Приложение No2
к постановлению Главы города Королёва
от "____" _________ 2006г. No ________
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по
реализации Программы наукограда Глава города Королёва
Московской области
___________________ А.А. Солдатов _________________ А.Ф. Морозенко
"___" ___________ 2006 г. "___" ____________ 2006 г.
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
г. Королёва Московской области Заместитель главы администрации
г. Королёва Московской области
___________________ В.А. Тюрин ___________________ В.Г. Билоус
"___" _____________ 2006 г. "___" _____________ 2006 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по переносу теплосети по ул.Терешковой
в рамках мероприятия
"Разработка проектно-сметной документации, строительство,
реконструкция и ремонт муниципальных инженерных сетей
и муниципальных объектов"
СОГЛАСОВАНО
Директор МУП "Теплосеть"
г. Королёва Московской области
___________________ Н.К. Царев
"___" _____________ 2006 г.
г. Королёв
- 2006 год -
Исп. Волков С.В.
тел. 513-87-53
СОДЕРЖАНИЕ
TOC \h \z \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 2.1;3"
HYPERLINK \l "_Toc139260718" ЧАСТЬ I. КОНКУРС PAGEREF _Toc139260718
\h 4
HYPERLINK \l "_Toc139260719" РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ PAGEREF _Toc139260719 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc139260720" РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260720 \h 6
TOC \h \z \t "Стиль1;1;Стиль2;2" HYPERLINK \l "_Toc139260759" 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc139260759 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260760" 1.1 Законодательное регулирование
PAGEREF _Toc139260760 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260761" 1.2 Заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация PAGEREF _Toc139260761 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260762" 1.3 Предмет конкурса, предмет
муниципального контракта. Место и сроки (периоды) поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг. PAGEREF _Toc139260762 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260763" 1.4 Начальная цена контракта PAGEREF
_Toc139260763 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260764" 1.5 Источник финансирования и порядок
оплаты PAGEREF _Toc139260764 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260765" 1.6 Требования к участникам размещения
заказа PAGEREF _Toc139260765 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc139260766" 1.7 Привлечение субподрядчиков
(субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта PAGEREF
_Toc139260766 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260767" 1.8 Расходы на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260767 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260768" 1.9 Преимущества, предоставляемые при
участии в размещении заказа PAGEREF _Toc139260768 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc139260769" 1.10 Отстранение от участия в конкурсе.
PAGEREF _Toc139260769 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260770" 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ PAGEREF
_Toc139260770 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260771" 2.1 Содержание конкурсной документации
PAGEREF _Toc139260771 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260772" 2.2 Разъяснение положений конкурсной
документации PAGEREF _Toc139260772 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc139260773" 2.3 Внесение изменений в конкурсную
документацию PAGEREF _Toc139260773 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc139260774" 2.4 Отказ от проведения конкурса
PAGEREF _Toc139260774 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc139260775" 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260775 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260776" 3.1 Форма заявки на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260776 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260777" 3.2 Язык документов, входящих в состав
заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260777 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260778" 3.3 Требования к содержанию документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260778
\h 10
HYPERLINK \l "_Toc139260779" 3.4 Требования к предложениям о цене
контракта PAGEREF _Toc139260779 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260780" 3.5 Требования к описанию поставляемого
товара, работ, услуг PAGEREF _Toc139260780 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260781" 3.6 Требования к оформлению заявок на
участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260781 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260782" 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260782 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260783" 4.1 Срок и порядок подачи и регистрации
заявок на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260783 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc139260784" 4.2 Изменение заявок на участие в
конкурсе PAGEREF _Toc139260784 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc139260785" 4.3 Отзыв заявок на участие в конкурсе
PAGEREF _Toc139260785 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc139260786" 4.4 Заявки на участие в конкурсе,
поданные с опозданием PAGEREF _Toc139260786 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc139260787" 4.5 Обеспечение заявок на участие в
конкурсе PAGEREF _Toc139260787 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc139260788" 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260788 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260789" 5.1 Порядок вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе PAGEREF _Toc139260789 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260790" 5.2 Разъяснения предложений и запрет
изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками
PAGEREF _Toc139260790 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc139260791" 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260791 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc139260792" 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260792 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260793" 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260793 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260794" 8.1 Срок заключения контракта PAGEREF
_Toc139260794 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc139260795" 8.2 Обеспечение исполнения
муниципального контракта PAGEREF _Toc139260795 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc139260796" 8.3 Права и обязанности победителя
конкурса PAGEREF _Toc139260796 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc139260797" 8.4 Права и обязанности заказчика
PAGEREF _Toc139260797 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc139260798" 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ PAGEREF _Toc139260798 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc139260799" 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ PAGEREF
