СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации г. Королёва Московской области Глава города Королёва Московской области ___________________ А.А. Солдатов _________________ А.Ф. Морозенко "___" ___________ 2007 г. "___" ____________ 2007 г. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации г. Королёва Московской области Заместитель главы администрации г. Королёва Московской области ___________________ А.Г. Ненашева ___________________ В.Г. Билоус "___" _____________ 2007г. "___" _____________ 2007г. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б СОГЛАСОВАНО Председатель Городского комитета образования города Королёва Московской области ______________ Н.П.Гринько "_____"________________2007 г. г. Королёв - 2007 год - Исп. Волков С.В. тел. 513-87-53 СОДЕРЖАНИЕ TOC \h \z \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 2.1;3" HYPERLINK \l "_Toc139260718" ЧАСТЬ I. КОНКУРС PAGEREF _Toc139260718 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc139260719" РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ PAGEREF _Toc139260719 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc139260720" РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260720 \h 6 TOC \h \z \t "Стиль1;1;Стиль2;2" HYPERLINK \l "_Toc179773179" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc179773179 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773180" 1.1 Законодательное регулирование PAGEREF _Toc179773180 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773181" 1.2 Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация PAGEREF _Toc179773181 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773182" 1.3 Предмет конкурса, предмет муниципального контракта. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. PAGEREF _Toc179773182 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773183" 1.4 Начальная цена контракта PAGEREF _Toc179773183 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773184" 1.5 Источник финансирования и порядок оплаты PAGEREF _Toc179773184 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc179773185" 1.6 Требования к участникам размещения заказа PAGEREF _Toc179773185 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc179773186" 1.7 Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта PAGEREF _Toc179773186 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc179773187" 1.8 Расходы на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773187 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc179773188" 1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа PAGEREF _Toc179773188 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc179773189" 1.10 Отстранение от участия в конкурсе. PAGEREF _Toc179773189 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc179773190" 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ PAGEREF _Toc179773190 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc179773191" 2.1 Содержание конкурсной документации PAGEREF _Toc179773191 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc179773192" 2.2 Разъяснение положений конкурсной документации PAGEREF _Toc179773192 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc179773193" 2.3 Внесение изменений в конкурсную документацию PAGEREF _Toc179773193 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc179773194" 2.4 Отказ от проведения конкурса PAGEREF _Toc179773194 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc179773195" 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc179773195 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc179773196" 3.1 Форма заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773196 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc179773197" 3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773197 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc179773198" 3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773198 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc179773199" 3.4 Требования к предложениям о цене контракта PAGEREF _Toc179773199 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc179773200" 3.5 Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг PAGEREF _Toc179773200 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc179773201" 3.6 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773201 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc179773202" 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc179773202 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc179773203" 4.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773203 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc179773204" 4.2 Изменение заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773204 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc179773205" 4.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773205 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc179773206" 4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием PAGEREF _Toc179773206 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc179773207" 4.5 Обеспечение заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773207 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc179773208" 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc179773208 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc179773209" 5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе PAGEREF _Toc179773209 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc179773210" 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc179773210 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc179773211" 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc179773211 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc179773212" 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА PAGEREF _Toc179773212 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc179773213" 8.1 Срок заключения контракта PAGEREF _Toc179773213 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc179773214" 8.2 Обеспечение исполнения муниципального контракта PAGEREF _Toc179773214 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc179773215" 8.3 Права и обязанности победителя конкурса PAGEREF _Toc179773215 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc179773216" 8.4 Права и обязанности заказчика PAGEREF _Toc179773216 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc179773217" 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ PAGEREF _Toc179773217 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc179773218" 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ PAGEREF _Toc179773218 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc139260721" РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260721 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc139260722" РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260722 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc139260723" I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260723 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc139260724" I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260724 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc139260725" ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ PAGEREF _Toc139260725 \h 37 HYPERLINK \l "_Toc139260726" ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ PAGEREF _Toc139260726 \h 38 HYPERLINK \l "_Toc139260727" И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ PAGEREF _Toc139260727 \h 38 HYPERLINK \l "_Toc139260728" I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260728 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc139260729" I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260729 \h 44 HYPERLINK \l "_Toc139260730" I.4.5. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PAGEREF _Toc139260730 \h 45 HYPERLINK \l "_Toc139260731" I.4.6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ PAGEREF _Toc139260731 \h 46 HYPERLINK \l "_Toc139260732" ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА PAGEREF _Toc139260732 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc139260733" ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) PAGEREF _Toc139260733 \h 47 ЧАСТЬ I. КОНКУРС РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - письменное подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие в закрытом конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной документацией. Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения муниципального контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурсная документация - документация, утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Конкурсная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Королёв Московской области". Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, * отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения контракта. Лот - предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования "Город Королёв Московской области". Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы местного самоуправления муниципального образования "Город Королёв Московской области", а также уполномоченные указанными органами местного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. В случаях, когда в конкурсной документации указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий конкурс, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Королёв Московской области". Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Московской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Муниципальный контракт (далее также - контракт) - договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования "Город Королёв Московской области" в целях обеспечения муниципальных нужд города Королёв. Предмет конкурса - право на заключение муниципального контракта на поставку определенного товара, выполнение определенных работ или оказание определенных услуг для обеспечения муниципальных нужд города Королёв. Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия муниципальных заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также - муниципальный контракт либо контракт). Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить муниципальный контракт, в частности для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа. Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств для муниципальных нужд. Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Законодательное регулирование Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", постановлением Главы города Королёва от 09 января 2008 года No 8 "О полномочиях на размещение в 2008 году муниципальных заказов, финансируемых за счет средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на развитие города Королева Московской области как наукограда Российской Федерации". Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации, подписывает муниципальный контракт с победителем конкурса (единственным участником конкурса). Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным органом и указанная в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по организации и проведению конкурса. Предмет конкурса, предмет муниципального контракта. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса , в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта HYPERLINK \l "_ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО К" (Часть II). Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса. Начальная цена контракта Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев специально оговоренных в настоящей конкурсной документации. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта. Источник финансирования и порядок оплаты Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте конкурса. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса. Требования к участникам размещения заказа В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса; - требованию об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков; - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа: - обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; - обладание участниками размещения заказа действующего специального разрешения на поставку товаров, производство работ, оказание услуг, если таковое предусмотрено действующим законодательством и специально оговорено в Информационной карте конкурса; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Соответствующие требования указаны в Информационной карте конкурса. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это указано в Информационной карте конкурса в объеме и на условиях, предусмотренных в Информационной карте конкурса. Расходы на участие в конкурсе 1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа 1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган обязан предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа согласно предмету конкурса. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов. Отстранение от участия в конкурсе. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязан отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях: - непредоставления документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе и указанных в Информационной карте конкурса; - невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте конкурса; - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота); - в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе; - в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Содержание конкурсной документации Конкурсная документация включает перечисленные ниже разделы, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом REF _Ref119429410 \r \h \* MERGEFORMAT 2.3 . настоящего Раздела. Часть I Конкурс Раздел I.1 Термины, используемые в конкурсной документации Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса Раздел I.3 Информационная карта конкурса Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа 1.4.1. Форма описи документов 1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе 1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа 1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг 1.4.5. Форма доверенности 1.4.6. Форма третейского соглашения Часть II Проект(ы) муниципального контракта Часть III Техническая часть конкурсной документации Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса вне порядка, изложенного в Конкурсной документации. Разъяснение положений конкурсной документации При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган или специализированную организацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.korolev.ru ( HYPERLINK "http://www.korolev.ru/cp/torgi.html" http://www.korolev.ru/cp/torgi.html ) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. Внесение изменений в конкурсную документацию Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном издании - газете "Калининградская правда" и в течение одного дня размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.korolev.ru в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном издании - газете "Калининградская правда" и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.korolev.ru в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта www.korolev.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.korolev.ru и опубликованные в официальном издании - газете "Калининградская правда". Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом. Отказ от проведения конкурса Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в официальном издании - газете "Калининградская правда" и разместившие на сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном издании - газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Форма заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме Приложения к настоящей Конкурсной документации. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна: - быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации; - содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части конкурсной документации. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта. Требования к предложениям о цене контракта Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. Участник размещения заказа производит расчет своего предложения по цене муниципального контракта на основе требований технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.4_ОБРАЗЦЫ_ФОРМ И ДОКУМЕНТО" Разделе I.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.). Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса . В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками участникам размещения заказа (их полномочным представителям) о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах REF _Ref119429546 \r \h \* MERGEFORMAT 4.1.1 , 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа, специализированной организацией. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, уполномоченного органа. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом REF _Ref119429571 \r \h \* MERGEFORMAT 3.6 . настоящего Раздела подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, и реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом конкурсе ______________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____". Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса (Образец оформления внешнего конверта приведен в п.1.4.7 конкурсной документации). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс _____ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____. Номер лота ____" (Образец оформления внутреннего конверта приведен в п.1.4.7 конкурсной документации). 4.1.8. К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должна быть приложена ее копия (заказчик, уполномоченный орган могут затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно могут не требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр. Необходимость предоставления копии (копий) заявки указывается в Информационной карте конкурса). При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки, включая все, входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как "Копия". Оригинал, копии заявки и всех входящих в нее документов должны быть идентичны и размещены в одном конверте, который оформляется в порядке, указанном выше. 4.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 4.1.10. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. Изменение заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____. Регистрационный номер заявки ____ ". Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия. 4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 4.2.8. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. Отзыв заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган, сравнивают индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 4.3.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 4.3.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком, уполномоченным органом, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком, уполномоченным органом, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе. Обеспечение заявок на участие в конкурсе Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса , установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего Раздела. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: - в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса; - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу, заявления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 4 настоящего Раздела; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в конкурсе; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер; - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены; - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса; - победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, содержащейся в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте REF _Ref119429700 \r \h \* MERGEFORMAT 5.1.1 настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в день его подписания на сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru . Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса; - об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: - непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ; - несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела; - отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты, оригинального платежного поручения в случае оплаты при помощи системы "Банк-клиент") о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.korolev.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия будет учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников размещения заказа. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством РФ соответствующего порядка - нормативными правовыми актами муниципального образования "Город Королёв Московской области". Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и иным критериям, указанным в Информационной карте. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на сайте www.korolev.ru в течение дня, следующего после дня его подписания членами конкурсной комиссии, и опубликовывается в официальном издании - газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА Срок заключения контракта Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. . В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по конкретному муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса. Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 8.2.5. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актам Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя). Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту. Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и оканчиваться не ранее его завершения. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 8.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы "Банк-клиент"). Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании. 8.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе. 8.2.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных или муниципальных контрактов включаются в реестр недобросовестных поставщиков. Права и обязанности победителя конкурса Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта 8.4.2 настоящего Раздела. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом REF _Ref119429973 \r \h \* MERGEFORMAT 8.1 . настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом REF _Ref130891676 \r \h \* MERGEFORMAT 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом REF _Ref119429982 \r \h \* MERGEFORMAT 8.2 настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктами REF _Ref119430274 \r \h \* MERGEFORMAT 8.4.6 и 8.4.5 настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Права и обязанности заказчика После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом REF _Ref119430333 \r \h \* MERGEFORMAT 3.3 . настоящего Раздела; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 5.1.8, и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами REF _Ref119430360 \r \h \* MERGEFORMAT 6 и REF _Ref119430371 \r \h \* MERGEFORMAT 7 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта REF _Ref119430410 \r \h \* MERGEFORMAT 6.1.5 настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке. Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса, в том числе, связанные с порядком и условиями проведения конкурса передавать на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45; тел. 516-03-61) для разрешения спора третейским судом в соответствии с его Регламентом. В случае, если участник размещения заказа согласен передавать все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса на рассмотрение в указанный выше Третейский суд, он подписывает Третейское соглашение по форме, установленной в приложении к настоящей Конкурсной документации и вкладывается в конверт с заявкой. В случае отказа участника размещения заказа от заключения указанного выше Третейского соглашения, все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса разрешаются в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. Отказ участника размещения заказа от заключения Третейского соглашения не влечет отстранения соответствующего участника размещения заказа от участия в конкурсе, а также не является основанием для отказа в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты. No п/п Ссылка на пункт Раздела I.2. Наименование пункта Текст пояснений 1 Пункт 1.2.1. Наименование муниципального заказчика, контактная информация Муниципальный заказчик: Администрация г.Королева Московской области Место нахождения: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1 Почтовый адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1 Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:soldatov@korolev-net.ru" concurs @ korolev-net.ru Контактный телефон/факс (495) 513-75-97 2 Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органа, контактная информация - 3 Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организации, контактная информация - 4 Пункт 1.3.1. Вид конкурса, предмет конкурса, предмет муниципального контракта Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение "Проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв. ул.