предлагаем поставить указанные ниже витамины и инфузионные растворы для
нужд Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский родильный
дом" города Королёва Московской области в первом полугодии 2011 года в
соответствии с извещением о проведении запроса котировок цены на общую
сумму (указать сумму) _____________________________
(сумма цифрами)
( ) руб.,
(сумма прописью)
No п/п Наименование Международное непатентованное
наименование Дозировка Единица измерения Кол-во Цена за единицу с учетом
НДС, (руб.) Стоимость товара с учетом НДС, (руб.)
Стоимость витаминов и инфузионных растворов указана с учетом всех
расходов: на перевозку товара, разгрузку, ввод в эксплуатацию, пошлин,
налогов, сборов и прочих обязательных платежей.
Мы обязуемся, в случае заключения с нами муниципального контракта:
- поставить витамины и инфузионные растворы для нужд МУЗ "Королёвский
родильный дом" в соответствии с требованиями, указанными в извещении о
проведении запроса котировок цены и проекте муниципального контракта
(приложение No 2);
- подписать муниципальный контракт не позднее чем через 20 дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В
противном случае мы согласны с признанием нас уклонившимися от
заключения муниципального контракта.
Мы признаем, что в случае несоответствия нашей котировочной заявки
условиям запроса котировок цены, она может быть отклонена.
__________________
__________________________
(подпись, печать)
(должность)
Приложение No 2
"Утверждаю"
Главный врач
МУЗ "Королёвский родильный дом"
______________ Ю.Ю. Сухов
"___" _____________ 2010 года
Проект муниципального контракта No___/ФСС
на закупку и поставку фармацевтических препаратов
для нужд Муниципального учреждения здравоохранения "Королёвский
родильный дом" города Королёва Московской области в первом полугодии
2011 года
г. Королев от ___________ 2011 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения "Королёвский родильный дом"
города Королёва Московской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Сухова Юрия Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Поставщик" в лице _____________________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
муниципальный контракт, далее по тексту "Контракт" о нижеследующем:
1. Предмет контракта
Поставщик обязуется передавать в собственность Заказчика витамины и
инфузионные растворы (далее по тексту - товар), а Заказчик обязуется
принимать и оплачивать товар в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
1.2. Настоящий контракт заключен на основании Протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок No _____ от ___________________ 2010г.
2 Ценa контракта
2.1 Цена контракта составляет
_____________________________________________
(_______________________________________________________________________
____) рублей,
(сумма прописью)
в том числе НДС.
3. Условия контракта
Поставка товара осуществляется партиями (далее по тексту партии), на
основании Заявок Заказчика (далее по тексту - заявки).
Ассортимент и цены товаров отражены в Приложении No 1 к контракту,
являющемся его неотъемлемой частью.
Цена товара является фиксированной до полного исполнения сторонами
обязательств по настоящему контракту,
3.5. Поставка товара должна осуществляться в независимости от суммы
поставки в течение 48 часов. Экстренная поставка товара должна
осуществляться в течение 24 часов.
4. Характеристика товаров.
Товары, передаваемые Поставщиком в собственность Заказчика, должны быть
зарегистрированы в России, их качество подтверждается сертификатом
качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия качества ГОСТу,
выданным аккредитованным центром сертификации, регистрационным
удостоверением МЗ РФ и имеют остаточный срок годности не менее 60 %
(шестьдесят процентов). Поставка Товара с меньшим остаточным сроком
годности осуществляется только после согласования с Заказчиком.
Товары отпускаются в упаковке, соответствующей ГОСТу и обеспечивающей их
сохранность при транспортировке. Импортная продукция должна
соответствовать международным стандартам упаковки. Маркировка продукции
должна содержать: наименование изделия, юридический адрес изготовителя,
дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго
соответствовать маркировке фармпродукции. Фармацевтические препараты
должны соответствовать техническим требованиям.
5. Порядок согласования условий заказа и поставки товара.
5.1. Количество и ассортимент, поставляемого в отдельной партии товара
определяется Сторонами в следующем порядке:
5.1.1. На основании Приложения No 1 настоящего Контракта, Заказчик
делает Заявку на определенное количество и ассортимент поставляемого в
отдельной партии товара (указанная заявка может быть предоставлена как в
устной, так и в письменной форме/форме факсимильного сообщения). В
случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара
Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику в течение
следующего после получения заявки дня. В этом случае Заказчик может
осуществить закупку у другого Поставщика.