_Toc139260799 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc139260721" РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА PAGEREF _Toc139260721 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc139260722" РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260722 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc139260723" I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ PAGEREF _Toc139260723 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc139260724" I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
PAGEREF _Toc139260724 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc139260725" ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАБОТ PAGEREF _Toc139260725 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc139260726" ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ PAGEREF _Toc139260726 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc139260727" И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ PAGEREF
_Toc139260727 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc139260728" I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260728 \h 41
HYPERLINK \l "_Toc139260729" I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc139260729 \h 43
HYPERLINK \l "_Toc139260730" I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PAGEREF
_Toc139260730 \h 44
HYPERLINK \l "_Toc139260731" I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С
ЗАЯВКОЙ PAGEREF _Toc139260731 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc139260732" ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА PAGEREF _Toc139260732 \h 46
HYPERLINK \l "_Toc139260733" ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) PAGEREF _Toc139260733 \h 61
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) - письменное подтверждение
согласия участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях,
указанных в извещении о проведении конкурса/приглашении принять участие
в закрытом конкурсе, поданная в срок и по форме, установленной
конкурсной документацией.
Конкурс - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило
лучшие условия исполнения муниципального контракта, и заявке на участие
в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация - документация, согласованная с уполномоченным
органом и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая
установленные заказчиком, уполномоченным органом требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
Конкурсная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным
органом для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
муниципального образования "город Королёв Московской области".
Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, принятие решения о допуске к конкурсу, рассмотрение,
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя
конкурса.
Лот - предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке,
предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов
определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования "город Королёв Московской
области".
Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы местного
самоуправления муниципального образования "город Королёв Московской
области", а также уполномоченные указанными органами местного
самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
за счет бюджетных средств.
В случаях, когда в настоящей конкурсной документации указывается, что
определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный
орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры
осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от
того, кто проводит соответствующий конкурс, в соответствии с
разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами
муниципального образования "город Королёв Московской области".
Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования
"город Королёв Московской области" потребности муниципального
образования в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных муниципальных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования "город Королёв Московской области" в целях
обеспечения муниципальных нужд города Королёв.
Предмет конкурса - право на заключение муниципального контракта на
поставку определенного товара, выполнение определенных работ или
оказание определенных услуг для обеспечения муниципальных нужд города
Королёв.
Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в
установленном порядке действия муниципальных заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также -
муниципальный контракт либо контракт).
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное
заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по
размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме
конкурса на право заключить муниципальный контракт, в частности для
разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения
о проведении открытого конкурса и осуществления иных, связанных с
обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация
осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа.
При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств для
муниципальных нужд.
Участник размещения заказа - юридическое лицо, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
муниципального контракта.
РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года No 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", "Положением об организации
размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд города Королева Московской
области", утвержденным постановлением Главы города Королёва от 23
декабря 2005г. No 2781, а также иным законодательством, регулирующим
муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты муниципального
образования "город Королёв Московской области".
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте
конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей конкурсной документации.
Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным
органом и указанная в Информационной карте конкурса, выполняет часть
функций по организации и проведению конкурса.
Предмет конкурса, предмет муниципального контракта. Место и сроки
(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о
проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о
которых содержится в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте конкурса , в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте
муниципального контракта HYPERLINK \l
"_ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО К" (Часть II).
Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.
Начальная цена контракта
Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная
цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по
итогам конкурса.
Источник финансирования и порядок оплаты
Заказчик, уполномоченный орган направляет средства на финансирование
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из
источника финансирования муниципального заказа, указанного в
Информационной карте конкурса.