Гагарина, д.26-б" (г.Королёв Московской области) в рамках реализации мероприятий "Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области" как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы", в том числе: Лот No1 Проведение изыскательских работ и проектирование пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. Гагарина, д.26-б. Лот No2 Оказание услуг Заказчика-Застройщика на этапе формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно - изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Гагарина, д.26-б 5 Пункт 1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ: определены в технической части конкурсной документации (техническом задании) Условия выполнения работ: определены в технической части конкурсной документации (техническом задании) и проекте муниципального контракта. При выполнении работ отклонение от проектных решений не допускается. Сроки (периоды) выполнения работ: до 01.12.2008 г. 6 Пункт 1.4.1. Начальная цена муниципального контракта (включая НДС - 18 %) 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе: - по лоту No1 - 3 550 000 рублей 00 копеек; - по лоту No2 - 450 000 рублей 00 копеек. (цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта). 7 Пункт 1.5.1. Источник финансирования (с указанием кода бюджетной классификации) Субвенция из средств бюджета Московской области и средства бюджета г. Королёва на 2008 год, выделяемые на реализацию "Перечня мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области", как наукограда Российской Федерации на период 2007-2011 годы, реализуемых в 2008 году" Код бюджетной классификации: 03 901 0701 102 0102 310 Пункт 1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг В соответствии с условиями муниципального контракта. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные объемы работ после их сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком, оформленных актом сдачи - приемки работ. Заказчик авансирует работы в размере 30 % от стоимости работ по контракту, включая НДС по ставке 18 %. Аванс засчитывается пропорционально выполненным и сданным объемам работ. 8 Пункт 1.3.1. Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг Определены в технической части конкурсной документации (техническом задании). 9 Пункт 1.6.1 Участники размещения заказа В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 10 Пункт 1.6. Требования к участникам размещения заказа Пункт 1.6.3. Обязательные требования 1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: а) наличие действующих лицензий на выполнение соответствующих работ б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной контрактом, в учредительных документах в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов) г) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, а также их сотрудников и аффилированных лиц. 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Пункт 1.6.4. Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа Пункт 1.7. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) Участник размещения заказа вправе в соответствии с условиями муниципального контракта привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков, имеющих действующие лицензии на работы, передаваемые на субподряд. Объем работ, передаваемых для выполнения субподрядным организациям не должен превышать 50% (по стоимости) от общего объема работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Информация о субподрядных организациях, в том числе о наличии необходимых действующих лицензий указывается в составе заявки (раздел 1.4 конкурсной документации) 11 Пункт 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено. 12 Пункт 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок в электронном виде не предусмотрена. 13 Пункт 3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации c соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 (Общие условия проведения конкурса), и содержать следующее: 1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4) 2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса) настоящей конкурсной документации; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса; 3. Документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае, если обеспечение заявки предусмотрено п. 19 Информационной карты): - оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. б) документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса: - нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса. 4. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг): - документы, подтверждающие наличие у участника конкурса опыта выполнения аналогичных работ за предыдущие три года; - данные о наличии у участника конкурса производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта. 5. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса. 14 Пункт 3.4. Требования к предложениям о цене контракта Предлагаемая участником размещения заказа стоимость с учетом НДС не может превышать лимит финансирования, указанный в п. 1.4.1 Информационной карты (см. часть III конкурсной документации). Цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения работ исходя из их цены в течение всего планируемого периода исполнения контракта. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль. Предлагаемая участником размещения заказа цена контракта указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. Все налоги, пошлины, страховые и другие обязательные платежи, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. К конкурсной заявке необходимо приложить обоснование предложенного коэффициента тендерного снижения стоимости работ по отношению к сметной стоимости (с указанием видов работ, по которым предложено снижение сметной стоимости). 15 Пункт 3.5. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг В соответствии с требованиями к объемам и видам работ, указанных в III части Конкурсной документации 16 Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ не менее 24 месяцев 17 Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.). Заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 18 Пункт 3.6. Требования к описанию подлежащих выполнению работ Участник конкурса должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ в организационно-техническом предложении, которое должно содержать следующие разделы: - Наименование и описание выполняемых работ. - Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика. - Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ. - Применяемые технологии и методы производства работ. - Предложения по контролю качества выполняемых работ с описанием действующей системы контроля качества работ. - Техническая оснащенность участника конкурса с описанием имеющейся материально-технической базы. - Привлекаемые кадровые ресурсы и их квалификация. - Прилагаемые иллюстрационные материалы. 19 Пункт 4.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе Прием заявок осуществляется по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.223. в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи заявок: 29 декабря 2007г. * , R p - ° ? Ъ ж * , p ° ? и и T Ш ????!?)??r???? jю j? и к $ & ' '' - Р Т r ь . 0 ? ' j ??????h? ????? ???????$ h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 hгX h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 hБ hБ hБ hБ h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 h2 ?Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201 29 января 2008 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. Срок приема конкурсных заявок продлен до 17 часов 00 минут мск "19" февраля 2008 года. Срок приема конкурсных заявок продлен до 17 часов 00 минут мск "11" марта 2008 года. Срок приема конкурсных заявок продлен до 17 часов 00 минут мск "01" апреля 2008 года. Срок приема конкурсных заявок продлен до 17 часов 00 минут мск "17" апреля 2008 года. Срок приема конкурсных заявок продлен до 15 часов 00 минут мск "06" мая 2008 года. 23 Пункт 7 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе будет осуществляться балльно-экспертным методом с использованием нижепоименованных критериев оценки и присвоенных им весовых коэффициентов: 1. Качественные характеристики выполняемых работ (методы производства работ и применяемые технологии, система контроля их качества, показатели, характеризующие уровень организации управления процессами подготовки и выполнения работ, технический уровень средств производства, используемых при выполнении работ) - 0,1. 2. Квалификация участника конкурса (годовой оборот и финансовый статус, сравнимый опыт в выполнении аналогичных работ, производственная мощность и структура) - 0,1. 3. Срок выполнения работ - 0,2. 4. Цена муниципального контракта - 0,6 Пункт 7.1 Порядок (методика) оценки заявок на участие в конкурсе Наименование критерия Диапазоны изменения баллов Коэффициент весомости Цена муниципального контракта, (рублей) минимальное предложение - 100 баллов, 100 - (An - Aмин ) / An*100, где An - n-ое предложение; Aмин - минимальное предложение 0,6 Качественные характеристики выполняемых работ, (экспертная оценка) экспертная оценка до 100 баллов 0,1 Квалификация участника конкурса, (экспертная оценка) экспертная оценка до 100 баллов 0,1 Срок выполнения всего комплекса работ, (дней) минимальное предложение - 100 баллов, 100 - (Тn - Тмин ) / Тn*100, где Тn - n-ое предложение; Тмин - минимальное предложение 0,2 Итого баллов Место, присвоенное заявке участника 24 Пункт 8.1.2 Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в состав конкурсной документации и с учетом предложений организации-победителя в срок не менее 10 дней, но не более 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 25 Пункт 8.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Не предусмотрено РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение "Проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" Настоящим ___________________________________________________________ подтверждает, (наименование участника размещения заказа) что для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по выполнению "Проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" направляются нижеперечисленные документы. No п/п Наименование Номера страниц (кол-во листов в документе*) 1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4) 2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса) настоящей конкурсной документации; 2.2 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 2.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса; 3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе 3.1 документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате 3.2 документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса: - нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса 3.3 Формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации 3.4 Акты приемки работ по аналогичным объектам проектирования (акты приемки в эксплуатацию аналогичных объектов строительства), где работы производились участником конкурса, и отзывы заказчиков за три предыдущих года 3.5 Штатное расписание (по предмету конкурса), а также информацию по форме 1-Т и П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности". Участник конкурса должен предоставить гарантии того, что данные трудовые ресурсы будут свободны от иных обязательств по действующим договорам на период исполнения контракта) 3.6 Список субподрядных организаций с приложением нотариально заверенных копий лицензий и описанием выполняемых работ, к выполнению которых они привлекаются 3.7 Свидетельство о включении собственной лаборатории в Реестр испытательных лабораторий организаций, участвующих в реализации строительных программ или договором о проведении испытаний с организацией, имеющей соответствующую испытательную лабораторию 4. