СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
г. Королёва Московской области Глава города Королёва
Московской области
___________________ А.А. Солдатов _________________ А.Ф. Морозенко
"___" ___________ 2007 г. "___" ____________ 2007 г.
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
потребительского рынка Заместитель главы администрации
г. Королёва Московской области
___________________ О.И. Евстратова ___________________ В.Г. Билоус
"___" _____________ 2007 г. "___" ____________ 2007 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по
"Утепление чердачного перекрытия над моечными залами,
ремонт кровли здания Муниципального унитарного предприятия "Королевские
бани"
в рамках мероприятия
"Разработка проектно-сметной документации,
ремонт муниципальных объектов"
г. Королёв
- 2007 год -
Исп. Волков С.В.
тел. 513-87-53
СОДЕРЖАНИЕ
TOC \h \z \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 2.1;3"
HYPERLINK \l "_Toc139260718" ЧАСТЬ I. КОНКУРС PAGEREF _Toc139260718
\h 4
HYPERLINK \l "_Toc139260719" РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ PAGEREF _Toc139260719 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc139260720" РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260720 \h 6
TOC \h \z \t "Стиль1;1;Стиль2;2" HYPERLINK \l "_Toc139260759" 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc139260759 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260760" 1.1 Законодательное регулирование
PAGEREF _Toc139260760 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260761" 1.2 Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация PAGEREF _Toc139260761 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260762" 1.3 Предмет конкурса, предмет
муниципального контракта. Место и сроки (периоды) поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг. PAGEREF _Toc139260762 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260763" 1.4 Начальная цена контракта PAGEREF
_Toc139260763 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260764" 1.5 Источник финансирования и порядок
оплаты PAGEREF _Toc139260764 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260765" 1.6 Требования к участникам размещения
заказа PAGEREF _Toc139260765 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260766" 1.7 Привлечение субподрядчиков
(субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта PAGEREF
_Toc139260766 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260767" 1.8 Расходы на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260767 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260768" 1.9 Преимущества, предоставляемые при
участии в размещении заказа PAGEREF _Toc139260768 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260769" 1.10 Отстранение от участия в конкурсе.
PAGEREF _Toc139260769 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260770" 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ PAGEREF
_Toc139260770 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260771" 2.1 Содержание конкурсной документации
PAGEREF _Toc139260771 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260772" 2.2 Разъяснение положений конкурсной
документации PAGEREF _Toc139260772 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260773" 2.3 Внесение изменений в конкурсную
документацию PAGEREF _Toc139260773 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc139260774" 2.4 Отказ от проведения конкурса
PAGEREF _Toc139260774 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc139260775" 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260775 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260776" 3.1 Форма заявки на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260776 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260777" 3.2 Язык документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260777 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260778" 3.3 Требования к содержанию документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260778
\h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260779" 3.4 Требования к предложениям о цене
контракта PAGEREF _Toc139260779 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260780" 3.5 Требования к описанию поставляемого
товара, работ, услуг PAGEREF _Toc139260780 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260781" 3.6 Требования к оформлению заявок на
участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260781 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260782" 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260782 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260783" 4.1 Срок и порядок подачи и регистрации
заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260783 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260784" 4.2 Изменение заявок на участие в
конкурсе PAGEREF _Toc139260784 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc139260785" 4.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260785 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc139260786" 4.4 Заявки на участие в конкурсе,
поданные с опозданием PAGEREF _Toc139260786 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc139260787" 4.5 Обеспечение заявок на участие в
конкурсе PAGEREF _Toc139260787 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc139260788" 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260788 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260789" 5.1 Порядок вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260789 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260790" 5.2 Разъяснения предложений и запрет
изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками
PAGEREF _Toc139260790 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260791" 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260791 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc139260792" 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260792 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260793" 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260793 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260794" 8.1 Срок заключения контракта PAGEREF
_Toc139260794 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260795" 8.2 Обеспечение исполнения
муниципального контракта PAGEREF _Toc139260795 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc139260796" 8.3 Права и обязанности победителя
конкурса PAGEREF _Toc139260796 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc139260797" 8.4 Права и обязанности заказчика
PAGEREF _Toc139260797 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc139260798" 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ PAGEREF _Toc139260798 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc139260799" 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ PAGEREF
_Toc139260799 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc139260721" РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260721 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc139260722" РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260722 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc139260723" I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260723 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc139260724" I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260724 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc139260725" ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАБОТ PAGEREF _Toc139260725 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc139260726" ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ PAGEREF _Toc139260726 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc139260727" И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ PAGEREF
_Toc139260727 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc139260728" I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260728 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc139260729" I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260729 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc139260730" I.4.5. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PAGEREF
_Toc139260730 \h 43
HYPERLINK \l "_Toc139260731" I.4.6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С
ЗАЯВКОЙ PAGEREF _Toc139260731 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc139260732" ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА PAGEREF _Toc139260732 \h 46
HYPERLINK \l "_Toc139260733" ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) PAGEREF _Toc139260733 \h 52
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - письменное подтверждение
согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях,
указанных в извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие
в закрытом конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной
конкурсной документацией.
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта, и заявке на участие
в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация - документация, согласованная с уполномоченным
органом и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая
установленные заказчиком, уполномоченным органом требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Конкурсная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным
органом для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
муниципального образования "город Королёв Московской области".
Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, принятие решения о допуске к конкурсу, рассмотрение,
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя
конкурса.
Лот - предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке,
предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов
определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования "город Королёв Московской
области".
Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы местного
самоуправления муниципального образования "город Королёв Московской
области", а также уполномоченные указанными органами местного
самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
за счет бюджетных средств.
В случаях, когда в настоящей конкурсной документации указывается, что
определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный
орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры
осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от
того, кто проводит соответствующий конкурс, в соответствии с
разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами
муниципального образования "город Королёв Московской области".
Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования
"город Королёв Московской области" потребности муниципального
образования в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных муниципальных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования "город Королёв Московской области" в целях
обеспечения муниципальных нужд города Королёв.
Предмет конкурса - право на заключение муниципального контракта на
поставку определенного товара, выполнение определенных работ или
оказание определенных услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Королёв.
Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в
установленном порядке действия муниципальных заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также -
муниципальный контракт либо контракт).
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное
заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по
размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме
конкурса на право заключить муниципальный контракт, в частности для
разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения
о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с
обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация
осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа.
При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств для
муниципальных нужд.
Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
муниципального контракта.
РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года No 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", "Положением об организации
размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд города Королева Московской
области", утвержденным постановлением Главы города Королёва от 23
декабря 2005г. No 2781, а также иным законодательством, регулирующим
муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты муниципального
образования "город Королёв Московской области".
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте
конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей конкурсной документации.
Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным
органом и указанная в Информационной карте конкурса, выполняет часть
функций по организации и проведению конкурса.
Предмет конкурса, предмет муниципального контракта. Место и сроки
(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о
проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о
которых содержится в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте конкурса , в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте
муниципального контракта HYPERLINK \l
"_ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО К" (Часть II).
Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.
Начальная цена контракта
Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная
цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по
итогам конкурса.
Источник финансирования и порядок оплаты
Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из
источника финансирования муниципального заказа, указанного в
Информационной карте конкурса.
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в
конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
Требования к участникам размещения заказа
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель.
Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который
может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям,
установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица или непроведении в отношении участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие
требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.
Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального
контракта
Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению
муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если
это допускается в Информационной карте конкурса в объеме,
предусмотренном в Информационной карте конкурса.
Расходы на участие в конкурсе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе
и заключением муниципального контракта.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям)
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг при участии в размещении заказа согласно предмету
конкурса. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся
в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении
заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в
отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в
Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов.
Отстранение от участия в конкурсе.
Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить
участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих
случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки
на участие в конкурсе;
- в случае установления факта проведения в отношении участника
размещения заказа - юридического лица процедуры ликвидации или
проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника
размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.10.2. В случае, если указанные в пункте 1.10.1 факты будут установлены
после заключения муниципального контракта, контракт может быть
расторгнут в одностороннем порядке муниципальным заказчиком.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает перечисленные ниже разделы, а также
изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке,
предусмотренном пунктом REF _Ref119429410 \r \h \* MERGEFORMAT 2.3 .
настоящего Раздела.
Часть I Конкурс
Раздел I.1 Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3 Информационная карта конкурса
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках
товаров, работ, услуг
1.4.5. Форма доверенности
1.4.6. Форма третейского соглашения
Часть II Проект муниципального контракта
Часть III Техническая часть конкурсной документации
Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в
виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество
имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный
заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае
их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом
конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком,
уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание
конкурсной документации, полученной участником конкурса вне порядка,
изложенного в Конкурсной документации.
Разъяснение положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с
участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения
указанного положения конкурс может быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе
давать разъяснения положений конкурсной документации.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме,
заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации запрос
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный
орган, специализированная организация обязаны направить в письменной
форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган или
специализированную организацию не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по
адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение
должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru ( HYPERLINK
"http://www.korolev.ru/cp/torgi.html"
http://www.korolev.ru/cp/torgi.html ) с указанием предмета запроса, но
без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее
суть.
Внесение изменений в конкурсную документацию
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести
изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений
в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном
издании - газете "Калининградская правда" и в течение двух дней
размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией на сайте www.korolev.ru и направляются заказными письмами
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация.
Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения
изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений,
внесенных в конкурсную документацию, заказчик, уполномоченный орган
вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи
заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении
конкурса. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса опубликовывается в официальном издании - газете
"Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
и в течение двух дней размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru и направляется
заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была
предоставлена конкурсная документация.
Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с
сайта www.korolev.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение
открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте
www.korolev.ru и опубликованные в официальном издании - газете
"Калининградская правда".
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если
участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и
опубликованными надлежащим образом.
Отказ от проведения конкурса
Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в официальном
издании - газете "Калининградская правда" и разместившие на сайте
HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru извещения о
проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого
конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в
официальном издании - газете "Калининградская правда" в течение пяти
дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте HYPERLINK
"http://www.korolev.ru" www.korolev.ru в течение двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком,
уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
В случае если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на
участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения
заказа.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями,
изложенными в Информационной карте конкурса по форме Приложения к
настоящей Конкурсной документации.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны
быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав
заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на
русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения
заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей
конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
конкурса.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей конкурсной документации, включая основные технические
требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается
поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части конкурсной
документации.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения
заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в
допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен
заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения
муниципального контракта.
Требования к предложениям о цене контракта
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может
превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте
конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и
предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену
контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий
участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на
основании несоответствия его заявки требованиям, установленным
конкурсной документацией.
Участник размещения заказа производит расчет своего предложения по цене
муниципального контракта на основе требований технической части
конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по
форме, приведенной в Разделе I.4.
Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и
качественных характеристик, а также описание участниками размещения
заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом
конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется
в соответствии с требованиями, указанными в HYPERLINK \l
"_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса и
по форме, приведенной в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.4_ОБРАЗЦЫ_ФОРМ И
ДОКУМЕНТО" Разделе I.4.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью
(уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и
собственноручно заверены участником размещения заказа - физического
лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в
конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного
лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть
заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это
содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в
конкурсе (Раздел I.4.).
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы
участнику размещения заказа не возвращаются.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса
(с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной
карте конкурса.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок
подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3. настоящего
Раздела.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на
участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в
конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса и HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте конкурса . В день окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при
вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или
отозвать поданные заявки.
Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах REF
_Ref119429546 \r \h \* MERGEFORMAT 4.1.1 ., 4.1.2 настоящего Раздела,
регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также
маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с
заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и
расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу
заказчика, уполномоченного органа.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его
требованию Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие
в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом REF
_Ref119429571 \r \h \* MERGEFORMAT 3.6 . настоящего Раздела подаются
участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1.
настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и
реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом
конкурсе ______________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов
____". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового
номера торгов, который содержится в извещении о проведении
соответствующего конкурса (Образец оформления внешнего конверта приведен
в п.1.4.7 конкурсной документации).
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких
лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в
следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении
нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте.
В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех
заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для
каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.5.
настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы
отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком
конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и
номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс _____
(наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____. Номер лота ____"
(Образец оформления внутреннего конверта приведен в п.1.4.7 конкурсной
документации).
4.1.8. К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должна
быть приложена ее копия (заказчик, уполномоченный орган могут
затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно могут не
требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр.
Необходимость предоставления копии (копий) заявки указывается в
Информационной карте конкурса). При этом оригинальный экземпляр заявки
должен быть четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки, включая все,
входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как "Копия".