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в
конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
Требования к участникам размещения заказа
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель.
Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который
может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям,
установленным в Информационной карте конкурса;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица или непроведении в отношении участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие
требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса.
Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального
контракта
Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению
муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если
это допускается в Информационной карте конкурса в объеме,
предусмотренном в Информационной карте конкурса.
Расходы на участие в конкурсе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе
и заключением муниципального контракта.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества
учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям)
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг при участии в размещении заказа согласно предмету
конкурса. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся
в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении
заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в
отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в
Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов.
Отстранение от участия в конкурсе.
Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить
участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих
случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки
на участие в конкурсе;
- в случае установления факта проведения в отношении участника
размещения заказа - юридического лица процедуры ликвидации или
проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника
размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.10.2. В случае, если указанные в пункте 1.10.1 факты будут установлены
после заключения муниципального контракта, контракт может быть
расторгнут в одностороннем порядке муниципальным заказчиком.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает перечисленные ниже разделы, а также
изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке,
предусмотренном пунктом REF _Ref119429410 \r \h \* MERGEFORMAT 2.3 .
настоящего Раздела.
Часть I Конкурс
Раздел I.1 Термины, используемые в конкурсной документации
Раздел I.2 Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3 Информационная карта конкурса
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе
1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа
1.4.4. Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках
товаров, работ, услуг
1.4.5. Форма доверенности
1.4.6. Форма третейского соглашения
Часть II Проект муниципального контракта
Часть III Техническая часть конкурсной документации
Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в
виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество
имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный
заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае
их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом
конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком,
уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание
конкурсной документации, полученной участником конкурса вне порядка,
изложенного в Конкурсной документации.
Разъяснение положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с
участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения
указанного положения конкурс может быть признан недействительным в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе
давать разъяснения положений конкурсной документации.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме,
заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации запрос
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный
орган, специализированная организация обязаны направить в письменной
форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган или
специализированную организацию не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по
адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение
должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru ( HYPERLINK
"http://www.korolev.ru/cp/torgi.html"
http://www.korolev.ru/cp/torgi.html ) с указанием предмета запроса, но
без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее
суть.
Внесение изменений в конкурсную документацию
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести
изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений
в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном
издании - газете "Калининградская правда" и в течение двух дней
размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией на сайте www.korolev.ru и направляются заказными письмами
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация.
Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения
изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений,
внесенных в конкурсную документацию, заказчик, уполномоченный орган
вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи
заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении
конкурса. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса опубликовывается в официальном издании - газете
"Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
и в течение двух дней размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru и направляется
заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была
предоставлена конкурсная документация.
Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с
сайта www.korolev.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение
открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте
www.korolev.ru и опубликованные в официальном издании - газете
"Калининградская правда".
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если
участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и
опубликованными надлежащим образом.
Отказ от проведения конкурса
Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в официальном
издании - газете "Калининградская правда" и разместившие на сайте
HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru извещения о
проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого
конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в
официальном издании - газете "Калининградская правда" в течение пяти
дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте HYPERLINK
"http://www.korolev.ru" www.korolev.ru в течение двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком,
уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
В случае если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на
участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения
заказа.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями,
изложенными в Информационной карте конкурса по форме Приложения к
настоящей Конкурсной документации.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны
быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав
заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на
русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения
заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей
конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
конкурса.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей конкурсной документации, включая основные технические
требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается
поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части конкурсной
документации.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения
заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в
допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен
заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения
муниципального контракта.
Требования к предложениям о цене контракта
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может
превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте
конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и
предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену
контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий
участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на
основании несоответствия его заявки требованиям, установленным
конкурсной документацией.
Участник размещения заказа производит расчет своего предложения по цене
муниципального контракта на основе требований технической части
конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по
форме, приведенной в Разделе I.4.
Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и
качественных характеристик, а также описание участниками размещения
заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом
конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется
в соответствии с требованиями, указанными в HYPERLINK \l
"_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса и
по форме, приведенной в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.4_ОБРАЗЦЫ_ФОРМ И
ДОКУМЕНТО" Разделе I.4.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью
(уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и
собственноручно заверены участником размещения заказа - физического
лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в
конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного
лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть
заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это
содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в
конкурсе (Раздел I.4.).
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
или собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы
участнику размещения заказа не возвращаются.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса
(с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной
карте конкурса.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок
подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.3. настоящего
Раздела.
Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на
участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в
конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса и HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте конкурса . В день окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при
вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или
отозвать поданные заявки.
Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах REF
_Ref119429546 \r \h \* MERGEFORMAT 4.1.1 ., 4.1.2 настоящего Раздела,
регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организацией.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также
маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с
заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и
расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу
заказчика, уполномоченного органа.
Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его
требованию Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие
в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом REF
_Ref119429571 \r \h \* MERGEFORMAT 3.6 . настоящего Раздела подаются
участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1.
настоящего Раздела и в Информационной карте конкурса.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
запечатанном конверте. На таком конверте указывается только наименование
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и
реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом
конкурсе ______________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов
____". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового
номера торгов, который содержится в извещении о проведении
соответствующего конкурса (Образец оформления внешнего конверта приведен
в п.1.4.7 конкурсной документации).
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких
лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в
следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении
нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте.
В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех
заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для
каждого лота.
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.5.
настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы
отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком
конверте указывается наименование конкурса, реестровый номер торгов и
номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс _____
(наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____. Номер лота ____"
(Образец оформления внутреннего конверта приведен в п.1.4.7 конкурсной
документации).
4.1.8. К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должна
быть приложена ее копия (заказчик, уполномоченный орган могут
затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно могут не
требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр.
Необходимость предоставления копии (копий) заявки указывается в
Информационной карте конкурса). При этом оригинальный экземпляр заявки
должен быть четко помечен: "Оригинал". Каждая копия заявки, включая все,
входящие в нее документы, должны быть четко обозначены как "Копия".
Оригинал, копии заявки и всех входящих в нее документов должны быть
идентичны и размещены в одном конверте, который оформляется в порядке,
указанном выше.
4.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик,
уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких
конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.10. На внешнем конверте с конкурсной заявкой не допускается
указывать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения заказа. В случае,
если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц)
или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения
заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном
выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией и возвращаются
лицу, подавшему такой конверт.
Изменение заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на
участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте.
На соответствующем конверте указываются: наименование открытого
конкурса, реестровый номер торгов и регистрационный номер заявки в
следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе
_____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов ____.
Регистрационный номер заявки ____ ".
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для
оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Раздела.
До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего
Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу,
указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью
извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения
заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в
пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение
изменений в заявки.
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся
в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие
в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и,
содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями
соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли
изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
4.2.8. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в
конкурсе указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо
конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие
конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт.
Отзыв заявок на участие в конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве
заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При
этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер
торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время
и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на
участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса.
4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в
пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.3.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе
заказчик, уполномоченный орган, сравнивают индивидуальный код заявки на
участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а
также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они
совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая
отозвана.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными
документами по проведенному конкурсу.
4.3.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются
не поданными.
4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок
на участие в конкурсе.
4.3.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в
конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на
участие в конкурсе заказчиком, уполномоченным органом, конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие
конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по
адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии
заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком,
уполномоченным органом, в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по проведенному конкурсу.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в
конкурсе.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений
извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью
извещения о проведении конкурса) и в HYPERLINK \l
"_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте конкурса ,
установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе,
участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в
качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в
извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным
поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка
об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа
при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в
обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной
выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате
(квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка
в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы
"Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе
документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного
поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с
отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему
соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в
соответствии с пунктом 6.1.4 настоящего Раздела.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом
решения об отказе от проведения открытого конкурса;
- в течение пяти дней со дня поступления заказчику, уполномоченному
органу, заявления об отзыве участником размещения заказа заявки на
участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 4. настоящего Раздела;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым)
отказано в допуске к участию в конкурсе;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в
конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;
- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на
участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с
заявками на участие в конкурсе и возвращены;
- участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального
контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;
- победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним
муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса,
являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и
Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты
с заявками на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители
участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность,
выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме,
содержащейся в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе
регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц,
составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте REF _Ref119429700
\r \h \* MERGEFORMAT 5.1.1 . настоящего Раздела, конкурсная комиссия
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе,
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно
быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в
конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу,
специализированной организации, до времени вскрытия заявок на участие в
конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия
исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией в день его
подписания на сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru
.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе
при вскрытии конвертов с заявками
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная
комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа
представления разъяснений положений, представленных ими, документов и
заявок на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить
конкурсной комиссии положения представленных ими документов и заявок на
участие в конкурсе.