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса 4.1 Устав, положение, учредительный договор 4.2 Свидетельство о государственной регистрации 4.3 Информационное письмо об учете в ЕГРПО 4.4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 4.5 Письмо из финансирующего банка об открытии расчетного счета и отсутствии картотеки 4.6 Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации 4.7 Выписка по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату; копии договоров аренды, проката, лизинга; договора аренды, проката, лизинга; 4.8 Копия положения по охране труда действующего по организации и соответствующие удостоверения работников организации 4.9 Копия положения о мероприятиях по предотвращению аварийных ситуаций на предприятии и соответствующие удостоверения работников организации 4.10 Копия положения об экологических мероприятиях на предприятии и соответствующие удостоверения работников организации 4.11 Третейское соглашение 4.12 Прочие документы, по усмотрению участника конкурса. 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 ИТОГО страниц *) - Количество листов в скобках указывается в случае, если представленный документ имеет более одной страницы I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Дата, исх. номер В конкурсную комиссию по определению исполнителей мероприятий Программы развития города Королёва как наукограда Российской Федерации ЛОТ No ____ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на право заключения с Администрацией муниципального образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта на выполнение "Проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" 1. Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________ __________________ (наименование участника размещения заказа) в лице, ________________________________________________________________________ ____ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 2. Мы согласны выполнить работы/ оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: No п/п Наименование показателя [указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.23 Информационной карты конкурса] Единица измерения Значение (цифрами и прописью) Примечание 1 Качественные характеристики выполняемых работ (методы производства работ и применяемые технологии, система контроля их качества, показатели, характеризующие уровень организации управления процесса ми подготовки и выполнения работ, технический уровень средств производства, используемых при выполнении работ) 2 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказание услуг 3 Цена муниципального контракта (с учетом НДС, с учетом снижения)* * - цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта. 3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения: 3.1. Расчет цены контракта (обоснование снижения стартовой цены) () ; 3.2. График выполнения работ/график поставки товаров/график оказания услуг _______; да/нет 3.3. Предложение по технологии выполнения работ, оказания услуг ____________; да/нет 3.4. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса __________ . да/нет 4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены контракта. 6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт. 7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________ ________________________________________________________________________ _________ . (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика либо Конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области" на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте конкурса (п.24), (от 10 до 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе). 10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Администрацией муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области", мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене. 11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области". А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта. 12. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения контракта не установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки]. 13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) нами уполномочен _______________________________________________________ [контактная информация уполномоченного лица]. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений. 15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ _________ 16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________ ________________________________________________________________________ __________ 17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр. Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ ______________________________________________________ ___________________________ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер ______________________ _________________ М.П. (подпись) Фамилия И.О. Приложении No1 . ЛОТ No _____ РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ по конкурсу на право заключения с Администрацией муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области" контракта на выполнение "Проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" NoNo смет расчетов Наименование работ и затрат Цена согласно сводному сметному расчету (по данным технической части конкурсной докумен-тации), тыс. руб. Предложенная участником цена, тыс.руб. Снижение по сравнению с начальной ценой, % / тыс. руб. Обоснование снижения начальной цены Всего в ценах на ______________ Примечание: 1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ. 2. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении муниципального контракта, включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат. 3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены): - по состоянию на ____[число, месяц, год]_____; - в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией. 4. В графе 7 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы - указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала. Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ______________________________ (Фамилия И.О.) МП Приложение No 1 ЛОТ No ____ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ No п/п Наименование работ (этапа) Объем финансирования (руб.) Сроки выполнения ( недели) 1 2 3 4 ..... Финансирование всего по этапам (руб.) Итого стоимость работ _____________________ (_____________________) рублей ___ копеек. Руководитель _________________/________________/ (подпись) Фамилия И.О. М.П. Приложение No 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ No п/п Наименование показателя Единица измерения Требуемое значение Данные участника размещения заказа Примечание 1 Функциональные характеристики и качество выполнения работ 1.1. Опыт выполнения работ по проектированию/сооружению объектов, аналогичных предмету конкурса (всего объектов) есть/ нет шт. Может быть подтверждено актами приемки объектов в эксплуатацию (по объектам, где работы производились участником) и отзывами заказчиков 1.2. Применяемая система контроля качества за выполненными работами Есть/ нет Может быть подтверждено Свидетельством о включении собственной лаборатории в Реестр испытательных лабораторий организаций, участвующих в реализации строительных программ или договором о проведении испытаний с организацией, имеющей соответствующую испытательную лабораторию 1.3. Работы, на которые участник планирует привлечь субподрядные организации Определяется участником Должно быть подтверждено представляемым списком субподрядных организаций с приложением нотариально заверенных копий лицензий и описанием выполняемых работ 1.4. Обеспеченность: - рабочими требуемых специальностей для производства работ; - инженерно-техническим персоналом для производства работ (человек). чел. Может быть подтверждено штатным расписанием (по предмету конкурса), а так же формой 1-Т и П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности. Участник размещения заказа должен представить подтверждение, что данные трудовые ресурсы будут свободны от иных обязательств по действующим договорам на период исполнения контракта 1.5. Обеспеченность оборудованием и машинами (единиц). Ед. Может быть подтверждено: - выпиской по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату; - копиями договоров аренды, проката, лизинга договором аренды, проката, лизинга 1.6. Метод производства работ 1.7. Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами 1.8. Обеспеченность транспортными средствами 1.9. Обеспеченность материалами для производства работ 1.10 Способ производства работ 1.11. Организационно-технологическая схема производства работ 1.12. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни) 1.13. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ 1.14. Мероприятия по охране труда есть/ нет Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и соответствующими удостоверениями работников организации 1.15. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций есть/ нет То же 1.16. Экологические мероприятия есть/ нет То же Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. СОБСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ УЧАСТНИКА КОНКУРСА No п/п Категория персонала Количество (человек) 1. ИТР - всего в том числе: 1.1. - ГИП 1.2. - ГАП 1.3. - инженеры-проектировщики 1.4. - начальники строительных участков производители работ 1.5. - инженеры по КИП и А 1.6. - мастера 2. Производственные рабочие - всего в том числе: 2.1. - каменщики 2.2. -бетонщики 2.3. - столяры и плотники 2.4. - штукатуры и маляры 2.5. - плиточники 2.6. - кровельщики 2.7. - слесари-сантехники 2.8. - электромонтажники 2.9. - наладчики оборудования 2.10. - электро/газосварщики 2.11. - и др. Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНТРАКТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА* No п/п Объект, местонахождение. Описание работ, объем выполненных работ, существенные условия контракта (договора) Источник финансирования. Сумма контракта (тыс. руб.) Заказчик работ (наименование, адрес, телефон, контактное лицо) Сроки выполнения работ Сведения о рекламациях Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. * - по лоту No2 в том числе работы, выполняемые на территории г. Королёва Московской области ПЕРЕЧЕНЬ НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ No п/п Наименование и технические данные объекта проектирования / строительства Источник финансирования. Сумма контракта (тыс. руб.) Заказчик работ (наименование, адрес, телефон, контактное лицо) Сроки окончания работ по контракту (договору) фактически Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. * - по лоту No2 в том числе работы, выполняемые на территории г. Королёва Московской области ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЙ ВЛАДЕЕТ (АРЕНДУЕТ) УЧАСТНИК КОНКУРСА No п/п Наименование оборудования, машин и механизмов, агрегатов, автотранспортных средств Мощность Количество Год выпуска Завод - изготовитель Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. Примечания: Участник конкурса должен привести данные о наличии у него основной строительной техники и оборудования с указанием количества, типов, изготовителей, года выпуска, мощности, сроков, когда она будет в его распоряжении для выполнения работ на объекте. Участник конкурса может представить перечень дополнительного и специального оборудования, которое, по его мнению, необходимо для эффективного выполнения работ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА Примечания: Участник конкурса должен перечислить имеющиеся у него производственные и складские помещения, мастерские, РБУ, строительную лабораторию и т.п. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ПРОЦЕССАХ, ВНЕСЕНИЕ УЧАСТНИКА В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ РФ No п/п Другая сторона в судебном процессе (наименование организации) Соискатель: истец или ответчик Причина спора Сумма иска Результат процесса Руководитель _________________ /________________ / (подпись) Фамилия И.О. М.П. I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о муниципальной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о муниципальной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна Адрес Почтовый адрес участника размещения заказа Страна Адрес Телефон Факс Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4 Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.) Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа. Орган управления участника размещения заказа - юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки. В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены: формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); ........................................................................ ................................. n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________ ____________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер ___________________ _____________________ (подпись) (Ф.