Оригинал, копии заявки и всех входящих в нее документов должны быть
идентичны и размещены в одном конверте, который оформляется в порядке,
указанном выше.
4.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик,
уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.10. Участник размещения заказа вправе не указывать на внешнем
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном
выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются
лицу, подавшему такой конверт.
Изменение заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на
участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте.
На соответствующем конверте указываются: наименование открытого
конкурса, реестровый номер торгов и регистрационный номер заявки в
следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе
_____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____.
Регистрационный номер заявки ____ ".
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Раздела.
До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего
Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу,
указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью
извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения
заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в
пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение
изменений в заявки.
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся
в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие
в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и,
содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями
соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли
изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
4.2.8. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в
конкурсе указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо
конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие
конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
Отзыв заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве
заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При
этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер
торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время
и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на
участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в
пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе
заказчик, уполномоченный орган, сравнивают индивидуальный код заявки на
участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а
также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они
совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая
отозвана.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными
документами по проведенному конкурсу.
4.3.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются
не поданными.
4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок
на участие в конкурсе.
4.3.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на
участие в конкурсе заказчиком, уполномоченным органом, конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот
же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения
заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о
вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются
заказчиком, уполномоченным органом, в соответствующем акте, который
хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. В случае,
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным
участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в
конкурсе.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью
извещения о проведении конкурса) и в HYPERLINK \l
"_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса ,
установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе,
участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в
качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в
извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным
поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка
об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа
при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в
обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной
выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате
(квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка
в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы
"Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе
документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного
поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с
отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему
соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в
соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего Раздела.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным
органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу, заявления об отзыве участником размещения заказа
заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 4 настоящего
Раздела;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому
(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые
участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за
исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа,
заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема
конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;
- участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта с победителем конкурса или с таким Участником
конкурса;
- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса,
являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и
Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты
с заявками на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители
участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность,
выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме,
содержащейся в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе
регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц,
составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте REF _Ref119429700
\r \h \* MERGEFORMAT 5.1.1 настоящего Раздела, конкурсная комиссия
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно
быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в
конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу,
специализированной организации до времени вскрытия заявок на участие в
конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия
исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией в день его
подписания на сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru
.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе
при вскрытии конвертов с заявками
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная
комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа
представления разъяснений положений, представленных ими, документов и
заявок на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить
конкурсной комиссии положения представленных ими документов и заявок на
участие в конкурсе.
Не допускается изменение участниками размещения заказа положений
представленных ими заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к
участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в
конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.
Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
пункте 1.6 настоящего Раздела.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа участником конкурса;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе
в случае:
- непредоставления определенных Информационной картой конкурса
документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела;
- отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об
оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты, оригинального
платежного поручения в случае оплаты при помощи системы "Банк-клиент") о
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная
прописью.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и
признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней
со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в
Информационной карте конкурса.
В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой
частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса
содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при
оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия
будет учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе
указанных участников размещения заказа.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до
установления Правительством РФ соответствующего порядка нормативными
правовыми актами муниципального образования "Город Королёв Московской
области".
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Указанный протокол оценки и сопоставления заявок размещается на сайте
www.korolev.ru в течение дня, следующего после дня его подписания
членами конкурсной комиссии, и опубликовывается в официальном издании -
газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок заключения контракта
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю
конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект
контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной
карте конкурса.
В Информационной карте устанавливается общий срок заключения
муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять
дней и не должен превышать двадцать дней со дня размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения
муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом
заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
Обеспечение исполнения муниципального контракта
Если в соответствии с HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается
только после предоставления участником конкурса, с которым заключается
муниципальный контракт банковской гарантии, страхования ответственности
по контракту или передачи заказчику денежных средств в размере
обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в извещении о
проведении конкурса.
Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на
сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в извещении о проведении открытого конкурса.
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено
в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или
перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной
карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта
определяется участником конкурса, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте
конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального
контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не
требуется.
В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
конкретному муниципальному контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения
контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по соответствующему муниципальному контракту и
оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
8.2.5. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий
договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательным актам Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика
(поставщика, исполнителя).
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих
обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий
муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название
предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг и оканчиваться не ранее его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующему договору
страхования.
8.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта
должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте
конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из
банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с
которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение
срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня
получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика
(поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом
письменном требовании.
8.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий подрядчик (поставщик,
исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по
муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые
указаны в настоящем Разделе.
8.2.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения муниципального или муниципального контракта, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные или
муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением
ими муниципальных или муниципальных контрактов включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Права и обязанности победителя конкурса
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной
участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 8.4.2
настоящего Раздела.
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом REF
_Ref119429973 \r \h \* MERGEFORMAT 8.1 . настоящего Раздела, не
представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему
в соответствии с пунктом REF _Ref130891676 \r \h \* MERGEFORMAT
8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в
соответствии с пунктом REF _Ref119429982 \r \h \* MERGEFORMAT 8.2
настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктами REF
_Ref119430274 \r \h \* MERGEFORMAT 8.4.4 и 8.4.5 настоящего Раздела
направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта.
Права и обязанности заказчика
После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного
для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от
заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при
уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае
установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц
или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом REF _Ref119430333
\r \h \* MERGEFORMAT 3.3 . настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в
ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на
десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем
работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен
контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,
услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами,
предусмотренными контрактом.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема
таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но
не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг
заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара должны определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель
конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в
соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение
муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
.
P
x
?
'
?
И
P
?
p
-
М
О
J
М
'
8
8окументацией, но цена такого контракта не может превышать начальную
цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с
положениями пункта REF _Ref119430410 \r \h \* MERGEFORMAT 6.1.5
настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса
проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт
заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого
контракта не может превышать начальную цену контракта.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и
споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения
конкурса участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация и конкурсная комиссия предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в
добровольном порядке.
Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке
разрешаются в судебном порядке.
Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с
размещением муниципального заказа путем проведения конкурса, в том
числе, связанные с порядком и условиями проведения конкурса передавать
на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате города
Королёва (141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5,
офис 45; тел. 516-03-61) для разрешения спора третейским судом в
соответствии с его Регламентом.
