на выполнение работ по ремонту лестничных ступеней через зону
Акуловского водоканала (подходы к Мемориальному комплексу города
Королёва Московской области в память павших в годы Великой Отечественной
войны (площадь Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.)
город Королёв, Московская область
"____" ____ 2010г.
Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской
области именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик" (далее по тексту
- "Заказчик"), в лице начальника Управления Канаев А.А., действующего на
основании Положения, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Подрядчик", в лице (Генерального директора) директора
_____________________________________________, действующего на основании
Устава _______________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок от ________________ No __________, заключили
настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. "Заказчик" поручает и оплачивает, а "Подрядчик" принимает на себя
выполнение работ по ремонту лестничных ступеней через зону Акуловского
водоканала (подходы к Мемориальному комплексу города Королёва Московской
области в память павших в годы Великой Отечественной войны (площадь
Победы, д. 1, г. Королёв М. обл.) (далее работы по Объекту).
1.2. Работы по Объекту, выполняемые "Подрядчиком" согласно настоящему
Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации (далее по тексту - РФ), СНиП, МДС, СанПиН, технике
безопасности и условиям Контрактных обязательств.
1.3. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются прилагающимся локальным сметным расчётом (Приложение No2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, составленной на
основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для
Московской области.
2. Цена контракта (стоимость услуг) и порядок расчетов
2.1. Цена контракта (Стоимость работ по настоящему Контракту),
согласно предложению "Подрядчика" составляет
________________________________________________________________________
____________рублей, в том числе НДС 18%
___________________________________________________________________
рублей, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от
_____________ No _____________.
2.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определен
бюджет города Королёва Московской области на 2010 год.
2.3. Авансирование работ по настоящему Контракту определено в размере
30% (тридцать) от цены контракта (стоимости работ) указанной в п. 2.1.
настоящего Контракта.
2.4. "Заказчик" производит окончательный расчет с "Подрядчиком" по
факту выполнения полного объема работ по Контракту, после подписания
акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3), с учетом ранее перечисленного аванса,
и передачи "Заказчику" всей необходимой документации по выполненной
работе. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в течение в течение
10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств из бюджета
города Королёва Московской области на лицевой счет Муниципального
заказчика, необходимых для оплаты работ по Муниципальному контракту.
2.5. "Подрядчик", превысивший объемы и стоимость работ по настоящему
Контракту, оплачивает эти работы за свой счет.
2.6. Все оплаты по настоящему Контракту производятся "Заказчиком" по
мере поступления денежных средств из бюджета города Королёва Московской
области, направленных на финансирование работ по Объекту.
2.8. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной
задержкой финансирования, "Подрядчик" не вправе осуществлять передачу
прав кредитора другому лицу без согласования с "Заказчиком".
3. Сроки выполнения работ и действия Контракта
3.1. Срок начала выполнения работ по настоящему Контракту - на следующий
день после заключения Контракта, т.е. "__" ________ 2010 г.
3.2. Окончание работ "27" апреля 2010 г.
3.3. Настоящий Контракт действует до 31.12.2010 г.
4. Порядок сдачи-приемки работ и контроль качества
4.1. Работы по настоящему Контракту оплачиваются по факту выполнения
полного объема работ по Контракту, после подписания Муниципальным
заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 10 (десяти) дней
с момента поступления бюджетных средств на лицевой счет Муниципального
заказчика, с учетом предложения "Подрядчика" (Протокол
________________ No ______), с учетом Расчетных индексов, указанных в
локальном сметном расчете (Приложение No 2) по состоянию на декабрь
месяц 2009 года и не подлежащих изменению в течение всего срока действия
настоящего Контракта
4.2. Сдача - приемка работ по Объекту осуществляется уполномоченными
представителями "Подрядчика" и "Заказчика" в соответствии с требованиями
СНиП, МДС и локального сметного расчёта (Приложение No 2).
4.3. "Подрядчик" не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения
работ по Контракту, представляет "Заказчику" оформленные надлежащим
образом документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) подписанные со
своей стороны.
4.4. "Заказчик" обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения
акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3), рассмотреть их, подписать и направить один
экземпляр в адрес "Подрядчика", либо направить мотивированный отказ в
подписи указанного акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в письменной форме.
4.5. Работы не будут считаться принятыми, если при поверке выполненных
работ выявлены недостатки в выполненных работах, о чем составляется акт,
с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления.
Неявка представителя "Подрядчика" для составления акта о выявленных
недостатках в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления
от "Заказчика" дает основание "Заказчику" составить акт в одностороннем
порядке, подписать его и считать его неотъемлемой частью настоящего
Контракта. Акт направляется "Подрядчику" и является обязательным для
"Подрядчика", а указанные в нем недостатки подлежат устранению
"Подрядчиком" и за его счет, в срок указанный в акте.
4.6. Контроль качества производится путем визуального обследования
Объекта на основе критериев, изложенных действующими законодательными,
нормативными и методическими документами РФ.
4.7. Внеплановый контроль производится в дни, которые "Заказчик"
определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля
"Подрядчик" обязан направить своего представителя в то место и время,
которое ему укажет "Заказчик".
4.8. До сдачи работ "Подрядчик" несет ответственность за риск их
случайного уничтожения, повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами неопределенной силы.
