Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:

Председателю котировочной комиссии

Н.П.Гринько

Уважаемая Наталья Петровна!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся,
являемся организацией, относящейся к субъектам малого
предпринимательства, предлагаем осуществить ремонт кровли и межпанельных
швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия, Московская область, г. Королёв, пр-кт
Космонавтов, д. 5-а)

________________________________________________________________________
____

(сумма цифрами)

( ) руб.,

(сумма прописью)

в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

Цена работ указана с учетом всех налогов.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта.

На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ.

Условия оплаты:

- авансирование предусмотрено на приобретение сырья и материалов в
размере 30% от суммы муниципального контракта;

- осуществление оплаты выполненных работ после полного завершения работ
по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ по мере
поступления бюджетных средств на финансирование оплаты контракта.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная
заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут
выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и
представление Исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны
никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________

(подпись, печать) (должность,
Ф.И.О.)

Приложение 2

Анкета участника

Каждое юридическое лицо должно заполнить данную Форму.

Таблица 1

1 Наименование фирмы:
_____________________________________________________

________________________________________________________________________
_________

2 Адрес юридический:
______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес фактический:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________
__

Адрес почтовый:
__________________________________________________________
________________________________________________________________________
__

3 Телефон: (с указанием кода города):
_________________________________________

4 Факс: (с указанием кода города):
____________________________________________

Адрес электронной почты:
_________________________________________________

Адрес страницы в Internet:
__________________________________________________

5 Место регистрации: _________________________ Год регистрации:
____________

6 Банковские реквизиты:
____________________________________________________

________________________________________________________________________
_



______________________ ______________________

(подпись, печать) (должность, Ф.И.О.)

для индивидуального предпринимателя

Таблица 2

1 Фамилия: _____________________________________________

Имя: ______________________________________________

___

Отчество: _____________________________________________

2 Паспортные данные: серия _______, No ________, выдан
________________________

_________________________________________________________,
дата___________

3 Национальная принадлежность (гражданство):
________________________________

4 Место жительства:
________________________________________________________

________________________________________________________________________
__

5 Контактный телефон (с указанием кода города):
_______________________________

6 Место регистрации: _________________________ Год
регистрации:_____________

7 Банковские
реквизиты_____________________________________________________

______________________ ______________________

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а)

Наименование работ Сметная стоимость в (руб.)

ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а) 299 895,00

ИТОГО: 299 895,00



Сметные расчеты составлены в ценах по состоянию на январь 2010 года
"МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"

Объем выполняемых работ: СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О
запросе котировки цены

Требования к Подрядчику:

1. С 1 января 2010 года осуществление предпринимательской деятельности
по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства разрешается на основании
свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

2. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства на указанные в документации виды работ.

3. Выполнить работы согласно сметной документации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего технического задания и документации о
запросе котировки цены, СНиП, ПУЭ и правил противопожарной безопасности.

4. Все материалы, необходимые для проведения работ, должны иметь
сертификат соответствия и должны быть согласованы с Муниципальным
заказчиком и заказчиком.

5. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом.

6. Производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с муниципальным заказчиком.

7. Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с
соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил.

8. После завершения работ объект должен быть освобожден от
оборудования, материалов, мусора.

9. Исполнитель производит благоустройство объекта и прилегающей к нему
территории в течение одной недели.

10. Безопасность выполняемых работ обеспечивается в соответствии с ТК
РФ.

11. Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда,
обувь и др.).

12. Организация работ в зоне проведения ремонтных работ должна
обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения
строительно-монтажных работ.

13. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и
механизмы, предназначенные для конкретных условий и видов работ,
допущенные органами государственного надзора.

14. Организовывает работы по графику, согласованному с руководителем
образовательного учреждения. Выполняет работы в помещениях
образовательного учреждения только во время отсутствия в них детей
(вечернее, ночное время, выходные дни и/или по согласованию с
руководителем образовательного учреждения).

15. Обеспечивает требования, установленные директивными документами по
противодействию терроризму.

Срок выполнения работ: 25.07.2010г.

На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок в
течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта
приемки выполненных работ.

Условия оплаты:

- авансирование может быть предусмотрено на приобретение сырья и
материалов в размере 30% от суммы муниципального контракта;

- осуществление оплаты выполненных работ после полного завершения работ
по контракту, после подписания акта сдачи-приемки работ по мере
поступления бюджетных средств на финансирование оплаты контракта.

Приложение 4

ТАБЛИЦА ЦЕН

ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а)

Наименование работ Сметная стоимость в (руб.) Коэффициент тендерного
снижения Стоимость работ*

ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а) 299 895,00



ИТОГО: 299 895,00



ИТОГО:



*Примечание: все цены приводятся с учетом всех налогов и затрат,
требований технического задания и сметной документации.

____________________ _______________

(подпись, печать, дата) (должность, Ф.И.О.)