В случае, если участник размещения заказа согласен передавать все споры,
связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса
на рассмотрение в указанный выше Третейский суд, он подписывает
Третейское соглашение по форме, установленной в приложении к настоящей
Конкурсной документации и вкладывается в конверт с заявкой.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения указанного
выше Третейского соглашения, все споры, связанные с размещением
муниципального заказа путем проведения конкурса разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Отказ участника размещения заказа от заключения Третейского соглашения
не влечет отстранения соответствующего участника размещения заказа от
участия в конкурсе, а также не является основанием для отказа в допуске
такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение
заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют
и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
конкурсов. При возникновении противоречия между положениями,
закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты,
применяются положения Информационной карты.
No
п/п Ссылка на пункт Раздела I.2. Наименование
пункта Текст
пояснений
1 Пункт 1.2.1. Наименование муниципального заказчика, контактная
информация Муниципальный заказчик: Администрация г.Королева Московской
области
Место нахождения: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, д.1
Почтовый адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, д.1
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:soldatov@korolev-net.ru"
concurs @ korolev-net.ru
Контактный телефон: (495) 513-87-53, факс (495) 513-75-97
2 Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органа, контактная
информация -
3 Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организации, контактная
информация -
4 Пункт 1.3.1. Вид конкурса, предмет конкурса, предмет муниципального
контракта Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по "утеплению чердачного перекрытия над моечными
залами, ремонт кровли здания Муниципального унитарного предприятия
"Королевские бани" (г.Королёв Московской области) в рамках реализации
мероприятий "Программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"
как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы"
5 Пункт 1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара,
выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ:
определены в технической части конкурсной документации (техническом
задании)
Условия выполнения работ:
определены в технической части конкурсной документации (техническом
задании) и проекте муниципального контракта.
При выполнении работ отклонение от проектных решений не допускается.
Сроки (периоды) выполнения работ:
до 20.12.2007 г.
6 Пункт 1.4.1. Начальная цена муниципального контракта (включая НДС - 18
%) 4 200 000 рублей 00 копеек (четыре миллиона двести тысяч) рублей 00
коп.
7 Пункт 1.5.1. Источник финансирования (с указанием кода бюджетной
классификации) субвенция из средств федерального бюджета 2007 года,
выделяемых на развитие и поддержку социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры г.Королёва как наукограда Российской
Федерации
Пункт 1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг В
соответствии с условиями муниципального контракта.
Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные объемы
работ после их сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком, оформленных актом
сдачи - приемки работ.
Заказчик авансирует работы в размере 30 % от стоимости работ по
контракту, включая НДС по ставке 18 %. Аванс засчитывается
пропорционально выполненным и сданным объемам работ.
8 Пункт 1.3.1. Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг и количество поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг Определены в технической части
конкурсной документации (техническом задании).
9 Пункт 1.6.1 Участники размещения заказа В конкурсе могут принимать
участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
10 Пункт 1.6. Требования к участникам размещения заказа
Пункт 1.6.3. Обязательные требования 1) Соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом конкурса:
а) наличие действующих лицензий на выполнение соответствующих работ
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной
контрактом, в учредительных документах
в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника
(для юридических лиц - определенных на основании его учредительных
документов)
г) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа,
который может оказывать влияние на деятельность заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, а также их
сотрудников и аффилированных лиц.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства.
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Пункт 1.6.4. Требования к участникам размещения заказа, установленные
Заказчиком Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 г. No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Пункт 1.7. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) Участник
размещения заказа вправе в соответствии с условиями муниципального
контракта привлекать к исполнению муниципального контракта
субподрядчиков, имеющих действующие лицензии на работы, передаваемые на
субподряд.
Объем работ, передаваемых для выполнения субподрядным организациям не
должен превышать 50% (по стоимости) от общего объема работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Информация о субподрядных организациях, в том числе о наличии
необходимых действующих лицензий указывается в составе заявки (раздел
1.4 конкурсной документации)
11 Пункт 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении
заказа Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не
предоставлено.
12 Пункт 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе Участник размещения
заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Подача заявок в электронном виде не
предусмотрена.
13 Пункт 3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации c
соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 (Общие условия
проведения конкурса), и содержать следующее:
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4)
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса)
настоящей конкурсной документации;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, в случае необходимости -
доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что
лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и
что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса;
3. Документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае, если обеспечение
заявки предусмотрено п. 19 Информационной карты):
- оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы
оплаты) с отметкой банка об оплате.
б) документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие
соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
соответствующих товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся
предметом конкурса:
- нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ по
предмету конкурса;
4. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса.
14 Пункт 3.4. Требования к предложениям о цене контракта Предлагаемая
участником размещения заказа стоимость с учетом НДС не может превышать
лимит финансирования по лоту в соответствии с протоколом стартовой
стоимости строительства (см. часть III конкурсной документации)
Валюта, используемая для формирования цены контракта: Российский рубль
Предлагаемая участником размещения заказа стоимость указывается цифрами
и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная
прописью.
Все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые исполнитель
муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями
контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и
общую цену заявки, представленной участником размещения заказа.
К конкурсной заявке необходимо приложить обоснование предложенного
коэффициента тендерного снижения стоимости работ по отношению к сметной
стоимости (с указанием видов работ, по которым предложено снижение
сметной стоимости).
15 Пункт 3.5. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг В соответствии с требованиями к объемам и видам
работ, указанных в III части Конкурсной документации
16
Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ
не менее 24 месяцев
17 Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе При
описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все
документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно
заверены участником размещения заказа - физического лица. Верность копий
документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна
быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная
форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в
нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме
Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.).
Заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
18 Пункт 4.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе Прием
заявок осуществляется по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.
в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи
заявок.
Дата начала подачи заявок: 20 марта 2007г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, указанного в п.21 данной Информационной карты. В
день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу,
указанному в п.21 данной Информационной карты.
19 Пункт 4.5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Не
предусмотрено
20
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе -
21 Пункт 5.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
будет производиться по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201
08 июня 2007 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
По решению Заказчика срок вскрытия конвертов перенесен на 24 мая 2007 г.
По решению Заказчика срок вскрытия конвертов перенесен на 08 июня 2007
г.
По решению Заказчика срок вскрытия конвертов перенесен на 24 июля 2007
г.
22 Пункт 7 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе Оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе будет осуществляться балльно-экспертным
методом с использованием нижепоименованных критериев оценки и
присвоенных им весовых коэффициентов:
1. Функциональные и качественные характеристики выполняемых работ - 0,1
2. Срок выполнения работ - 0,1.