И.О.) I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ No ____ г. ________________ _______________________________________________________________ (наименование населенного пункта) (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Юридическое лицо - участник размещения заказа: ________________________________________________________________________ _________ (наименование юридического лица) доверяет ________________________________________________________________________ ___ (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____" _____________ представлять интересы _____________________________________________________________ (наименование организации) на проводимом Администрацией муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области" открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ________________________________________________________________________ . В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением. Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого) Доверенность действительна по "____" ____________________ 200- г. Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) М.П. Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) I.4.5. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ Город Королёв Московской области "___"____________ 200- года Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице действующего на основании ________________и участник размещения заказа _____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав, доверенность, приказ). Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное наименование конкурса ( далее именуется соответственно конкурс), в том числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения его результатов подлежат разрешению Третейским судом при Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва подлежит принудительному исполнению в установленном российским законодательством порядке. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва. Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым или иным сообщением осуществляется Третейским судом при Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны. Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте проведения слушаний по делу заказной телеграммой. Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём. Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей. Реквизиты каждой из сторон "___"____________200__ года "___"____________200__ года Муниципальный заказчик /уполномоченный орган________________ Участник размещения заказа _______________ I.4.6. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ I.4.6.1. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНВЕРТА I.4.6.2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНВЕРТА ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Лот No1 "Проведение изыскательских работ и проектирование пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. Гагарина, д.26-б" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 08 на выполнение проектно-изыскательских работ г. Королёв Московской области " " _______ 2008 г. От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области" Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва Московской области, с одной стороны, и___________________________________ имеющее лицензию_______________ от __________ года, выданную _________________________, именуемое в дальнейшем "Генеральный проектировщик", в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые также "Стороны", а по отдельности - "Сторона", в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании результатов открытого конкурса и решения конкурсной комиссии (Протокол No ____от ________), заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем: Предмет Контракта 1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Генеральный проектировщик принимает на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы в целях строительства пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.26 Б, далее по тексту именуемый Объект. 1.2. Генеральный проектировщик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по настоящему Контракту в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение No 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и получить в установленном порядке положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию. 1.3. Контроль за исполнением работ, а также оказание содействия Генеральному проектировщику в ходе выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет ________________, на основании делегированного ему Муниципальным заказчиком права на осуществление функций Заказчика - застройщика по выполнению проектно-изыскательских работ в целях строительства Объекта согласно муниципальному контракту от ______ No_____. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. В соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение No2), цена настоящего Контракта составляет _____________(_____________________), включая НДС 18 %, в том числе по этапам: 1 этап - Изыскательские работы __________________(_______________), включая НДС 18 %; 2 этап - Проектные работы _______________________(_______________), включая НДС 18 %. 2.2. Цена настоящего Контракта будет скорректирована после утверждения проектно-сметной документации на строительство Объекта в органах государственной экспертизы. При этом скорректированная цена Контракта не должна превышать конкурсного предложения Генерального проектировщика. 2.3. Источниками финансирования работ по настоящему Контракту определены: средства бюджета Московской области в сумме ___________(____________) рублей в соответствии с п. ____ подпрограммы "Мероприятия по развитию и поддержке социальной и инженерной инфраструктуры" Перечня мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области" как наукограда Российской Федерации на период 2007-2011 годы, реализуемых в 2008 году, утвержденного Законом Московской области от 24.10.2007 No 186/2007-ОЗ (ред. 27.12.2007 ) "О бюджете Московской области на 2008 год" (Приложение No13); средства городского бюджета г. Королёва Московской области на 2008 год в сумме ____________(______________________) согласно п. ____ Приложения No 9 к Решению Совета депутатов г. Королёва от 19.11.2007 No 226/38. 2.4. После заключения настоящего Контракта, Муниципальный заказчик перечисляет на счет Генерального проектировщика авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от цены 1 и 2 этапов работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта. 2.5. Окончательный расчет за выполненные Генеральным проектировщиком работы по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком: - по 1 этапу настоящего Контракта - после передачи Муниципальному заказчику результатов изыскательских работ на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ в 5 экземплярах, и представленной счет-фактуры в 4 экземплярах. - по 2 этапу настоящего Контракта - после получения положительного заключения государственной экспертизы на разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство Объекта на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ в 5 экземплярах, и представленной счет-фактуры в 4 экземплярах. Факт выполнения работ должен быть подтвержден визой Заказчика-застройщика на Акте выполненных работ. 2.6. Перечисление указанных в пунктах 2.4. и 2.5. денежных средств осуществляется Муниципальным заказчиком по мере поступления средств из бюджета Московской области на счет Заказчика и по мере фактического поступления доходов в городской бюджет в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение No3 к настоящему Контракту). Сроки выполнения работ по Контракту Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: 1 этап - Изыскательские работы: - начало работ - не позднее дня, следующего за днем поступления авансового платежа на счет Генерального проектировщика; - окончание работ - не позднее _______________2008 года. 2 этап - Проектные работы: - начало работ - не позднее дня, следующего за днем поступления авансового платежа на счет Генерального проектировщика; - окончание работ - не позднее 01.12.2008 года. Права и обязанности Муниципального заказчика Муниципальный заказчик вправе: 4.1.1. Требовать от Генерального проектировщика: - надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта; - выполнения работ в объеме и сроки, определенные настоящим Контрактом. 4.1.2. В случае выполнения Генеральным проектировщиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, вправе отказаться от их оплаты. 4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Генеральный проектировщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 4.1.4. Вправе по согласованию с Генеральным проектировщиком в ходе исполнения настоящего Контракта изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ по согласованию с Генеральным проектировщиком Муниципальный заказчик вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 процентов цены Контракта. Муниципальный заказчик обязан: 4.2.1. Передать Генеральному проектировщику исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.2. Совместно с Заказчиком-застройщиком оказывать Генеральному проектировщику содействие в ходе выполнения работ по настоящему Контракту. Создать Генеральному проектировщику условия для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту. 4.2.3. Финансировать выполнение проектно-изыскательских работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального проектировщика. 4.2.4. В ходе проведения работ не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального проектировщика. 4.2.5. Привлечь Генерального проектировщика к участию в деле по иску предъявленному Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками составления проектно-сметной документации или выполненных изыскательских работ. Права и обязанности Генерального проектировщика Генеральный проектировщик вправе: 5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту. 5.1.2. Получать оплату за работы, выполненные по настоящему Контракту. 5.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения. 5.1.4. С согласия Муниципального заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией (лицензией), специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, при этом Генеральный проектировщик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. 5.1.5. Досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику. 5.2. Генеральный проектировщик обязан: 5.2.1. Выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектно-изыскательским работам. 5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 5.2.3. Согласовать с Муниципальным заказчиком и Заказчиком-застройщиком все проектные (технические и технологические) решения и сметы до представления документации в экспертизу. 5.2.4. Передать Муниципальному заказчику результаты изыскательских работ, разработанную и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство Объекта в 5 экземплярах. 5.2.5. В установленные Муниципальным заказчиком сроки и за свой счет устранять обнаруженные в работе недостатки по обоснованным замечаниям Муниципального заказчика и Заказчика-застройщика, а также согласующих и экспертных органов. 5.2.6. Генеральный проектировщик не вправе оставлять в своем распоряжении материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность, приобретенную в связи с выполнением настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта Генеральный проектировщик обязуется без промедления передать Заказчику все полученное в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Контракту. 5.2.7. Не имеет право использовать, тиражировать, распространять или любым другим способом распоряжаться разработанной для нужд Муниципального заказчика проектно-сметной документацией на строительство Объекта. 6. Порядок сдачи и приемки работ Генеральный проектировщик осуществляет сдачу выполненных работ по настоящему Контракту Заказчику-застройщику и представляет Муниципальному заказчику Акт выполненных работ в 5 экземплярах, завизированный Заказчиком-застройщиком, и счет-фактуру в 4 экземплярах с приложением необходимых документов. 6.2. В случае если Заказчиком-застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генеральный проектировщик обязан своими силами и без увеличения цены Контракта в согласованные с Муниципальным заказчиком и Заказчиком-застройщиком сроки, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За невыполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Генеральный проектировщик по требованию Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный Муниципальным заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по вине Генерального проектировщика. 