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик"
обязуется:
5.1.1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать работы "Заказчику" в установленный Контрактом срок в
состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта;
5.1.2. производить работы в полном соответствии с локальным сметным
расчётом к настоящему Контракту, отвечающие требованиям государственных
стандартов РФ, СНиП, МДС, СанПиН и технике безопасности и условиями
настоящего Контракта;
5.1.3. уведомлять "Заказчика" в письменной форме, о необходимости
проведения дополнительных работ по настоящему Контракту, не учтенных в
локальном сметном расчете;
5.1.4. самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту;
5.1.5. использовать в работе материальные ресурсы, имеющие
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющих их качество (технические паспорта, результаты
лабораторных испытаний и др.);
5.1.6. самостоятельно обеспечить охрану используемого оборудования во
время производства работ и до момента подписания акта сдачи - приемки
выполненных работ;
5.1.7. в ходе проведения работ на Объекте "Подрядчик" несет
ответственность за ненадлежащее выполнение его работниками работ по
настоящему Контракту, исполнение требований техники безопасности, охране
окружающей среды и зеленых насаждений;
5.1.8. проводить работы на Объекте с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
5.1.9. в ходе проведения работ на Объекте обеспечить безопасность
людей, которые могут оказаться в зоне проведения работ;
5.1.10. по требованию "Заказчика" предоставить информацию и
документацию, связанную с ходом выполнения работ;
"
?
hв
"
hв
hв
hв
)дписания акта сдачи - приемки работ (КС-2), справки о стоимости работ
(КС-3) и Объемной ведомости счёт - фактуру, оформленную по правилам,
установленными Налоговым кодексом РФ;
5.1.12. согласовать локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.1.13. направить своего представителя для участия в составлении акта,
подтверждающего недостатки, обнаруженные в течение проведения работ, для
согласования Сторонами порядка и сроков их устранения, не позднее 3
(Трех) дневного срока со дня получения письменного уведомления
"Заказчика";
5.1.14. в случае привлечения иностранной рабочей силы для проведения
работ по настоящему Контракту руководствоваться в строгом соответствии с
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в РФ",
имеет право:
5.1.15. запрашивать и получать в установленном порядке у "Заказчика"
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
"Заказчика";
5.1.16. получить оплату за работы, выполненные для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.1.17. требовать возмещения в случае полного или частичного
невыполнения условий настоящего Контракта по вине "Заказчика", согласно
Гражданскому Кодексу РФ.
5.2. Для выполнения настоящего Контракта "Заказчик"
обязуется:
5.2.1. утвердить локальный сметный расчёт на выполнение работ по
настоящему Контракту;
5.2.2. обеспечивает оплату выполнения работ, для нужд "Заказчика", в
соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
5.2.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в статьях настоящего Контракта,
имеет право:
5.2.4. консультировать "Подрядчика" по вопросам выполнения работ для
нужд "Заказчика" по настоящему Контракту;
5.2.5. требовать у "Подрядчика" соответствующего возмещения в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта,
согласно Гражданскому Кодексу РФ;
5.2.6. запрашивать у "Подрядчика" информацию и документацию, связанную с
ходом выполнения работ, по настоящему Контракту;
5.2.7. привлекать компетентных специалистов и организации в качестве
экспертов и консультантов для проверки состояния реализации работ и
приемки выполненных работ по настоящему Контракту
5.2.8. при отсутствии или дефиците денежных средств "Заказчик" вправе
пересмотреть объемы выполняемых работ по настоящему Контракту с
изменением требований к качеству проведенных работ по Объекту, письменно
уведомив об этом "Подрядчика" за 10 (Десять) дней до введения изменений.
6. Гарантии выполненных работ
6.1. "Подрядчик" гарантирует:
6.1.1. соблюдение сроков выполнения работ и качество выполненных работ
на Объекте;
6.1.2. своими силами и за свой счёт устранение недостатков, выявленных
при приемке выполненных работ, в порядке и в сроки указанные в пункте
4.5. настоящего Контракта.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Возмещению подлежит прямой
действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки
возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Размер
неустойки (штрафа, пени) за каждый день составляет одна трехсотая,
действующая на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.
7.2. "Подрядчик" несет ответственность за ненадлежащее исполнение работ
по настоящему Контракту, включая недостатки, обнаруженные в процессе
эксплуатации Объекта.
7.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом:
по вине "Заказчика" - последний обязан возместить "Подрядчику"
фактически произведенные затраты;
по вине "Подрядчика" - последний обязан возместить "Заказчику"
понесенные им убытки.
7.4. Все разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту
решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования, они
передаются для разрешения в Арбитражный суд Московской области, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств по настоящему Контракту.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8. Расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон его
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны
такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку
эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при
заключении Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда,
если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами его
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно
отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
8.4. При расторжении настоящего Контракта на условиях, предусмотренных
пунктом 9.5., "Заказчик" производит приемку и оплату выполненных
"Подрядчиком" работ по Объекту на дату расторжения настоящего Контракта.
9. Особые условия
9.1. "Подрядчик" принимает на себя обязанность за свой счет возмещать
материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ по
Объекту.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Любые изменения и дополнения настоящего Контракта, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в
виде Дополнительного соглашения.
9.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте,
регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных
действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и
нормативной документации, регулирующих вопросы производства работ по
Объекту), если это обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в
течение 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков
прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут как
"Заказчиком", так и "Подрядчиком" путем направления уведомления другой
стороне. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы оформляются Дополнительным соглашением.
9.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу один из которых передан "Подрядчику", другой
находятся у "Заказчика".
9.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон и действует до 31.12.2010.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего
банка Стороны договора обязаны в 5 (Пяти) дневный срок уведомить об этом
друг друга.
10.2. Реквизиты Сторон:
"Заказчик"
Управление по благоустройству Администрации города Королёва М.обл.
Юридический адрес: 141070, М. обл., г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1.
ИНН 5018098980 КПП 501801001
лицевой счет в УФК по Московской области (ФКУ администрации г.Королёва
л/с No 02902100540 (Управление по благоустройству
г.Королёва л/с No 03928000008)),
р/с No 40204810700000002250 в Отделении No1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705