3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы и
устанавливаемое оборудование - 0,2.
4. Объем предоставления гарантий качества работ - 0,1.
5. Цена муниципального контракта - 0,5 .
23 Пункт 8.1.2 Срок, в течение которого победитель конкурса должен
подписать проект муниципального контракта. Муниципальный контракт
заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в
состав конкурсной документации и с учетом предложений
организации-победителя в срок не менее 10 дней, но не более 20 дней
после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
24 Пункт 8.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Не
предусмотрено
РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта по
"утеплению чердачного перекрытия над моечными залами, ремонт кровли
здания Муниципального унитарного предприятия "Королевские бани"
Настоящим _____________________________________________________________
подтверждает,
(наименование участника размещения заказа)
что для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального
контракта по "утеплению чердачного перекрытия над моечными залами,
ремонт кровли здания Муниципального унитарного предприятия "Королевские
бани" в городе Королёве Московской области направляются
нижеперечисленные документы.
No
п\п Наименование Номера страниц
(кол-во листов в документе*)
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4)
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса)
настоящей конкурсной документации;
2.2 выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц)
2.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, в случае необходимости -
доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что
лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и
что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса;
3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в конкурсе
3.1 документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе
- оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы
оплаты) с отметкой банка об оплате.
3.2 документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих
товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса:
- копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса
4. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса
4.1 Устав, положение, учредительный договор
4.2 Свидетельство о государственной регистрации
4.3 Информационное письмо об учете в ЕГРПО
4.4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
4.5 Письмо из финансирующего банка об открытии расчетного счета и
отсутствии картотеки
4.6 Формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках"
за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
4.7 Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный
печатью организации
4.8 Акты и приемки объектов в эксплуатацию (по объектам, где работы
производились участником) и отзывы заказчиков
4.9 Свидетельством о включении собственной лаборатории в Реестр
испытательных лабораторий организаций, участвующих в реализации
городских строительных программ или договором о проведении испытаний с
организацией, имеющей соответствующую испытательную лабораторию
4.10 Список субподрядных организаций с приложением лицензий и описанием
выполняемых работ
4.11 Штатное расписание (по предмету конкурса), а также формой 1-Т и
П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников по видам
деятельности. (Участник размещения заказа должен представить что данные
трудовые ресурсы будут свободны от иных обязательств по действующим
договорам на период исполнения контракта)
4.12 Выписка по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату;
копии договоров аренды, проката, лизинга; договора аренды, проката,
лизинга;
4.13 Копия положения по охране труда действующего по организации и
соответствующие удостоверения работников организации
4.14 Копия положения о мероприятиях по предотвращению аварийных
ситуаций на предприятии и соответствующие удостоверения работников
организации
4.15 Копия положения об экологических мероприятиях на предприятии и
соответствующие удостоверения работников организации
4.16 Третейское соглашение
4.17 Прочие документы, по усмотрению участника конкурса.
ИТОГО страниц
*) - Количество листов в скобках указывается в случае, если
представленный документ имеет более одной страницы
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
В конкурсную комиссию
по определению исполнителей мероприятий Программы развития г.Королёва
как
наукограда Российской Федерации
ЛОТ No _____
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с Администрацией муниципального образования
"городской округ Королёв Московской области" муниципального контракта на
выполнение работ по
"утеплению чердачного перекрытия над моечными залами,
ремонт кровли здания Муниципального унитарного предприятия
"Королевские бани" в городе Королёве Московской области
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
___________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
_____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары/выполнить работы/ оказать услуги в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
No
п/п Наименование показателя
[указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.21
Информационной карты конкурса] Единица измерения Значение
(цифрами и
прописью) Примечание
1 Функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг
2 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказание услуг
3 Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
4 Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
5 Цена контракта (с учетом НДС, с учетом снижения) по лоту No _____
6 Процент снижения цены
(справочно)
3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:
3.1. Обоснование снижения стартовой цены.
На выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту городских объектов обоснование снижения стартовой
цены может быть представлено в виде сводного сметного расчета, либо
стоимости работ, рассчитанной на основе физических объемов работ,
предусмотренных технической частью КД.
3.2. График выполнения работ/график поставки товаров/график оказания
услуг __________;
да/нет
3.3. Предложение по технологии выполнения работ, оказания услуг
____________;
да/нет
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части
конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров],
составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть
[выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса,
данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны
и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах
предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары]
в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая
требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________
________________________________________________________________________
____________ .
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального
предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика либо Конкурсной комиссии, не
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области на выполнение
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями
наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте конкурса
(п.23), (от 10 до 20 дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе).
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области, мы обязуемся
подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по
цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса
или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в
случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения
от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом
конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования
городской округ Королёв Московской области. А также подтверждаем, что мы
извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.
12. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия
исполнения муниципального контракта и присвоения ей первого номера, нами
будет представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в
виде ________________________ (банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в
обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма
обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой
конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения контракта не
установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) нами уполномочен
__________________________________________________________ [контактная
информация уполномоченного лица].
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком
договора о заключении муниципального контакта на условиях наших
предложений.
15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон
___________ , факс ________ , банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
___________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________
________________________________________________________________________
___________
17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_____стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_________________ ______________________________________________________
___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ _________________
М.П. (подпись)
Фамилия И.О.
Приложении No1 .
РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ЛОТУ No_____ И ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
по конкурсу на право заключения с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области контракта на
"утепление чердачного перекрытия над моечными залами, ремонт кровли
здания Муниципального унитарного предприятия "Королевские бани" в городе
Королёве Московской области
NoNo
смет расчетов Наименование работ и затрат Цена согласно сводному
сметному расчету (по данным технической части конкурсной докумен-тации),
тыс. руб. Предложенная участником цена, тыс.руб. Снижение по сравнению с
начальной ценой,
% / тыс. руб. Обоснование снижения начальной цены
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по гл.1
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по гл. 2
Глава 3. Объекты вспомогательного назначения
Итого по гл. 3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по гл. 4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Итого по гл. 5
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации,
теплофикации и газоснабжения
Итого по гл. 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение
Итого по гл. 7
Итого по гл. 1 - 7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по гл. 8
Итого по гл. 1 - 8
В том числе возврат:
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по гл.9
Итого по гл. 1 - 9
Непредвиденные работы и затраты
Всего в ценах на ______________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие
платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в соответствии с
конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении
муниципального контракта, включены в цену конкурсной заявки и
соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
- по состоянию на ____[число, месяц, год]_____;
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи
с инфляцией.
