
ИНН 5018085861, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г.Королева) (Комитет по культуре (МУК ЦБС), БИК 044525225
Наименование_______________________