5.1.2. На основании заявки Заказчика Поставщик резервирует и отгружает
указанный/согласованный Сторонами товар.
5.1.3. Оплата стоимости соответствующей партии товара производится
заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Контрактом.
5.2. Стоимость, количество и ассортимент поставляемого Товара
указывается в соответствующих товарных накладных, счетах и
счетах-фактурах. При отсутствии дополнительно подписанной сторонами
спецификации на поставку соответствующей партии товара ее заменой
является товарная накладная. Ссылка в товарных накладных на номер и дату
настоящего Контракта обязательна.
Если иное не оговорено Сторонами, поставка Товара производится на
условиях отгрузки Товара со склада Поставщика силами и средствами
Поставщика с доставкой до Заказчика, по рабочим дням, по адресу: МУЗ
``Королевский родильный дом'' (г.Королев, М.О., ул.Октябрьская, д. 30).
Поставка Товара Заказчику производится с момента получения Поставщиком
от Заказчика согласованной Заявки на поставку Товара в независимости от
суммы партии товара. По согласованию Сторон срок поставки товара может
быть изменен (сокращен или увеличен). Экстренная поставка товара
Заказчику осуществляется в течение 24 часов.
Датой поставки товара Заказчику со склада считается дата передачи товара
Заказчику, которая указывается в товарной накладной.
5.6. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара
переходит к Заказчику с момента получения товара Заказчиком.
При передаче товара Заказчику Поставщик обеспечивает его всеми
необходимыми документами, характеризующими номенклатуру и количество
передаваемого Заказчику товара, а также документами, удостоверяющими
качество передаваемого товара (сертификатами качества, регистрационными
удостоверениями, санитарными паспортами). Заказчик при получении Товара
своей подписью на товарной накладной и/или иной приемо-сдаточной
документации, подтверждает как факт получения им документов, так и свое
согласие с условиями, содержащимися в товарной накладной и
счете-фактуре, в том числе с номенклатурой, ценами, сроком оплаты,
ассортиментом и количеством, входящим в поставляемую партию Товара.
5.8. Для получения Товара на складе Поставщика представитель Заказчика
обязан предъявить правильно оформленную (в соответствии с действующим
законодательством) доверенность на получение товарно-материальных
ценностей, а также документ, удостоверяющий личность.
Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи
указывается в накладной на отгрузку Товаров.
"
$
Д
Z
ё
?????c?ё
ю
$
F
Д
д
????
''Ф
''Д^''Ф
kdч
kdA
$
''
^''
''
''
]''
^''
''
''
]''
^''
?
.тража СССР от 15 июня 1965 г. No П-6 "Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража СССР
от 25.04. 66 No П-7.
6. Условия оплаты
Общая стоимость партии товара согласовывается Сторонами по каждой партии
товара и указывается в соответствующих товарных накладных.
Оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней с момента
поступления средств фонда социального страхования для финансирования
настоящего Контракта.
6.3. Днем оплаты Товаров считается:
- при безналичном расчете - день поступления денежных средств в оплату
Товаров на счет Поставщика;
Общая стоимость Товара, указанная в накладных, счетах-фактурах включает
установленный законодательством РФ налог на добавленную стоимость.
Стороны обязуются регулярно осуществлять взаиморасчеты и подписывать
акты сверки с указанием сумм произведенной Заказчиком оплаты и дат их
получения Поставщиком.
7. Претензии по количеству
Передача товара Заказчику осуществляется путем подписания Сторонами
приемосдаточной документации, при этом в 2-дневный срок с момента ее
подписания Заказчиком могут быть направлены Поставщику претензии по
несоответствию количества индивидуальных упаковок в каждой коробке
(грузовом месте) упаковочному листу или по повреждению (дефекту)
отдельных индивидуальных упаковок. Приемка товара по количеству вложений
производится на складе Заказчика. В случае несоответствия количества
вложений, боя или дефекта товара Заказчик или его представитель обязан
приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о
вызове представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о
вызове. Дальнейшая приемка Товара производится с участием представителя
Поставщика, если только Поставщик не дал письменных распоряжений иного
рода. При обнаружении недостачи, невскрытые коробки из той же партии
товара должны вскрываться в присутствии представителя Поставщика. По
окончании приемки Стороны обязаны составить и подписать акт об
обнаруженной недостаче, бое или дефекте товара. Заказчик должен
предъявить Поставщику соответствующую претензию и предоставить копию
надлежаще оформленного акта в течение 10 дней после приема Товара в
присутствии Поставщика. Поставщик обязан рассмотреть полученную
претензию в срок - 3-х календарных дней с даты ее получения.