4. В графе 7 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает
снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия
достигается по статье материалы - указать вид материала и процент
снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Фамилия И.О.)
МП
Приложение No 1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
No
п/п Наименование
работ (этапа) Объем
финансирования
(руб.) Сроки выполнения
Финансирование всего по этапам (руб.)
Руководитель _________________/________________/
(подпись)
Фамилия И.О.
М.П.
Приложение No 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
No
п/п Наименование
показателя
Единица измерения Требуемое
значение
Данные участника размещения заказа Примечание
1 Функциональные
характеристики и
качество выполнения работ
1.1. Опыт выполнения работ по сооружению объектов, аналогичных предмету
конкурса (всего объектов) есть/
нет
шт.
Может быть подтверждено актами приемки объектов в эксплуатацию (по
объектам, где работы производились участником) и отзывами заказчиков
1.2. Применяемая система контроля качества за выполненными работами
Есть/
нет
Может быть подтверждено Свидетельством о включении собственной
лаборатории в Реестр испытательных лабораторий организаций, участвующих
в реализации строительных программ или договором о проведении испытаний
с организацией, имеющей соответствующую испытательную лабораторию
1.3. Работы, на которые участник планирует привлечь субподрядные
организации
Определяется участником
Может быть подтверждено представляемым списком субподрядных организаций
с приложением лицензий и описанием выполняемых работ
1.4. Обеспеченность:
- рабочими требуемых специальностей для производства работ;
- инженерно-техническим персоналом для производства работ
(человек). чел.
Может быть подтверждено штатным расписанием (по предмету конкурса), а
так же формой 1-Т и П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников по видам деятельности. Участник размещения заказа должен
представить подтверждение, что данные трудовые ресурсы будут свободны от
иных обязательств по действующим договорам на период исполнения
контракта
1.5. Обеспеченность оборудованием и машинами (единиц). Ед.
Может быть подтверждено:
- выпиской по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату;
- копиями договоров аренды, проката, лизинга договором аренды, проката,
лизинга
1.6. Метод производства работ
1.7. Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и
устройствами
1.8. Обеспеченность транспортными средствами
1.9. Обеспеченность материалами для производства работ
1.10 Способ производства работ
1.11. Организационно-технологическая схема производства работ
1.12. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня,
количество смен, рабочие и выходные дни)
1.13. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных
работ
1.14. Мероприятия по охране труда есть/
нет
Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и
соответствующими удостоверениями работников организации
1.15. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций есть/
нет
То же
1.16. Экологические мероприятия есть/
нет
То же
Руководитель _________________ /________________ /
(подпись)
Фамилия И.О.
М.П.
I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный
реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа -
физического лица
Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о муниципальной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров
отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор) (для юридических лиц)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения
заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о муниципальной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна
Адрес
Почтовый адрес участника размещения заказа Страна
Адрес
Телефон
Факс
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма
из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о
лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105,
106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4
Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.)
Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с
заинтересованностью для участника размещения заказа.
Орган управления участника размещения заказа - юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей
сделки.
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за
два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
........................................................................
.................................
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
____________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ No ____
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник размещения заказа:
________________________________________________________________________
_________
(наименование юридического лица)
доверяет
________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____"
_____________
представлять интересы
_____________________________________________________________
(наименование организации)
на проводимом Администрацией муниципального образования городской округ
Королёв Московской области открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по
________________________________________________________________________
.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от
имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением.
Подпись _________________________________ ________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О.
удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ 2007 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
I.4.5. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Королёв Московской области
"___"____________ 2007 года
Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице
действующего на основании ________________и участник размещения заказа
_____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного
лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ).
Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное
наименование конкурса ( далее именуется соответственно конкурс), в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения
его результатов подлежат разрешению Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область,
г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его
Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть
материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической
сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения.
Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
подлежит принудительному исполнению в установленном российским
законодательством порядке.
Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в
кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех
уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных
документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая
вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных
к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва.
Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении
документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым
или иным сообщением осуществляется Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны.
Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте
проведения слушаний по делу заказной телеграммой.
Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей
подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора
определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и
издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей.
Реквизиты каждой из сторон
"___"____________200__ года
"___"____________200__ года
Муниципальный заказчик /уполномоченный орган________________
Участник размещения заказа _______________
I.4.6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ
I.4.6.1. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНВЕРТА
I.4.6.2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНВЕРТА
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 07
на выполнение работ
г. Королёв, Московская область " " _______ 2007 г.
От имени муниципального образования "городской округ Королёв Московской
области" Администрация города Королёва Московской области, именуемая в
дальнейшем "Заказчик", в лице Главы города Морозенко Александра
Федоровича, действующего на основании Устава города, с одной стороны и
____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________,
действующего на основании Устава и лицензии _________ от ______, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области, на
основании результатов размещения муниципального заказа (решение
конкурсной комиссии - Протокол от _____ No ____), заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по ____________ (далее - Объекты).
1.2. Объем и состав работ, предусмотренных в настоящем Контракте,
определяются сметами, прошедшими экспертизу в ГУ МО
"Мособлгосэкспертиза" и являющимися неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.3. Срок выполнения работ - в течение _______ дней с момента
поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
а) обязуется передать Подрядчику сметную документацию, необходимую для
выполнения работ для нужд Заказчика. Одновременно с этим уполномоченный
представитель Заказчика _____________ согласовывает Подрядчику места для
складирования материалов и строительного мусора? для размещения
строительной техники и временных сооружений.
б) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения работ для нужд
Заказчика;
в) обеспечивает оплату выполнения работ для нужд Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;
г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
д) в ходе проведения работ не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика;
е) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
ё) вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
настоящим Контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае
выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных
настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком
Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, но не более чем на
5%.
2.2. Подрядчик:
а) приобретает материальные ресурсы и выполняет работы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта;
б) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
в) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;
г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
д) обязан:
- обеспечить проведение работ в соответствии со СНиП, действующими
нормами и техническими условиями;
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика;
- обеспечить вывоз мусора, доставку и хранение материалов на Объектах
своими силами;
- место проведения работ после их завершения должно быть освобождено от
оборудования, материалов, мусора;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к объекту, на котором ведутся работы.
