на поставку медицинских перчаток для нужд Муниципального учреждения
здравоохранения "Королёвский родильный дом" города Королёва Московской
области в третьем квартале 2010 года
г. Королев
"___" _____________ 2010 года
Муниципальное учреждение здравоохранения "Королёвский родильный дом"
города Королёва Московской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Сухова Юрия Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице
______________________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
настоящий муниципальный контракт, далее по тексту "Контракт" о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
Поставщик обязуется передавать в собственность Заказчика медицинские
перчатки (далее по тексту - товар), а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Настоящий контракт заключен на основании Протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок No ___ от "___"_____________2010г.
2 Ценa контракта
2.1 Цена контракта составляет __________________________________________
(_______________________________________________) рублей, в том числе
НДС, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
2.2. Цена за единицу товара должна оставаться фиксированной на
протяжении всего срока выполнения настоящего Контракта.
3. Условия контракта
Поставка товара осуществляется партиями (далее по тексту партии), на
основании Заявок Заказчика (далее по тексту - заявки).
Ассортимент и цены товаров отражены в Приложении No 1 к контракту,
являющемся его неотъемлемой частью.
Цена товара является фиксированной до полного исполнения сторонами
обязательств по настоящему контракту,
3.5. Поставка товара должна осуществляться по предварительной заявке
Заказчика. Поставка осуществляется по рабочим дням по адресу: МУЗ
"Королёвский родильный дом" (Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 30).
4. Характеристика товаров.
4.1. Товары, передаваемые Поставщиком в собственность Заказчика, должны
быть зарегистрированы в России, их качество подтверждается сертификатом
качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия качества ГОСТу,
выданным аккредитованным центром сертификации, регистрационным
удостоверением МЗ РФ и имеют остаточный срок годности не менее 60 %
(шестьдесят процентов) а при основном сроке годности свыше 3-х лет - не
менее 2-х лет. Гарантийный срок годности составляет не менее 12 месяцев
с момента подписания заказчиком акта приема-передачи. Срок устранения
недостатков или замены продукции Поставщиком устанавливается в течении 3
дней с момента обнаружения дефектов.
Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности осуществляется
только после согласования с Заказчиком.
Товары должны быть упакованы и замаркированы с обозначением всех
предупредительных надписей в упаковке, соответствующей ГОСТу и
обеспечивающей их сохранность при транспортировке от всякого рода
повреждений. Продукция должна иметь двойную упаковку, внешний пакет
состоит из многослойных полимерных пленок. Для нестерильных аппозиций
допускается одинарная упаковка.
5. Порядок согласования условий заказа и поставки товара.
5.1. Количество и ассортимент, поставляемого в отдельной партии товара
определяется Сторонами в следующем порядке:
5.1.1. На основании Приложения 1 настоящего Контракта, Заказчик делает
Заявку на определенное количество и ассортимент поставляемого в
отдельной партии товара (указанная заявка может быть предоставлена как в
устной, так и в письменной форме/форме факсимильного сообщения). В
случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара
Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику в течение
следующего после получения заявки дня. В этом случае Заказчик может
осуществить закупку у другого Поставщика.
5.1.2. На основании заявки Заказчика Поставщик резервирует и отгружает
указанный/согласованный Сторонами товар.
5.1.3. Оплата стоимости соответствующей партии товара производится
заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Контрактом.
5.2. Стоимость, количество и ассортимент поставляемого Товара
указывается в соответствующих товарных накладных, счетах и
счетах-фактурах.
Если иное не оговорено Сторонами, поставка Товара производится на
условиях отгрузки Товара со склада Поставщика силами и средствами
Поставщика с доставкой до Заказчика.
Поставка Товара Заказчику производится с момента получения Поставщиком
от Заказчика согласованной Заявки на поставку Товара в независимости от
суммы партии товара.
Датой поставки товара Заказчику со склада считается дата передачи товара
Заказчику, которая указывается в товарной накладной.
5.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара
переходит к Заказчику с момента получения товара Заказчиком.
При передаче товара Заказчику Поставщик обеспечивает его всеми
необходимыми документами, характеризующими номенклатуру и количество
передаваемого Заказчику товара, а также документами, удостоверяющими
качество передаваемого товара (сертификатами качества, регистрационными
удостоверениями, санитарными паспортами). Заказчик при получении Товара
своей подписью на товарной накладной и/или иной приемо-сдаточной
документации, подтверждает как факт получения им документов, так и свое
согласие с условиями, содержащимися в товарной накладной и
счете-фактуре, в том числе с номенклатурой, ценами, сроком оплаты,
ассортиментом и количеством, входящим в поставляемую партию Товара.
Поставщик должен иметь документы подтверждающие качество стерильности
продукции:
- выписка из ТУ на продукцию о сроке хранения;
- копия Регистрационного удостоверения на продукцию, выданного
Росздравнадзором;
- копия обязательного сертификата соответствия РФ на продукцию;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию (согласно
приказу Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека No224 от19 июля 2007г.);
- копия "Инструкции по стерилизации изделий медицинского назначения
однократного применения радиационным методом с использованием источников
ионизирующего излучения", разработанной ФГУП "Государственный научный
центр - копия "Технологического регламента процесса радиационной
стерилизации", разработанной и утверждённой предприятием, производящим
радиационную стерилизацию продукции;
Общая стоимость партии товара согласовывается Сторонами по каждой партии
товара и указывается в соответствующих товарных накладных.
Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика по мере поступления средств фонда
обязательного медицинского страхования для финансирования настоящего
Контракта.
6.3. Днем оплаты Товаров считается: при безналичном расчете день
поступления денежных средств в оплату Товаров на счет Поставщика;
Общая стоимость Товара, указанная в накладных, счетах-фактурах включает
установленный законодательством РФ налог на добавленную стоимость.
2
4
6
Ю
b
d
f
''
-
Ё
?
~
?
ц
????
''
^''
''
''
]''
^''
''
''
]''
^''
??
??
+но осуществлять взаиморасчеты и подписывать акты сверки с указанием
сумм произведенной Заказчиком оплаты и дат их получения Поставщиком.
7. Претензии по количеству
Передача товара Заказчику осуществляется путем подписания Сторонами
приемосдаточной документации, при этом в 2-дневный срок с даты ее
подписания Заказчиком могут быть направлены Поставщику претензии по
несоответствию количества индивидуальных упаковок в каждой коробке
(грузовом месте) упаковочному листу или по повреждению (дефекту)
отдельных индивидуальных упаковок. Приемка товара по количеству вложений
производится на складе Заказчика. В случае несоответствия количества
вложений, дефекта товара Заказчик приостановить приемку и направить
Поставщику письменное уведомление о вызове представителя Поставщика.
Дальнейшая приемка Товара производится с участием представителя
Поставщика. При обнаружении недостачи, невскрытые коробки из той же
партии товара должны вскрываться в присутствии представителя Поставщика.
По окончании приемки Стороны обязаны составить и подписать акт об
обнаруженной недостаче или дефекте товара.
Заказчик не вправе без согласия Поставщика использовать товар, по
которому была заявлена претензия по количеству.
7.3. В случае признания обоснованности претензии замена, допоставка
товара производится в течение 5 дней с момента получения претензии от
Заказчика.
8. Претензии по качеству.
8.1. Передаваемый Заказчику по настоящему Контракту товар должен
соответствовать сертификатам качества изготовителя.
8.2. Претензии по несоответствию минимального срока годности,
маркированному на индивидуальной упаковке, могут быть предъявлены
Заказчиком Поставщику в 5-дневный срок с даты подписания Сторонами
приемо-сдаточной документации.
8.3. Заказчик не вправе без согласия Поставщика использовать товар, по
которому была заявлена претензия по качеству.
8.4. В случае подтверждения претензии Заказчика, Поставщик обязан
произвести Заказчику замену некачественного Товара.
8.5. Возврат и замена бракованного Товара производится за счет
Поставщика.
9. Ответственность сторон.
В случае нарушения выполнения обязательств по настоящему Контракту
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную настоящим
Контрактом и действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, и в случае
просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не
менее одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара,
наводнения, землетрясения, военных действий, эмбарго на экспорт и импорт
и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта, и все разумные действия не могут привести к
устранению их последствий. При этом срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей
выполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно
известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую
сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2-х
месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать настоящий
Контракт полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
11. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Контракта
или в связи с ним, будут по возможности решаться Сторонами путем
переговоров.
В случае если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. Прочие условия
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами с приложением печати.
Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному
оформлению документации по настоящему Контракту.
Допускается подписание настоящего Контракта, оформление и подписание
Сторонами Спецификаций, Дополнений и извещений с использованием
факсимильной связи. Все документы, подписанные сторонами по факсимильной
связи, имеют юридическую силу.
По желанию одной из Сторон, Стороны осуществляют замену документации,
подписанной посредством факсимильной связи, на оригиналы вышеуказанной
документации в срок - 10 (Десять) календарных дней с даты получения
соответствующего запроса.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами,
действует по "30" сентября 2010 года и прекращает свое действие после
исполнения сторонами своих обязательств.
13. Банковские реквизиты и адреса сторон
Заказчик: Поставщик:
МУЗ "Королевский родильный дом"
141070, Московская область, г. Королев,
ул. Октябрьская, д. 30
ИНН 5018037184 КПП 501801001
РКЦ Королев г.Королев
р/с 40404810400000030045
БИК 044661000
Главный врач
МУЗ "Королёвский роддом"
_____________Ю.Ю.Сухов
Приложение No1
Спецификация
No п/п Наименование
Товара Единица измерения Количество, шт. Цена Сумма
1
Перчатки хирургические стерильные:
Размер 7
Размер 7,5
Размер 8
пара
пара
пара
3 840
3 840
1 920
2 Перчатки смотровые стерильные:
Размер S
Размер М
пара
пара
4 800
10 000
3 Перчатки смотровые нестерильные:
Размер S
Размер М
пара
пара
10 000
10 000
ИТОГО: _________________________________________ рублей _____ копеек