Не допускается изменение участниками размещения заказа положений
представленных ими заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к
участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в
конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.
Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
пункте 1.6 настоящего Раздела.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа участником конкурса;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе
в случае:
- непредоставления определенных Информационной картой конкурса
документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела;
- отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об
оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты, оригинального
платежного поручения в случае оплаты при помощи системы "Банк-клиент") о
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная
прописью.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией на сайте www.korolev.ru.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и
признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней
со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в
Информационной карте конкурса.
В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой
частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса
содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при
участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие
преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников
конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до
установления Правительством РФ соответствующего порядка нормативными
правовыми актами муниципального образования "город Королёв Московской
области".
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке
на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.
Уполномоченный орган (заказчик - по муниципальным заказам второго
уровня) в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса
один экземпляр протокола.
Указанный протокол размещается на сайте www.korolev.ru в течение одного
дня и опубликовывается в официальном издании - газете "Калининградская
правда" в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок заключения контракта
Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса
проект контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.
Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект
контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной
карте конкурса.
В Информационной карте устанавливается общий срок заключения
муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять
дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения
муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом
заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным.
Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
Обеспечение исполнения муниципального контракта
Если в соответствии с HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается
только после предоставления участником конкурса, с которым заключается
муниципальный контракт банковской гарантии, страхования ответственности
по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение
муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта,
указанного в извещении о проведении конкурса.
Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен
предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта,
только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен.
Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на
сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую
тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о
проведении конкурса.
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено
в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или
перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной
карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта
определяется участником конкурса, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте
конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального
контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не
требуется.
В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
конкретному муниципальному контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения
контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по соответствующему муниципальному контракту и
оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
8.2.5. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
предоставляется страхования ответственности, соответствующий договор
страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность соответствующего подрядчика
(поставщика, исполнителя).
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих
обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий
муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название
предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг и оканчиваться не ранее его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующему договору
страхования.
8.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта
должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте
конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из
банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с
которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение
срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня
получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика
(поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом
письменном требовании.
8.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий подрядчик (поставщик,
исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней
предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение
обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же
размере, которые указаны в настоящем Разделе.
8.2.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от
заключения муниципального или муниципального контракта, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные или
муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением
ими муниципальных или муниципальных контрактов включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Права и обязанности победителя конкурса
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной
участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе, в конкурсной документации с учетом положений пункта REF
_Ref119429963 \r \h \* MERGEFORMAT 8.4.2 настоящего Раздела.
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом REF
_Ref119429973 \r \h \* MERGEFORMAT 8.1 . настоящего Раздела, не
представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему
в соответствии с пунктом REF _Ref130891676 \r \h \* MERGEFORMAT
8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в
соответствии с пунктом REF _Ref119429982 \r \h \* MERGEFORMAT 8.2
настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом REF
_Ref119430274 \r \h \* MERGEFORMAT 8.4.4 , 8.4.5 настоящего Раздела
направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта.