е) несет ответственность за качество выполненных им работ в течение ____
месяцев со дня сдачи их Заказчику. Обнаруженные в гарантийный период
дефекты, связанные непосредственно с качеством выполненных работ,
оформляются актом за подписями Сторон и указанием сроков их устранения.
Устранение дефектов производится Подрядчиком за свой счет;
ё) гарантирует качество используемых материалов. Все материалы должны
иметь соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество;
ж) до приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;
з) вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков;
и) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение
работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками;
й) обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
к) при реконструкции и ремонте _______ кровель применяются следующие
материалы __________________.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.3.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика
________, на форме КС-2.
3.2. Заказчик в течение 7-ми дней со дня получения акта сдачи - приемки
работ и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику
один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи - приемки работ или
мотивированный отказ.
3.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 дней со дня получения им акта сдачи - приемки работ. Подрядчик обязан
произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной оплаты.
3.4. Допускается досрочная сдача-приемка работ по настоящему Контракту.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, в соответствии с
протоколом заседания конкурсной комиссии, составляет ______ рублей
(______), включая НДС по ставке 18%.
4.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определена
субвенция из федерального бюджета в сумме ________ рублей согласно п.
___ Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры города Королева Московской области как
наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального
бюджета в 2007 году, согласованного Министерством финансов Российской
Федерации и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 15.05.2007 г.
4.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за
фактически выполненные объемы работ.
Подрядчик представляет акты по выполненным объемам работ по формам КС-2,
КС-3 в 4-х экземплярах. Заказчик после подписания актов формы КС-2, КС-3
производит расчеты за фактически выполненные работы платежным
поручением, согласно выставленным счетам-фактурам в 3 экземплярах.
4.4. Оплата выполненных работ производится после их сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком, оформленных актом сдачи - приемки работ. Счета
Подрядчика оплачиваются по мере поступления средств из федерального
бюджета на счет Заказчика.
4.5. Заказчик авансирует работы в размере 30 % от стоимости работ,
указанной в п. 4.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18
%. Авансовые платежи Заказчик осуществляет по мере поступления средств
из федерального бюджета на счет Заказчика. Аванс засчитывается
пропорционально выполненным и сданным объемам работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты выполненных
работ, допущенные по вине Подрядчика.
5.2. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами
срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от стоимости
работ, подлежащих исправлению за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости
невыполненного объема работ за каждый день просрочки.
5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику
фактически произведенные затраты.
5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать
уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в размере
одной трёхсотой действующей на день уплаты штрафа ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты штрафа. Если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой Стороны.
5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.10. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры
для их разрешения путем договоренности.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО
НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Технический надзор за исполнением работ по настоящему Контракту на
Объектах осуществляет уполномоченный представитель Заказчика ___________
по отдельному договору с Подрядчиком.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика вправе во всякое время
проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его оперативно-хозяйственную деятельность.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его
подписания Сторонами по ______2007 года включительно, за исключением
гарантийных обязательств Подрядчика, указанных в п.2.2 "е" настоящего
Контракта.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон.
7.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения
настоящего Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
военные действия;
гражданские волнения;
стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары);
отсутствие финансирования работ по контракту в связи с изменениями
законов РФ, или Московской области.
8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении
вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
8.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтверждён документально компетентным государственным органом.
8.5. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, Сторона, исполнение обязательств которой не
затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть
настоящий Контракт полностью или частично без обязательств по возмещению
убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 -х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для: Заказчика,
Подрядчика, Отделения по г. Королёву Управления Федерального
казначейства Министерства финансов по Московской области.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация г. Королёва)) л/с 030 000 000
50 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, р/сч
40204810700000002250, БИК 044583001,
Телефон: (095) 516-07-60.
Подрядчик: _________________________________________________
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва
Московской области
__________________ А. Ф. Морозенко
_________________
Приложение No1
К Контракту от_________.2007 No НГ- ____ -07
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва _________________________
Московской области _________________________
__________________ А. Ф. Морозенко
_______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В рамках реализации мероприятия "_____________________________________"
требуется выполнить следующие виды работ:
Работы по _______________________________ провести по адресам:
По указанным адресам требуется выполнить следующий объем работ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________.
Требования к проведению работ:
- обеспечить проведение работ в соответствии со СНиП;
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с Заказчиком;
- обеспечить вывоз мусора, доставку и хранение материалов на объекте
своими силами;
- место проведения работ после их завершения должно быть освобождено от
оборудования, материалов, мусора;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к объекту, на котором ведутся работы.
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Королёва
Московской области
_________________ А.Ф. Морозенко
"___" ____________ 2007 г.
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
потребительского рынка Заместитель главы администрации
г. Королёва Московской области
___________________ О.И. Евстратова ___________________ В.Г. Билоус
"___" _____________ 2007 г. "___" ___________ 2007 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по
"утеплению чердачного перекрытия над моечными залами,
ремонт кровли здания
Муниципального унитарного предприятия "Королевские бани"
в рамках мероприятия
"Разработка проектно-сметной документации,
ремонт муниципальных объектов"
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Директор Муниципального унитарного предприятия "Королёвские бани"
Руководитель МУ "Управление по организации проведения капитального и
текущего ремонта объектов г.Королёва Московской области"
___________________ В.Н. Вишневский _________________ В.Д. Калиничев
"___" _____________ 2007 г. "___" _____________ 2007 г.
г. Королёв
- 2007 год -
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Техническая часть представлена в виде смет на выполнение работ.
Сметную документацию (в копиях на бумажном носителе) можно получить в
Управлении по реализации Программы наукограда по адресу: Московская
область, г. Королев, пр-д Ударника, дом 1а, ком.No 223.
Техническое задание
На проведение проектных работ по расчёту изменения нагрузок на
чердачное перекрытие при замене утеплителя и пароизоляционного слоя
здания МУП "Королёвские бани"
Муниципальный заказчик: Администрация города Королёва М.о.
Технический заказчик : МУ "УКТРК"
Основание: письмо от администрации МУП "Королёвские бани"
Лимит финансирования: 200 000 рублей
Требование к содержанию проектной документации:
перерасчёт нагрузок на чердачное перекрытие, при замене существующего
засыпного утеплителя на ППЖ - 200
теплотехнический расчёт эффективности утеплителя
конструктивное решение несущих конструкций
Требования к подрядчику (исполнителю работ):
наличие лицензии на проведение указанного вида работ
выполнение проектных работ в соответствии с действующими строительными
нормами и требованиями РФ
Срок выполнения работ:
выполнение проектных работ - не более 45 дней;
согласование в МОГЭ - 60 дней.