Заказчик не вправе без согласия Поставщика использовать товар, по
которому была заявлена претензия по количеству.
7.3. В случае признания обоснованности претензии замена, допоставка
товара производится в течение 5 дней с момента получения претензии от
Заказчика.
7.4. При привлечении третьего лица в качестве перевозчика во всех
случаях, когда при приеме Товара от органов транспорта устанавливается
несоответствие наименования, веса, количества мест данным, указанным в
транспортных документах, при повреждении и порче груза, а также в других
случаях, предусмотренных правилами на транспорте, Заказчик обязан
потребовать от органа транспорта составления Коммерческого акта.
8. Претензии по качеству.
8.1. Передаваемый Заказчику по настоящему Контракту товар должен
соответствовать сертификатам качества изготовителя.
8.2. Претензии по несоответствию минимального срока годности,
маркированному на индивидуальной упаковке, могут быть предъявлены
Заказчиком Поставщику в 5-дневный срок с даты подписания Сторонами
приемо-сдаточной документации.
Претензии по качеству фармацевтических препаратов могут быть предъявлены
Заказчиком в пределах маркированного срока годности.
Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом
экспертизы, проводимой компетентной незаинтересованной организацией,
имеющей соответствующую государственную аккредитацию. Поставщик обязан
рассмотреть полученную претензию в срок - 3-х календарных дней с даты ее
получения.
8.5. Заказчик не вправе без согласия Поставщика использовать товар, по
которому была заявлена претензия по качеству.
8.6. Поставщик вправе по своему запросу получить образец Товара, по
которому заявлена претензия по качеству, и провести повторную
экспертизу.
8.7. В случае подтверждения претензии Заказчика, Поставщик обязан
произвести Заказчику замену некачественного Товара после согласования
всех вышеуказанных вопросов.
8.8. Возврат и замена бракованного Товара производится за счет
Поставщика.
9. Ответственность сторон.
В случае нарушения выполнения обязательств по настоящему Контракту
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную настоящим
Контрактом и действующим законодательством РФ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, и в случае
просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не
менее одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10. Обстоятельства
непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, например, пожара,
наводнения, землетрясения, военных действий, эмбарго на экспорт и импорт
и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта, и все разумные действия не могут привести к
устранению их последствий. При этом срок исполнения обязательств по
Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства и их последствия.
10.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей
выполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно
известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую
сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
10.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2-х
месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать настоящий
Контракт полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
11. Разрешение споров.
Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Контракта
или в связи с ним, будут по возможности решаться Сторонами путем
переговоров.
В случае если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. Прочие условия
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами с приложением печати.
Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному
оформлению документации по настоящему Контракту.
Допускается подписание настоящего Контракта, оформление и подписание
Сторонами Спецификаций, Дополнений и извещений с использованием
факсимильной связи. Все документы, подписанные сторонами по факсимильной
связи, имеют юридическую силу.
По желанию одной из Сторон, Стороны осуществляют замену документации,
подписанной посредством факсимильной связи, на оригиналы вышеуказанной
документации в срок - 10 (Десять) календарных дней с даты получения
соответствующего запроса.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами,
действует по "30" июня 2011 года и прекращает свое действие после
исполнения сторонами своих обязательств.
13. Банковские реквизиты и адреса сторон
Заказчик: Поставщик:
МУЗ "Королевский родильный дом"
141070, Московская область, г. Королев,
ул. Октябрьская, д. 30
ИНН 5018037184 КПП 501801001
УФК по Московской области
(ФКУ Администрации г. Королева МО)
(МУЗ "Королёвский роддом" л/с 06905520032)
р/с 40703810140173000505
к/с 30101810400000000225
ОАО Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225
Главный врач
МУЗ "Королёвский роддом"
_____________Ю.Ю.Сухов
Приложение No 1 к Муниципальному контракту No____/ФСС от
_________________2011г.
No п/п Наименование Международное непатентованное
наименование Дозировка Единица измерения Кол-во Цена за единицу с учетом
НДС, (руб.) Стоимость товара с учетом НДС, (руб.)