Права и обязанности заказчика
После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного
для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от
заключения муниципального контракта с победителем конкурса, в случае
установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц
или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом REF _Ref119430333
\r \h \* MERGEFORMAT 3.3 . настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке
изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем
на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в
дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных
дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но
не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится
к поставкам товаров.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель
конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в
соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение
муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с
положениями пункта 5.1.8., и по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с
указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 и
указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном
пунктами REF _Ref119430360 \r \h \* MERGEFORMAT 6 . и REF
_Ref119430371 \r \h \* MERGEFORMAT 7 . настоящего Раздела. В случае,
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение
трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан
передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на
участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом
муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и
по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать
начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с
положениями пункта REF _Ref119430410 \r \h \* MERGEFORMAT 6.1.5
настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект
муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может
превышать начальную цену контракта.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и
споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения
конкурса участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган,
специализированная организация и конкурсная комиссия предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в
добровольном порядке.
Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке
разрешаются в судебном порядке.
Участникам размещения заказа предлагается все споры, связанные с
размещением муниципального заказа путем проведения конкурса, в том
числе, связанные с порядком и условиями проведения конкурса передавать
на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате города
Королёва (141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5,
офис 45; тел. 516-03-61) для разрешения спора третейским судом в
соответствии с его Регламентом.
В случае, если участник размещения заказа согласен передавать все споры,
связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса
на рассмотрение в указанный выше Третейский суд, он подписывает
Третейское соглашение по форме, установленной в приложении к настоящей
Конкурсной документации и вкладывается в конверт с заявкой.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения указанного
выше Третейского соглашения, все споры, связанные с размещением
муниципального заказа путем проведения конкурса разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Отказ участника размещения заказа от заключения Третейского соглашения
не влечет отстранения соответствующего участника размещения заказа от
участия в конкурсе, а также не является основанием для отказа в допуске
такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение
заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют
и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
конкурсов. При возникновении противоречия между положениями,
закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты,
применяются положения Информационной карты.
No
п/п Ссылка на пункт Раздела I.2. Наименование
пункта Текст
пояснений
1 Пункт 1.2.1. Наименование муниципального заказчика, контактная
информация Муниципальный заказчик: Администрация г.Королева Московской
области
Место нахождения: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, д.1
Почтовый адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, д.1
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:soldatov@korolev-net.ru"
concurs @ korolev-net.ru
Номер контактного телефона: (495) 513-87-53, факс (495) 513-75-97
2 Пункт 1.2.1. Наименование уполномоченного органа, контактная
информация -
3 Пункт 1.2.2. Наименование специализированной организации, контактная
информация -
4 Пункт 1.3.1. Вид конкурса, предмет конкурса, предмет муниципального
контракта Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по переносу теплосети по ул.Терешковой (г.Королёв
Московской области)
в рамках мероприятия "Программы (основных направлений) развития
г.Королева как наукограда РФ на 2002-2006 годы": "Разработка
проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и ремонт
муниципальных инженерных сетей и муниципальных объектов"
5 Пункт 1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара,
выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ:
141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой
Условия выполнения работ:
определены в технической части конкурсной документации (техническом
задании) и проекте муниципального контракта.
При выполнении работ отклонение от проектных решений не допускается
Сроки (периоды) выполнения работ:
60 дней с момента получения авансового платежа
6 Пункт 1.4.1. Начальная цена муниципального контракта (включая НДС - 18
%) 3 040 000 (три миллиона сорок тысяч) рублей 00 коп.
7 Пункт 1.5.1. Источник финансирования (с указанием кода бюджетной
классификации) - субвенция из средств федерального бюджета 2006 года,
выделяемых на реализацию "Программы (основных направлений) развития г.
Королева как наукограда Российской Федерации на 2002-2006 годы";
- средства городского бюджета г.Королёва" на 2006 год.
Пункт 1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг В
соответствии с условиями муниципального контракта.
Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные объемы
работ после их сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком, оформленных актом
сдачи - приемки работ. Заказчик авансирует работы в размере 30 % от
стоимости работ по контракту, включая НДС по ставке 18 %. Аванс
засчитывается пропорционально выполненным и сданным объемам работ.
8 Пункт 1.3.1. Краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг и количество поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг Определены в технической части
конкурсной документации (техническом задании).