7.3. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Генеральный проектировщик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 2 % от стоимости работ, подлежащих исправлению. 7.4. В случае просрочки исполнения Генеральным проектировщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Генеральный проектировщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Генерального проектировщика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки. 7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний обязан возместить Генеральному проектировщику фактически произведенные затраты. 7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет Генеральный проектировщик. 7.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2008 включительно. 8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. 9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события: - военные действия; - гражданские волнения; - стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары); - отсутствие финансирования работ по контракту в связи с изменениями законодательства. 9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них. 9.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтверждён документально компетентным государственным органом. 9.5. В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.7.2. и длящихся более 3 месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без обязательств по возмещению убытков. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Муниципального заказчика, 1 экземпляр - для Генерального проектировщика, 1 экземпляр - для Королёвского отдела Управления областного казначейства Министерства финансов Московской области. 10.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Муниципальный заказчик: Администрация города Королёва Московской области. Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом No1. Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом No1. Реквизиты: ИНН 5018034320; КПП 501801001; БИК 044583001; УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва Субвенция "Наукоград" (областной бюджет))) л/с 039 015 090 05 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/сч 40204810700000002250; УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с 039 010 000 05 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/сч 40204810700000002250, ОГРН 1025002047883. Телефон: (495) 516-07-60. Генеральный проектировщик: Муниципальный заказчик Генеральный проектировщик Глава города Королёва Московской области ________________А.Ф. Морозенко Приложение No 1 к Муниципальному контракту от .2008 No НГ- - 08 Муниципальный заказчик Глава города Королёва Московской области ______________________ А.Ф. Морозенко Генеральный проектировщик ________________________ Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (но 80 мест) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.26 Б ( далее - Объект). Характеристика земельного участка для строительства - Местоположение: Земельный участок предусмотренный под строительство пристройки к детскому дошкольному учреждению расположен в центральной части города на внутридворовой территории между улицами Богомолова, Гагарина и Терешковой. - Размер участка по фактическому пользованию: 5088 кв.м. - Вместимость существующего детского сада: 50 детей - Современное состояние и использование участка: Рельеф участка спокойный. На участке расположен детский сад в двухэтажном здании общей площадью 1 552,9 кв.м. - Фундаменты здания: Кирпичный, ленточный. - Стены: Кирпичные. - Перекрытия: Железобетонные плиты. - Крыша (кровля): По железобетонным плитам кровля мягкая. - Транспортные условия: Рядом по ул. Ленина и ул. Терешковой проходит транспортная магистраль городского значения. - Смежные участки: Земельный участок граничит с одной стороны с проезжей частью ул. Гагарина, с трех сторон с внутридворовой территорией жилых домов. Земли муниципального образования г. Королёв. Требования к изыскательским работам на строительство Объекта: Характеристика предоставляемого для проектирования земельного участка No п/п Наименование работ Отчетная документация 1 Инженерно-геодезические изыскания на участке строительства объекта (топографическая съемка) Отчет 2 Инженерно-геологические изыскания на участке строительства объекта Отчет 3 Инженерно-экологические изыскания на участке строительства объекта с протоколами микробиологических исследований почвы и измерениями гамма-излучения Отчет Требования к работам по проектированию Объекта: No п/п Перечень основных данных и требований Данные по объекту проектирования и строительства 1 Наименование объекта Пристройка к зданию муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 2 Вид деятельности (строительство или реконструкция) Строительство 3 Сведения о стадийности (этапах) работ Стадия "Проект" 4 Сведения о прогнозных сроках стадийности (этапах) работ Определить календарным планом 5 Характеристика проектируемого объекта (геотехническая категория, уровень ответственности) Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях 6 Основные технико-экономические показатели объекта Ориентировочная площадь дополнительного земельного участка, под строительство пристройки, согласно требованиям СанПин 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5. площадь земельного участка для вновь строящихся детских садов - 0, 0112 га или 112 кв.м Этажность - 2 этажа 7 Сведения о назначении, вместимости, пропускной способности Назначение - дошкольное образовательное учреждение; Вместимость - 80 детей; Предусмотреть в здании: - 4 группы детей с 3-х лет, по 20 детей в группе; - пищеблок, работающий на сырье; - тренажерный зал; - зимний сад; - хозяйственный блок; - изостудия; - компьютерный класс; 8 Особые условия строительства Функционирование существующего детского сада No23 не должно прекращаться во время строительства пристройки, что необходимо предусмотреть в проекте организации строительства (ПОС) 9 Требования по застройке участка из документов территориального планирования МО В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* Градостроительного кодекса РФ, СниП 11-01-95, Закона М.о. "Правила застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплексов М.о." утв. Московской областной Думой от 13.03.96г. No7/85. 10 Требования к графическим решениям по геодезическому обеспечению строительства Согласно отчету об инженерно-геодезических изысканиях 11 Основные требования к архитектурно-планировочному решению Объемно-пространственное решение фасадов определить проектом и увязать с существующей застройкой. Создать яркую в колористическом отношении архитектуру, с использованием современных материалов. Особое внимание обратить на визуальное восприятие силуэта здания. Цветовое решение фасадов определить проектом, предварительно согласовав его с Главным архитектором города. 12 Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих конструкций Фундаменты - согласно инженерно-геологических изысканий; Материалы несущих конструкций, стен, перекрытий, перегородок,- определить проектом, лестничные марши - сборные железобетонные; Кровля - плоская с трехслойным рулонным покрытием, утепленная, с внутренним водостоком; Предусмотреть наличие перехода между существующим зданием детского сада и проектируемым; Предусмотреть техподполье; Предусмотреть установку в здании пластиковых окон ПВХ тройного остекления; Предусмотреть теплый пол в группах на 1-ом этаже; Предусмотреть отделку помещений здания: полы - коммерческий линолеум в группах и коридорах, керамическая плитка в санузлах и пищеблоке, паркет в кабинетах администрации; внутренняя отделка стен - водоэмульсионная окраска. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и согласовываться с Заказчиком. 13 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Выполнить в соответствии с техническими условиями служб города 14 Основные требования к охране окружающей среды Выполнить раздел охраны окружающей среды (ООС) 15 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения В соответствии с требованиями СН 35-1 03-2001 "общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям". СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". СНиП 2.03.01- 83. Градостроительного Кодекса РФ гл.2 ст. 17 Закона М.о. "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и социальной инфраструктур в М.о." No232/2001-03 от 18.12 01г. и Решением Московской области. Думы No26/153 от 28.11.01г. 16 Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам Выполнить раздел проекта "Генплан" согласно СНиП 2.07.01-89*. На генплане предусмотреть размещение теневых навесов, хозяйственной зоны, спортивной площадки, газоны, посадку многолетних деревьев и кустарников. Транспортные сооружения: подъезд к зданию оставить существующий, разработать безопасную схему транспортного и пешеходного движения, предусмотреть нормативную ширину проездов. 17 Требования в части методов определения сметной стоимости реконструкции, оценки эффективности инвестиций на основе новой сметно-нормативной базы с применением ФЕР-2001 или ТЕР-2001, с пересчетом сметы в уровень текущих цен Получить сводное заключение по сметному расчету в органах государственной экспертизы. 18 Состав разделов проектной документации и требования по каждому разделу I. Предпроектные работы Инженерно-конструкторское обследование части существующего здания детского сада, к которому будет пристроен переход из новой пристройки II. Проект Общая пояснительная записка Генеральный план Архитектурно-строительные решения (АС): Эскизный проект (ЭП) Рабочий проект (РП) Конструктивные решения (КС): Общие конструктивные решения (стадия П) Инженерно-конструкторская часть (стадия РП) Технологические решения Решения по инженерному оборудованию (ВК, ОВ, ЭО, ЭМ, СС) Энергоэффективность (с приложением энергетического паспорта) Организация строительства Раздел ГО и ЧС Раздел ООС Сметная документация Эффективность инвестиций (при необходимости) Пожарная безопасность (АПС, ОП) Раздел "Противопожарные мероприятия" Автоматизация вентсистем Дренаж Водостоки 19 Требования по разработке раздела ИТМ ГО и ЧС (при необходимости) Выполнить раздел ИТМ ГО и ЧС 20 Требования о выполнении и представлении демонстрационных и иллюстративных материалов (при необходимости) Выполнить демонстрационный материал на планшетах для утверждения проекта в ГлавАПУ МО и на публичных слушаниях. 21 Требования к срокам, количеству комплектов и порядку представления проектной документации заказчику Проект выполнить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр представить на электронном носителе, сроки и порядок предоставления проектной документации определить календарным планом 22 Порядок согласования и утверждения проектной документации Утвердить проект в ГлавАПУ МО с последующим утверждением в органах государственной экспертизы Лот No2 "Оказание услуг Заказчика-Застройщика на этапе формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно - изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - ___ - 08 на выполнение функций Заказчика - застройщика г. Королёв Московской области " ___ " __________ 2008 г. От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области" Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва Московской области, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", имеющее лицензию ____________________, выданную______________________________, в лице _________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые также "Стороны", а по отдельности - "Сторона", в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании результатов открытого конкурса и решения конкурсной комиссии (Протокол от _________________), заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить функции Заказчика - застройщика на этапах формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно-изыскательских работ в целях строительства пристройки к зданию МДОУ No 23 по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.26 б, далее по тексту именуемый Объект. 1.2. Исполнитель выполняет функции Заказчика-застройщика по настоящему Контракту согласно Техническому заданию (Приложение No1 к настоящему Контракту) и в сроки, указанные в Календарном плане оказания услуг (Приложение No2 к настоящему Контракту). 