Приложение No 5

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА No

ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а)

г. Королёв М.обл.
"__" _______ 2010 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа No 20 (МОУ СОШ No20), в лице Директора Дахно Л.К., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик,
Муниципальное учреждение "Управление по организации проведения
капитального и текущего ремонта объектов города Королёва Московской
области", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя
учреждения Калиничева В.Д., действующего на основании Устава с одной
стороны и ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице
_____________________________________, действующего на основании Устава
и лицензии No_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Муниципальный контракт, далее по тексту
Контракт, о нижеследующем::

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Муниципальный заказчик и Заказчик поручают, а Подрядчик принимает на
себя ремонт кровли и межпанельных швов МОУ СОШ No20 (141075 Россия,
Московская область, г. Королёв, пр-кт Космонавтов, д. 5-а) - (далее по
тексту работы на объекте).

Выполнение работ на объектах, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта,
осуществляется в соответствии со сметной документацией (Локальная
смета), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, условиями,
заявленными во внеконкурсной процедуре запроса котировки цены.

Работы, выполняемые согласно настоящего Контракта должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП,
технике безопасности и условиям контрактных обязательств.

Настоящий Контракт составлен на основании результатов запроса котировки
цены, (Протокол No_____________ года заседания котировочной комиссии).

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________
руб. (_____________) рублей, в том числе НДС 18 %.

Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств
местного бюджета. Оплата по контракту производится в течение 10 дней с
момента поступления бюджетных средств на финансирование оплаты
настоящего контракта

Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику аванс на приобретение
сырья и материалов в размере 30% от стоимости работ, указанной в п.п.
2.1.

Подрядчик, превысивший объемы и стоимость работ без согласования с
Муниципальным заказчиком и Заказчиком, оплачивает эти работы за свой
счет.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляются
Муниципальным заказчиком за фактически выполненные объемы работ, после
полного завершения работ по контракту и подписания сторонами актов
выполненных работ (КС-2) и справки КС-3.

В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине
Муниципального заказчика процент за пользование чужими денежными
средствами с Муниципального заказчика и Заказчика не взимается.

В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой
финансирования Муниципального заказчика, Подрядчик не вправе
осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с
Муниципальным заказчиком.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его заключения.

Контракт действует с момента его подписания и до 31 декабря 2010 года,
кроме сроков указанных в п.п. 7.1.4. настоящего Контракта.

Срок начала исполнения работ - с момента подписания Контракта.

Срок окончания работ - 25.07.2010г.

3.5. Все изменения сроков начала и окончания работ, оформляются
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Муниципальный заказчик в течение срока действия настоящего
Контракта:

4.1.1. утверждает сметную документацию, необходимую для производства
работ по настоящему Контракту,

4.1.2. обеспечивает финансирование работ на объекте.

4.1.3. производит в установленном в разделе 2 . порядке выплату
"Подрядчику" аванса,

4.1.4. участвует в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных
по Контракту работ, рассматривает и подписывает акты сдачи - приемки
работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3),

4.1.5. производит окончательный расчет с "Подрядчиком" за выполненные
работы в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего
Контракта.

4.1.6. обеспечивает "Подрядчика" закрываемым складским помещением на
территории Объектов, выполняет в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в статьях настоящего Контракта.

4.1.7. Имеет право расторгнуть настоящий Контракт в порядке и на
условиях предусмотренных в настоящем Контракте и законодательством РФ.

4.2. Заказчик в течение действия настоящего контракта:

4.2.1.согласовывает сметную документацию, необходимую для выполнения
работ по настоящему Контракту.

4.2.2. осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых сырья и
материалов.

4.2.3. осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком рассмотрение
актов выполненных работ, участвует, совместно с Муниципальным
заказчиком и другими заинтересованными лицами, в работе комиссии по
приемке выполненных Подрядчиком работ.

4.2.4. Осуществляет совместно с Муниципальным заказчиком приемку
выполненных Подрядчиком работ.

4.2.5. участвует в приемке выполненных по настоящему Контракту работ,
подписывает акты сдачи - приемки работ КС-2 и справку КС-3.

4.3. Подрядчик в течение срока действия настоящего контракта:

4.3.1. выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии со
сметной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

B

Ь

ь

"

?

?

?????

????(????

????(????

??????

?????

$

????os??

?

????o???

?????

&

??&?

????

??&?

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.

4.3.3. уведомляет Муниципального заказчика и Заказчика, в письменной
форме, о необходимости проведения дополнительных работ по настоящему
Контракту, не учтенных в технической документации и увеличении в связи с
этим сметной стоимости работ.

4.3.4. согласовывает с Муниципальным заказчиком и Заказчиком
дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией или
заданием Муниципального заказчика

и Заказчика, и в связи с этим, по поручению Муниципального заказчика и
Заказчика, производит необходимые согласования с контролирующими
органами.