03.05.2007 г.
г. Королев М.о.
Согласовано
Утверждаю
Руководитель МУ УКТР
Директор МУП
г. Королева М.о.
"Королевские бани"
____________В.Д. Калиничев
_________В.Н. Вишневский
"____"_____________2007 г.
"____"_____________2007 г.
Дефектная ведомость на утепление чердачного перекрытия
здания МУП "Королевские бани" по адресу:
г. Королев, ул. Ленина, д.12.
No
п/п Выполняемая работа Формула подсчета Ед.
изм. Кол-во
Утепление чердачного перекрытия.
1 Разборка утеплителя из шлака 300 мм 38х19х0,3 +
+ (11,5х12,5)х0,3 м3 259,8
2 Устройство пароизоляции прокладочной в 1 слой 38х19 +
+ 11,5х12,5+6,5х11,5 м2 941
3 Утепление перекрытия плитами ППЖ-20, 200 мм 38х19х0,2 +
+ (11,5х12,5)х0,2 м3 113,5
4 Устройство выравнивающих стяжек 40 мм
38х19
м2
722
5 Устройство верхнего гидроизолирующего слоя из
гидростеклоизола
11,5х12,5 + 6,5х11,5
м2
219
6 Армирование стяжек цементных 4,6 кг х 722 т 3,32
7 Масляная окраска бетонных полов 38х19 м2 722
8 Погрузка и разгрузка строительного мусора 216,6 х 0,75 т 162,5
9 Вывоз мусора на 20 км 259,8 х 0,75 т 194,8
Ориентировочная стоимость с индексами пересчета сметной стоимости МОГЭ
на май 2007 года составляет 2 400 000 рублей.
Составил:
03.05.2007 г.
г. Королев М.о.
Согласовано
Утверждаю
Руководитель МУ УКТР
Директор МУП
г. Королева М.о.
"Королевские бани"
____________В.Д. Калиничев
_________В.Н. Вишневский
"____"_____________2007 г.
"____"_____________2007 г.
Дефектная ведомость на капитальный ремонт металлической кровли
здания МУП "Королевские бани" по адресу:
г. Королев, ул. Ленина, д.12.
No
п/п Выполняемая работа Формула подсчета Ед.
изм. Кол-во
Ремонт металлической кровли.
1 Разборка кровли из черного железа 10,8х39х2 + 5,7х12,1х2
+ 11,5х6,5 + 5,65х8,5 м2 1103
2 Смена обрешетки с прозорами из досок 50 мм 9,8х39 + 4,7х12,1+
6,5х5 + 5х5 м2 496,6
3 Смена обрешетки сплошной из доски 50 мм 39х2х1+12,1х2х1+
+6,5х2х1,5 м2 121,7
4 Разборка м/к ограждения (39+39+20)х0,8 м/м2 98/
78,4
5 Смена мауэрлата отдельными частями 39 + 39 + 12,1+12,1 м 102,2
6 Смена стропильных ног из брусьев 10,5х20 +
7х10 м 280
7 Выправка стропильных ног с постановкой раскосов 10,5 х9 м/шт 94,5/9
8 Укрепление стропильных ног с постановкой раскосов 10,5х4 м 42
9 Установка дополнительных стропил 150х150 мм 10,5х20х0,15х0,15 м3 4,73
10 Огнезащита деревянных конструкций 4,73 + 77,2х0,15х0,15 + 331х0,05 +
+ 12,1х2х1х0,15 + 3,3 м3 30
11
Устройство кровли из профнастила (вынос 150 мм)
39х10,85х2 + 12,1х5,85х2 +
+11,5х6,5+5,65х8,5
м2
1110,9
12 Устройство покрытий коньков, ендов, примыканий, вентшахт из стали
оцинкованой
(39+12,1)х0,5 + 10,8х2х0,5 + 20х0,5 +
+ (4+4+2+2)х0,5х6 +
м2
82,4
13 Установка м/к ограждения (39+39+20)х0,8 + (12,1+12,1)х0,8 м/м2 122,2/
97,8
14 Масляная окраска м/к ограждения (39+39+20)х0,8 + (12,1+12,1)х0,8 м2
97,8
15 Устройство фартука из оцинкованной стали 200 мм 10,8 + 10,8 +
5,7+5,7+5,7+5,7+20 м 64,4
16
Разборка слуховых окон 1+1+1+1+1+1 шт 6
17 Устройство слуховых окон новых 1+1+1+1+1+1 шт 6
18 Утепление вентшахт ППЖ-200 (100мм) (0,4х4х5,5)х8 м2 70,4
19 Обшивка вентшахт ЦСП по металлическому каркасу 12 мм (0,4х4х5,5)х8
м2
70,4
20 Разборка кирпичной кладки карниза 39х0,3х0,5 м3 5,9
21 Устройство кирпичной кладки карниза 39х0,3х0,5 м3 5,9
22 Устройство и разборка наружных инвентарных лесов
39х8
м2
в.п.
312
Вывоз мусора на 20 км
980 м2 х 9 кг + 15,3 м3 х 600 кг +
+ 32,9 м3 х 600 кг + 3,15 м3 х 600 + 78,4 м2 х 30 кг
т
41,9
Ориентировочная стоимость с применением индексов пересчета сметной
стоимости МОГЭ на май 2007 года 1 600 000 рублей.
Составил:
- Представление в составе конкурсной заявки документов, перечисленных в
п.4 (пп.4.1 - 4.17) не является обязательным. Заявки участников
размещения заказа, в которых упомянутые документы отсутствуют,
конкурсной комиссией рассматриваются на общих основаниях.
PAGE
PAGE
PAGE 5
PAGE
PAGE
PAGE 45
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАЯВКИ _____________________
вписывается ответственным лицом
Заказчика при приеме заявки
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе _______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
_________________________________________________________________
наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса
по лоту No___
_________________________________________________________________
наименование лота из Извещения о проведении открытого конкурса
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. "___" __________ 2007г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении
открытого конкурса
ОРИГИНАЛ (или КОПИЯ)
нужное- подчеркнуть
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе _______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
_________________________________________________________________
наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса
по лоту No___
_________________________________________________________________
наименование лота из Извещения о проведении открытого конкурса
Участник размещения заказа:
_________________________________________________
полное название участник размещения заказа
Адрес:
_______________________________________________________________________
юридический адрес участник размещения заказа
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. "___" __________ 2007г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении
открытого конкурса