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Исполнитель: 2.1.1. Обязуется выполнить функции Заказчика-застройщика в соответствии с Техническим заданием (Приложение No1 к настоящему Контракту) в объеме, сроки и надлежащего качества, на условиях предусмотренных настоящим Контрактом. 2.1.2. Осуществляет контроль за ходом проектно-изыскательских работ, выполняемых ___________ согласно муниципальному контракту от __________ No____, (далее - Проектировщик). 2.1.3. Несет ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных Проектировщиком, указанным в п.2.1.2. настоящего Контракта. 2.1.4. Организует подготовку исходно-разрешительной документации, осуществляет оформление задания на проектирование, сопровождает разработку, согласование, прохождение экспертизы и утверждение проектно-сметной документации в установленном порядке. 2.1.5. Осуществляет приемку работ, выполненных Проектировщиком, указанным в п. 2.1.2. настоящего Контракта. Факт приемки работ подтверждает визой Исполнителя на Актах выполненных Проектировщиком работ. 2.1.6. Совместно с Проектировщиком устраняет выявленные дефекты и недостатки в проектно-сметной документации. 2.1.7. Не вправе принимать результаты работ и подписывать Акты о приемке работ выполненных Проектировщиком на сумму, превышающую согласованную Сторонами стоимость таких работ, без предварительного письменного согласования с Муниципальным заказчиком такого увеличения стоимости работ, оформленного соответствующими документами. 2.1.8. Обязуется своевременно представлять Муниципальному заказчику Акты для оплаты фактически выполненных функций Заказчика-застройщика по настоящему Контракту. 2.1.9. Вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту специализированные организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности. 2.2. Муниципальный заказчик: 2.2.1. Обязуется передать Исполнителю всю документацию, необходимую для выполнения функций Заказчика-застройщика по настоящему Контракту. 2.2.2. Осуществляет оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта. 2.2.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых согласно настоящему Контракту бюджетных средств. 2.2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта обязуется оплатить фактически выполненный Исполнителем объем услуг. 2.2.5. Обязуется выполнить все свои обязательства, указанные в других статьях настоящего Контракта. 2.2.6. Вправе по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Контракта изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких услуг по согласованию с Исполнителем Муниципальный заказчик вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не более чем на 10 процентов цены Контракта. 3. Цена Контракта 3.1. В соответствии с конкурсным предложением Исполнителя цена настоящего Контракта составляет _____________(_____________________) рублей, в том числе НДС 18 % и подтверждена Структурой цены (Приложение No3 к настоящему Контракту). 3.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определены средства городского бюджета г. Королёва Московской области на 2008 год в сумме ____________(______________________) согласно п. ____ Приложения No 9 к Решению Совета депутатов г. Королёва от 19.11.2007 No 226/38. 4. Порядок платежей и расчетов по Контракту 4.1. После заключения настоящего Контракта, Муниципальный заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 30 % от цены Контракта, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта. 4.2. Окончательный расчет за выполнение Исполнителем функций Заказчика-застройщика по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы на разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство Объекта на основании подписанного Сторонами Акта по выполнению Исполнителем функций Заказчика-застройщика в 4 экземплярах и представленной счет-фактуры в 3 экземплярах. 4.3. Перечисление Исполнителю указанных в пунктах 4.1. и 4.2. денежных средств осуществляется Муниципальным заказчиком по мере фактического поступления доходов в городской бюджет. 4.4. Допускается досрочная сдача-приемка работ 5. Ответственность Сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае просрочки Исполнителем выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер штрафа устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств каждая из Сторон возмещает другой Стороне все причиненные убытки в полном объеме. 5.4. Уплата штрафа, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 6. Порядок изменения и дополнения Контракта 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 6.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением сторонами понесенных убытков. 6.3. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Сторон, Муниципальный заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненный им объем услуг. 7. Срок действия Контракта 7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2008 года. 7.2. Истечение срока, указанного в п. 7.1. настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств и урегулирования всех вопросов, связанных с осуществлением платежей и расчетов по настоящему Контракту. 8. Дополнительные условия 8.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: 2 экземпляра для Муниципального заказчика, 1 экземпляр для Исполнителя. 8.2. Копии лицензий, на основании которых Исполнитель выполняет свои функции по настоящему Контракту, являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту. 9. Действие непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. 9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события: - военные действия; - гражданские волнения; - стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары); - отсутствие финансирования работ по контракту в связи с изменениями законодательства. 9.3. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту. 9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут Муниципальным заказчиком и Исполнителем путем направления соответствующего уведомления другой Стороне. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 11. Условия и порядок расторжения Контракта 11.1. Контракт может быть расторгнут досрочно: 11.1.1. По взаимному соглашению Сторон. 11.1.2. По требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Контракта при письменном извещении другой Стороны за 40 дней до даты расторжения с указанием причины расторжения настоящего Контракта. 11.1.3. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон Муниципальный заказчик: Администрация города Королёва Московской области. Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом No1. Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом No1. Реквизиты: ИНН 5018034320; КПП 501801001; БИК 044583001; УФК по Московской области (ФКУ Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с 039 010 000 05 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/сч 40204810700000002250, ОГРН 1025002047883. Телефон: (495) 516-07-60. Исполнитель: Муниципальный заказчик Глава города Королёва Московской области _________________А.Ф. Морозенко М.П. Исполнитель __________________________ М.П. Приложение No 1 к Муниципальному контракту от ______.2008 No НГ- - 08 Муниципальный заказчик Глава города Королёва Московской области ______________________ Исполнитель _________________________ Техническое задание на выполнение функции Заказчика - застройщика на этапах формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно-изыскательских работ в целях строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: Московская область, г. Королёв, ____________________ ( далее-Объект). В рамках выполнения функций Заказчика-застройщика на этапах формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно-изыскательских работ в целях строительства Объекта Исполнитель: 1. Согласовывает и утверждает в службах города: схему размещения Объекта; градостроительную проработку на размещение Объекта; градостроительное заключение установленного образца; архитектурно-планировочного задания (АПЗ) на разработку проекта строительства объекта АПЗ необходимо согласовать с Управлением по ГО и ЧС г. Королева и Комитетом по социальной защите населения г. Королев. - акт выбора и проекта границ земельного участка Необходимо согласовать и получить заключение в МТУ Ростехнадзора по ЦФО и в ФГУЗ ЦГЭМО в гг.Королёв, Юбилейный. постановление о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка. 2. Получает в службах города: постановление о разрешении проектирования Объекта; постановление об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка; градостроительный план на земельный участок; технические условия на подключение Объекта к городским инженерным сетям (на водоснабжение, канализование, электроснабжение, на подключение к сетям связи, теплоснабжение, разрешение на мощность). 3. Осуществляет оформление землеустроительного дела в установленном порядке. 4. Заключает договор безвозмездного срочного пользования на земельный участок. 5.Осуществляет оформление задания на проектирование. 6.Осуществляет контроль за выполнением проектно-изыскательских работ. 5. Принимает в установленном порядке разработанную и получившую положительное заключение государственной экспертизы проектно - сметную документацию на строительство Объекта. УТВЕРЖДАЮ Глава города Королёва Московской области _________________ А.Ф. Морозенко "___" ____________ 2007 г. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации г. Королёва Московской области Заместитель главы администрации г. Королёва Московской области ___________________ А.Г. Ненашева ___________________ В.Г. Билоус "___" _____________ 2007г. "___" _____________ 2007г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Гагарина, д.26-б СОГЛАСОВАНО Председатель Городского комитета образования города Королёва Московской области ______________ Н.П.Гринько "___" _____________ 2007 г. г. Королёв - 2007 год - ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) ЛОТ No1 "Проведение изыскательских работ и проектирование пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г.Королёв, ул. Гагарина, д.26-б" Требования к изыскательским работам на строительство Объекта: No п/п Наименование работ Отчетная документация 1 Инженерно-геологические изыскания на участке строительства объекта Отчет 2 Инженерно-экологические изыскания (микробиологические исследования почвы, измерение гамма-излучения) Отчет 3 Проведение топографической съемки Отчет Характеристика предоставляемого для проектирования земельного участка - Местоположение: Земельный участок предусмотренный под строительство пристройки к детскому дошкольному учреждению расположен в центральной части города на внутридворовой территории между улицами Богомолова, Гагарина и Терешковой. - Размер участка: 5 088 кв.м. - Современное состояние и использование участка: Рельеф участка спокойный. На участке расположен детский сад в двухэтажном здании общей площадью 1552,9 кв.м. - Фундаменты здания: Кирпичный, ленточный. - Стены: Кирпичные. - Перекрытия: Железобетонные плиты. - Крыша (кровля): По железобетонным плитам кровля мягкая. - Транспортные условия: Рядом по ул. Ленина и ул. Терешковой проходит транспортная магистраль городского значения. - Инженерные изыскания: Материалы инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий отсутствуют. - Смежные участки: Земельный участок граничит с одной стороны с проезжей частью ул. Гагарина, с трех сторон с внутридворовой территорией жилых домов. Земли муниципального образования г. Королев. Требования и рекомендации - Требования по застройке участка из документов территориального планирования Московской области: В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* Градостроительного кодекса РФ, СниП 11-01-95, Закона М.о. "Правила застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплексов М.о." утв. Московской областной Думой от 13.03.96г. No7/85. - Требования по застройке участка, содержащиеся в особых условиях конкурсной документации или документами на участок выставленного на аукцион: не имеется. - Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения: В соответствии с требованиями СН 35-1 03-2001 "общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям". СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". СНиП 2.03.01- 83. Градостроительного Кодекса РФ гл.2 ст. 17 Закона М.о. "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и социальной инфраструктур в М.