4.3.5. при выполнении работ использует сырье, материалы и оборудование,
имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, другую
документацию, удостоверяющую их качество и по первому требованию
Муниципального заказчика предоставляет последнему копии указанных
сертификатов и др.

4.3.6. по требованию Заказчика представляет копии документов,
удостоверяющих качество сырья, материалов и оборудования, используемых
при выполнении работ.

4.3.7. согласовывает, при необходимости, с органами технического надзора
порядок ведения работ на объектах и обеспечивает его соблюдение на месте
проведения работ.

4.3.8. предоставляет Заказчику всю необходимую документацию и оказывает
содействие для осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и
качеством выполняемых по Контракту "работ".

4.3.9. Организовывает работы по графику, согласованному с руководителем
ОУ. Выполняет работы в помещениях образовательного учреждения только во
время отсутствия в них детей (вечернее, ночное время, выходные дни и/или
по согласованию с руководителем образовательного учреждения).

4.3.10. Обеспечивает требования, установленные директивными документами
по противодействию терроризму.

4.3.11. немедленно извещает Муниципального заказчика и Заказчика и до
получения от них указаний, приостанавливает работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика и Заказчика
последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.

4.3.12. получает, при необходимости, разрешение на проведение земляных
работ.

4.3.13. в течение 5 дней после выполнения работ передает Муниципальному
заказчику счет - фактуру, оформленную по правилам, установленным п.п.
5,6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

4.3.14. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику и Заказчику, а Муниципальный заказчик
оплачивает выполненные работы, с учетом положений, изложенных в
предложении 2 п.п. 2.1., и в п.п. 4.1.2.

4.3.15. При производстве электромонтажных и сантехнических работ
Подрядчик при завершении работ по Контракту обязан оформить и
предоставить Муниципальному заказчику и Заказчику принципиальную и
исполнительную/ исполнительную (для сантехнических работ) схемы
подписанную Подрядной организацией и представителем Муниципального
заказчика (данный действует в случае выполнения электромонтажных и/или
сантехнических работ по Контракту).

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после полного завершения
работ по настоящему контракту, комиссией, организуемой Муниципальным
заказчиком, в составе своего представителя, представителя Заказчика,
представителей Подрядчика и привлекаемых Муниципальным заказчиком и
Заказчиком, и при необходимости других, заинтересованных организаций, на
основании актов сдачи - приемки работ КС-2 и Справки КС-3.

5.2.Приемка выполненных работ производится в срок, согласованный
сторонами, после получения Муниципальным заказчиком и Заказчиком
извещения об их выполнении.

5.3. В случае выполнения Подрядчиком скрытых работ их готовность должна
быть подтверждена двусторонними актами промежуточной сдачи-приемки
ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем за собственный
счет восстановить ее.

Если при приемке выполненных работ комиссией будут обнаружены
недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объектов и/или
недостатки в выполненных работах, то комиссией составляется Акт с
указанием этих недостатков и сроков их исправления.

До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного

уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.

Подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику акт
выполненных работ (КС-2) и справку КС-3 при сдаче выполненных работ.
Акт представляется с указанием в нем номера Муниципального контракта и
его даты, периода проведения работ, адреса объектов, полной сметной
стоимости работ за подписью уполномоченного лица Подрядчика и
скрепленного его печатью.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости
работ обязан в согласованный сторонами срок, переделать эти работы или
устранить допущенные недостатки (дефекты).

При не выполнении этой обязанности Муниципальный заказчик вправе
привлечь другую организацию для устранен6ия обнаруженных дефектов и
недостатков, с оплатой расходов по устранению выявленных дефектов и
недостатков за счет Подрядчика, и расторгнуть с Подрядчиком настоящий
Контракт.

6.2. В случае задержки сроков выполнения работ и/или сроков устранения
недостатков (дефектов) в работах, установленных в актах приемки и актах
проверки качества работ, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости контракта/дефектов за каждый день
просрочки по его исполнению и/или по их устранению.

6.3. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения
своих обязанностей по настоящему Контракту. Санкции за нарушение
контрактных обязательств возникают после выставления претензий
пострадавшей стороной или вынесения по этому вопросу судебного решения.

6.4.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение его
работниками и субподрядными организациями мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, по соблюдению
санитарных и противопожарных норм и правил во время проведения работ. В
случае ненадлежащего выполнения этих правил, нарушения норм и правил
выполнения работ, использования некачественного сырья и материалов,
несоблюдения установленных стандартов, повлекших причинение ущерба
третьим лицам и судебное разбирательство, Подрядчик возмещает
потерпевшей стороне, Муниципальному заказчику и Заказчику ущерб в полном
объеме.

6.5. Муниципальный заказчик и Заказчик не несут ответственность за
сохранность материалов Подрядчика.

