выполнение выполнению ремонтных работ электроустановки зрительного зала
МУК "Дом культуры "Текстильщик"
г. Королёв, Московская область " ___" ________________ 2010 г.
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Текстильщик", именуемое
в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Щукиной Валентины Васильевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________,
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Подрядчик", в лице __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________, вместе
именуемые также "Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от
______________________ No _________________, заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить выполнению ремонтных работ электроустановки
зрительного зала МУК "Дом культуры "Текстильщик", (далее Объект). Арес
объекта: 141068, Московская область, город Королёв, микрорайон.
Текстильщик, улица Советская, дом No 8.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Требованиями Заказчика (Приложение No 1) и сметной документацией
(Локальный сметный расчет No19-12-10 (Ремонт электроустановки
зорительного зала. Электромонтажные работы) (Приложение No2).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, определяется в соответствии с Протоколом
рассмотрения и оценки котировочных заявок и с учетом понижающего
коэффициента, полученного в ходе запроса котировок (_____%) составляет
_________________ (_________________________________) рубля _______
копеек, включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации
не подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из бюджета города
Королёва Московской области.
2.3. Авансирование не предусмотрено.
2.4. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленный с учетом
понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1. настоящего Контракта, в
2-х экземплярах и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) в 2-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за фактически
выполненные объемы работ, согласно выставленным счет-фактуре и счету в
2-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком осуществляются по мере
поступления бюджетных средств.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
срок со следующего дня после подписания Сторонами настоящего Контракта
до 30 декабря 2010 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанных в п.6.1 настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или
претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или
претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 рабочих дней
со дня
получения им акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик
обязан
произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной
оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по
вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;
в) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае
несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;
г) Заказчик обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
д) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные
Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
е) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего Контракта,
рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
Решение о
продолжении выполнения работ и при необходимости корректировки сроков
выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и
оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать, оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта,
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;
г) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и локальному сметному расчёту No68-03-10
(Приложение No2) с надлежащим качеством, в соответствии с действующими
строительными нормами, правилами и другими нормативными актами, в объеме
и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику в
установленный срок;
д) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ
по настоящему Контракту;
е) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах,
согласованных с Заказчика;
- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место
проведения работ после их завершения и произвести уборку территории,
прилегающей к
Объекту;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне,
прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;
ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ
по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь,
инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку
помещений;
з) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
и) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;
к) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту в
соответствии с договором No01-10/1 от 11.01.2010 о совместном
взаимодействии по выполнению ремонтных работ в 2010 году определен:
руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).
6.2 Уполномоченный представитель Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
8
N
f
h
p
?
яя
?несет ответственность за качество выполненных им работ в течение
24 (Двадцати четырех) месяцев со дня сдачи их Заказчику. Обнаруженные в
гарантийный
период дефекты, связанные непосредственно с качеством выполненных работ,
оформляются актом за подписями Сторон и указанием сроков их устранения.
Устранение
дефектов производится Подрядчиком за свой счет.
7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных
работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок,
установленный Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ,
допущенные по вине Подрядчика.
7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости
работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику
неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного разделом 3
настоящего
Контракта срока исполнения обязательства в размере одной трёхсотой
действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по
вине другой Стороны.
7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные
им убытки.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной
работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или
избежать.
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- Гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п..
Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
8.4.Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их
последствия.
По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.8.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2009 года при условии
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
11..3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Текстильщик"
Адрес юридический: 141068 МО, г. Королёв,
мкр. Текстильщик, ул. Советская, д.8
Адрес фактический: 141068 МО, г. Королёв,
мкр. Текстильщик, ул. Советская, д.8
ИНН 5018085847
КПП 501801001,
УФК по Московской области
(ФКУ Администрации г. Королёва)
(МУК "Дом культуры "Текстильщик"
л/с 03906000019)
р/с 40204810700000002250
банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России город Москва 705
БИК 044583001
Телефон: 512-60-69 Факс: 515-72-30
Наименование_______________________
Адрес юридический
___________________________
Адрес фактический: ___________________________
Реквизиты: ИНН _____________
КПП __________,
р/с ____________________________________
банк:___________________________
город_______________
к/с _____________________
БИК ______________________
Телефон: ______________________Факс:____________
В.В.Щукина
Приложение 1
Требования заказчика
к выполнению ремонтных работ электроустановки зрительного зала
1. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего технического задания и документации о
проведении открытого аукциона, СНиП, ПУЭ и правил противопожарной
безопасности.
2. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат
соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком и
заказчиком.
3. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом.
4. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с
муниципальным заказчиком.
5. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике
безопасности, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.
6. После завершения работ объект должен быть освобожден от оборудования,
материалов, мусора.
7. Безопасность выполняемых работ обеспечивается в соответствии с ТК РФ.
8. Организация работ в зоне проведения ремонтных работ должна
обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения
строительно-монтажных работ.
9. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:
- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и
механизмы,
предназначенные для конкретных условий и видов работ, допущенные
органами государственного надзора.
10. Исполнитель обязан уведомить уполномоченного представителя заказчика
руководителя МУ "УКТР г. Королёва, М.обл." не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и
скрытых работ. В случае, когда уполномоченный представитель заказчика не
был проинформирован об этом, или информация с опозданием, то по
требованию уполномоченного представителя заказчика исполнитель обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за
свой счет без компенсации со стороны заказчика. Готовность принимаемых
конструкций и работ подтверждается подписанием, уполномоченным
представителем заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва, М. обл." и
исполнителем двусторонних актов промежуточной приемки ответственных
конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
11. Осуществляет работы по графику, согласованному с директором "ДК
"Текстильщик".
Начало исполнения работ по контракту: на следующий день после подписания
Муниципального контракта.
Срок выполнения работ: До 30 декабря 2010г.
Условия оплаты:
- авансирование не предусмотрено. Возможно досрочное закрытие работ
- расчет производится после выполнения всех видов работ и подписания
акта сдачи-приемки работ КС-2 и справки КС-3.
Гарантийный срок:
- на работы, выполненные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок
в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания
последнего из актов приемки выполненных работ. Срок исправления
Исполнителем недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - 5
дней.