о." No232/2001-03 от 18.12 01г. и Решением Московской области. Думы No26/153 от 28.11.01г. Требования к качеству материалов для фасадов зданий и сооружений: Материал стен и конструктивную схему определить проектом. Использовать экологически чистые строительные материалы с сертификатами соответствия российским стандартам. - Параметры объекта строительства и нормативы градостроительного проектирования: объемно-пространственное решение фасадов определить проектом и увязать с существующей застройкой. Создать яркую в колористическом отношении архитектуру, с использованием современных материалов. Особое внимание обратить на визуальное восприятие силуэта здания. Цветовое решение определить проектом, предварительно согласовав его с главным архитектором города. - Инженерное оборудование сети и системы водопровод канализация теплофикация горячее водоснабжение электрификация слабые токи мусороудаление газоснабжение: Выполнить в соответствии с техническими условиями служб города. - Транспортные сооружения: Подъезд к зданию оставить существующий. Разработать безопасную схему транспортного и пешеходного движения. Предусмотреть нормативную ширину проездов. - Противопожарные требования: Выполнить в соответствии с требованиями норм Пожарной безопасности. - Организация строительства: выполнить проект организации строительства согласовать его со службами города и главным архитектором города. Учитывая, что размещение объекта находится рядом с существующей жилой застройкой, не проводить работы. связанные с нарушением комфортности проживания жителей соседних домов, в ночное время. 2. Требования к работам по проектированию Объекта: No п/п Перечень основных данных и требований Данные по объекту проектирования и строительства 1 Наименование объекта Пристройка к зданию муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 2 Вид деятельности (строительство или реконструкция) Строительство 3 Сведения о стадийности (этапах) работ Стадия "Проект" 4 Сведения о прогнозных сроках стадийности (этапах) работ Определить календарным планом 5 Характеристика проектируемого объекта (геотехническая категория, уровень ответственности) Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях 6 Основные технико-экономические показатели объекта Ориентировочная площадь дополнительного земельного участка, под строительство пристройки, согласно требованиям СанПин 2.4.1.1249-03 п. 2.1.5. площадь земельного участка для вновь строящихся детских садов - 0, 0112га или 112 кв.м Этажность - 2 этажа 7 Сведения о назначении, вместимости, пропускной способности Назначение - дошкольное образовательное учреждение; Вместимость - 80 детей; Предусмотреть в здании: - 4 группы детей с 3-х лет, по 20 детей в группе; - пищеблок, работающий на сырье; - тренажерный зал; - зимний сад; - хозяйственный блок; - изостудия; - компьютерный класс; 8 Особые условия строительства Функционирование существующего детского сада No23 не должно прекращаться во время строительства пристройки, что необходимо предусмотреть в проекте организации строительства (ПОС) 9 Требования по застройке участка из документов территориального планирования МО В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* Градостроительного кодекса РФ, СниП 11-01-95, Закона М.о. "Правила застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, других поселений и рекреационных комплексов М.о." утв. Московской областной Думой от 13.03.96г. No7/85. 10 Требования к графическим решениям по геодезическому обеспечению строительства Согласно отчету об инженерно-геодезических изысканиях 11 Основные требования к архитектурно-планировочному решению Объемно-пространственное решение фасадов определить проектом и увязать с существующей застройкой. Создать яркую в колористическом отношении архитектуру, с использованием современных материалов. Особое внимание обратить на визуальное восприятие силуэта здания. Цветовое решение фасадов определить проектом, предварительно согласовав его с Главным архитектором города. 12 Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих конструкций Фундаменты - согласно инженерно-геологических изысканий; Материалы несущих конструкций, стен, перекрытий, перегородок,- определить проектом, лестничные марши - сборные железобетонные; Кровля - плоская с трехслойным рулонным покрытием, утепленная, с внутренним водостоком; Предусмотреть наличие перехода между существующим зданием детского сада и проектируемым; Предусмотреть техподполье; Предусмотреть установку в здании пластиковых окон ПВХ тройного остекления; Предусмотреть теплый пол в группах на 1-ом этаже; Предусмотреть отделку помещений здания: полы - коммерческий линолеум в группах и коридорах, керамическая плитка в санузлах и пищеблоке, паркет в кабинетах администрации; внутренняя отделка стен - водоэмульсионная окраска. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и согласовываться с Заказчиком. 13 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию Выполнить в соответствии с техническими условиями служб города 14 Основные требования к охране окружающей среды Выполнить раздел охраны окружающей среды (ООС) 15 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения В соответствии с требованиями СН 35-1 03-2001 "общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям". СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". СНиП 2.03.01- 83. Градостроительного Кодекса РФ гл.2 ст. 17 Закона М.о. "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и социальной инфраструктур в М.о." No232/2001-03 от 18.12 01г. и Решением Московской области. Думы No26/153 от 28.11.01г. 16 Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам Выполнить раздел проекта "Генплан" согласно СНиП 2.07.01-89*. На генплане предусмотреть размещение теневых навесов, хозяйственной зоны, спортивной площадки, газоны, посадку многолетних деревьев и кустарников. Транспортные сооружения: подъезд к зданию оставить существующий, разработать безопасную схему транспортного и пешеходного движения, предусмотреть нормативную ширину проездов. 17 Требования в части методов определения сметной стоимости реконструкции, оценки эффективности инвестиций на основе новой сметно-нормативной базы с применением ФЕР-2001 или ТЕР-2001, с пересчетом сметы в уровень текущих цен Получить сводное заключение государственной экспертизы проектов "Мособлэкспертизы" по сметном расчету. 18 Состав разделов проектной документации и требования по каждому разделу I. Предпроектные работы Инженерно-конструкторское обследование части существующего здания детского сада, к которому будет пристроен переход из новой пристройки Разработка схемы размещения Объекта строительства II. Проект Общая пояснительная записка Генеральный план Архитектурно-строительные решения (АС): Эскизный проект (ЭП) Рабочий проект (РП) Конструктивные решения (КС): Общие конструктивные решения (стадия П) Инженерно-конструкторская часть (стадия РП) Технологические решения Решения по инженерному оборудованию (ВК, ОВ, ЭО, ЭМ, СС) Энергоэффективность (с приложением энергетического паспорта) Организация строительства Раздел ГО и ЧС Раздел ООС Сметная документация Эффективность инвестиций (при необходимости) Пожарная безопасность (АПС, ОП) Раздел "Противопожарные мероприятия" Автоматизация вентсистем Дренаж Водостоки 19 Требования по разработке раздела ИТМ ГОиЧС (при необходимости) Выполнить раздел ИТМ ГО и ЧС 20 Требования о выполнении и представлении демонстрационных и иллюстративных материалов (при необходимости) Выполнить демонстрационный материал на планшетах для утверждения проекта в ГлавАПУ МО и на публичных слушаниях. 21 Требования к срокам, количеству комплектов и порядку представления проектной документации заказчику Проект выполнить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр представить на электронном носителе, сроки и порядок предоставления проектной документации определить календарным планом 22 Порядок согласования и утверждения проектной документации Утвердить проект в ГлавАПУ МО с последующим утверждением в органах госэкспертизы (Мособлэкспертизы) ЛОТ No2 "Оказание услуг Заказчика-Застройщика на этапе формирования исходно-разрешительной документации и выполнения проектно - изыскательских работ на строительство пристройки к зданию Муниципального дошкольного образовательного учреждения No23 (на 80 мест) по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.Гагарина, д.26-б" No п/п Наименование работ Отчетная документация 1 Согласование схемы размещения объекта строительства со службами города и Главным архитектором; Согласованная схема размещения 2 Согласование градостроительной проработки на размещение объекта в службах города Согласованная градостроительная проработка 3 Согласование градостроительного заключения установленного образца Градостроительное заключение 4 Получение постановления о разрешении проектирования объекта Постановление 5 Согласование архитектурно-планировочного задания (АПЗ) на разработку проекта строительства объекта, с Управлением по ГОиЧС г. Королева и с Комитетом по социальной защите населения г. Королева, утверждение АПЗ у Главного архитектора г. Королева (при необходимости в ГлавАПУ МО) Утвержденное АПЗ у Главного архитектора г. Королева 6 Получение градостроительного плана на земельный участок Градостроительный план 7 Получение технических условий на подключение объекта к городским инженерным сетям (на водоснабжение, канализование, электроснабжение, на подключение к сетям связи, теплоснабжение, разрешение на мощность) Технические условия 8 Оформление землеустроительного дела: Согласование в службах города акта выбора и проекта границ земельного участка ; Согласование акта выбора и проекта границ земельного участка в "Роспотребнадзоре"; Согласование акта выбора и проекта границ земельного участка в "Ростехнадзоре" Согласование постановления об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка; Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка Проверка землеустроительного дела в Управлении Роснедвижимости МО (г. Москва); Получение кадастровых выписок на земельный участок в отделе Роснедвижимости г. Королева и г. Юбилейного; Согласование постановления о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка; Заключение договора безвозмездного срочного пользования на земельный участок. Согласованные акт выбора и проект границ Постановление Постановление Заключение Кадастровые выписки Постановление Договор безвозмездного срочного пользования - Представление в составе конкурсной заявки документов, перечисленных в п.4 (пп.4.1 - 4.17) не является обязательным. Заявки участников размещения заказа, в которых упомянутые документы отсутствуют, конкурсной комиссией рассматриваются на общих основаниях. () - Расчет цены контракта (обоснование снижения стартовой цены) должен быть представлен в виде подробной спецификации поставляемой продукции, сводного сметного расчета, либо стоимости работ, рассчитанной на основе физических объемов работ, предусмотренных технической частью (техническим заданием) КД. PAGE PAGE PAGE 5 PAGE PAGE PAGE 46 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАЯВКИ _____________________ вписывается ответственным лицом Заказчика при приеме заявки Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А", к.223. КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе _______________ реестровый номер торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _________________________________________________________________ наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ часов ___ мин. "___" __________ 200-г. время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении открытого конкурса ОРИГИНАЛ (или КОПИЯ) нужное- подчеркнуть Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А", к.223. КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе _______________ реестровый номер торгов на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _________________________________________________________________ наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса лот No___ ______________________________________________________________ наименование лота из Извещения о проведении открытого конкурса Участник размещения заказа: _________________________________________________ полное название участник размещения заказа Адрес: _______________________________________________________________________ юридический адрес участник размещения заказа НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ часов ___ мин. "___" __________ 200-г. время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении открытого конкурса![]()