6.6. В случае неисполнения обязанности, установленной п.п. 4.3.11.
Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 4 МРОТ.

6.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Контракта, а также, если эти обстоятельства непреодолимой
силы будут признаны форс-мажорными. В этом случае соответствующая
сторона Контракта должна незамедлительно сообщить о наступлении
форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы
дальнейшего исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, сырья, конструкций,
оборудования, соответствия их государственными стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другой документацией, удостоверяющих их качество.

7.1.2. Качественное выполнение работ в соответствии с государственными
стандартами, действующими нормами и правилами, техническими
условиями и условиями контрактных обязательств.

7.1.3. Своевременное устранение недостатков (дефектов) выявленных в
период гарантийного срока, указанного в п.п. 7.1.4. настоящего
Контракта.

7.1.4. На работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный
срок в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты
подписания акта приемки выполненных работ. Срок исправления Подрядчиком
недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ - 5 дней.

7.1.5. Подрядчик обязан за свой счет и в согласованный сторонами срок
устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного
срока.

7.1.6. Для участия в составлении акта, подтверждающего недостатки
(дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, согласования
сторонами порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить
своего представителя не позднее 3-х дневного срока со дня получения
письменного уведомления Муниципального заказчика и Заказчика.

7.1.7. Неявка представителя Подрядчика для составления акта о
выявленных недостатках (дефектах) в течение 3-х дней после получения
уведомления от Муниципального заказчика и Заказчика дает основание
Муниципальному заказчику и Заказчику составить акт в одностороннем
порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего
Контракта. Указанный Акт направляется Подрядчику и является обязательным
для Подрядчика, а указанные в нем недостатки и дефекты подлежат
устранению подрядчиком, за счет подрядчика, в срок указанный в Акте.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, другим действующим законодательством
Российской Федерации, регулирующим строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание прилегающей к зоне
выполнения работ территории и принимает своевременные меры по ее уборке.

В случае окончания срока действия лицензии на осуществление Подрядчиком
выполняемого вида работ раньше срока окончания работ или аннулирования
ее компетентными органами и не представления новой лицензии,
Муниципальный заказчик и Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем
порядке Контракт без возмещения каких-либо убытков Подрядчику с
передачей Муниципальному заказчику результатов выполненных работ и
поручить выполнение работ другому исполнителю.

В случае неисполнения или систематического некачественного исполнения
Подрядчиком порученных работ, грубого нарушения норм и правил выполнения
работ, использования некачественных материалов, Муниципальный заказчик и
Заказчик в одностороннем порядке без возмещения каких-либо убытков,
имеет право расторгнуть Контракт, предупредив Подрядчика в 10 дневный
срок.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе отказаться от
исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе
назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться
от Контракта, и/или поручить исправление работ другому лицу за счет
подрядчика, а также потребовать с Подрядчика возмещения убытков.

Подрядчик обязан в недельный срок со дня подписания акта приемки
выполненных работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инструменты,
строительные материалы, а также освободить от мусора и благоустроить
объекты и прилегающую к ним территорию.

В течение срока действия настоящего Контракта Муниципальный заказчик
имеет право по соглашению сторон вносить изменения в содержание
Контракта, если исполнение Контракта без изменений его условий повлечет
нарушение интересов Муниципального заказчика.

Расторжение Контракта так же допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон
оформляется в письменной форме с приложением оснований досрочного
расторжения Контракта, а также акта передачи незавершенных ремонтных
работ.

Все изменения настоящего Контракта оформляются Сторонами в письменной
форме.

Взаимоотношения сторон, в части, не урегулированной настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.

В случае если между сторонами возникли разногласия и споры при
исполнении обязательств по настоящему Контракту, и они не были разрешены
путем переговоров, спор передается для рассмотрения Арбитражным судом, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов
Стороны в 10-дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной
форме.

Настоящий Контракт составлен в 4-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

"Муниципальный заказчик"

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа No 20

юр/факт 141075 Московская область, г. Королёв пр-т Космонавтов, д.5а

ИНН/КПП 5018047947/501801001

УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (МОУ СОШ No20,
л/с 03904000083); Р/сч. 40204810700000002250; БИК 044583001 Отделение 1
Московского банка России г. Москва 705

Директор

__________________ Дахно Л.К. "Подрядчик"

"Заказчик"

Муниципальное учреждение

"Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта
объектов города Королёва Московской области"

141070, г. Королев, М. обл.,

ул. Гагарина, дом 11.

ИНН 5018105268 КПП 501801001

б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области (ФКУ Администрации г.
Королёва (МУ "УКТР г. Королёва М. обл." л/с 03916000045) в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001

Руководитель учреждения

___________ Калиничев В. Д.

М.П.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

"Согласовано"

Председатель комитета Н.П.Гринько