9 Пункт 1.6.1 Участники размещения заказа В конкурсе могут принимать
участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
10 Пункт 1.6. Требования к участникам размещения заказа
Пункт 1.6.3. Обязательные требования 1) Соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом конкурса:
а) наличие действующих лицензий на выполнение соответствующих работ
б) отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной
контрактом, в учредительных документах
в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника
(для юридических лиц - определенных на основании его учредительных
документов)
г) не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа,
который может оказывать влияние на деятельность заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, а также их
сотрудников и аффилированных лиц.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства.
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
Пункт 1.6.4. Требования к участникам размещения заказа, установленные
Заказчиком Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 г. No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Пункт 1.7. Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) Участник
размещения заказа вправе в соответствии с условиями муниципального
контракта привлекать к исполнению муниципального контракта
субподрядчиков, имеющих действующие лицензии на работы, передаваемые на
субподряд.
Объем работ, передаваемых для выполнения субподрядным организациям не
должен превышать 30% (по стоимости) от общего объема работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Информация о субподрядных организациях, в том числе о наличии
необходимых действующих лицензий указывается в составе заявки (раздел
1.4 конкурсной документации)
11 Пункт 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении
заказа Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не
предоставлено.
12 Пункт 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе Участник размещения
заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. Подача заявок в электронном виде не
предусмотрена.
13 Пункт 3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме,
представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации c
соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 (Общие условия
проведения конкурса), и содержать следующее:
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4)
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса)
настоящей конкурсной документации;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, в случае необходимости -
доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что
лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и
что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса;
3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию
в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе (в случае, если обеспечение
заявки предусмотрено п. 19 Информационной карты):
- оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы
оплаты) с отметкой банка об оплате.
б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих
товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса:
- копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса;
4. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса.
14 Пункт 3.4. Требования к предложениям о цене контракта Предлагаемая
участником размещения заказа стоимость не может превышать лимит
финансирования - 3 040 000 (три миллиона сорок тысяч) рублей 00 коп. с
учетом НДС в соответствии с протоколом стартовой стоимости строительства
(см. часть III конкурсной документации)
Валюта, используемая для формирования цены контракта: Российский рубль
Предлагаемая участником размещения заказа стоимость указывается цифрами
и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная
прописью.
Все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые исполнитель
муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями
контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и
общую цену заявки, представленной участником размещения заказа.
К конкурсной заявке необходимо приложить обоснование предложенного
коэффициента тендерного снижения стоимости работ по отношению к сметной
стоимости (с указанием видов работ, по которым предложено снижение
сметной стоимости).
15 Пункт 3.5. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг В соответствии с требованиями к объемам и видам
работ, указанных в III части Конкурсной документации
16
Требования по сроку предоставления гарантии качества выполняемых работ
не менее 24 месяцев
17 Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе При
описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
?
Ш
Ъ
Z
?
Ш
Ъ
"
H
М
Т
j{
jш
j{
jш
????
????Y
?????????$??
???и
??????h?
????Ue?h?
????u ???????$
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
?
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
h2
?еплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все
документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы,
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно
заверены участником размещения заказа - физического лица. Верность копий
документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна
быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная
форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в
нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме
Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.).
Заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
18 Пункт 4.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе Прием
заявок осуществляется по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.
в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи
заявок.
Дата начала подачи заявок: "21" сентября 2006 г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, указанного в п.21 данной Информационной карты. В
день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу,
указанному в п.21 данной Информационной карты.
19 Пункт 4.5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. Не
предусмотрено
20
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе -
21 Пункт 5.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
будет производиться по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201
"24" октября 2006 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
22 Пункт 7 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе Оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе будет осуществляться балльно - экспертным
методом с использованием нижепоименованных критериев оценки и
присвоенных им весовых коэффициентов:
1. Функциональные и качественные характеристики выполняемых работ.
2. Срок выполнения работ .
3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы .
4. Объем предоставления гарантий качества работ .
5. Цена муниципального контракта .
23 Пункт 8.1.2 Срок, в течение которого победитель конкурса должен
подписать проект муниципального контракта. Муниципальный контракт
заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в
состав конкурсной документации и с учетом предложений
организации-победителя в срок не менее 10 дней, но не более 20 дней
после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
24 Пункт 8.2. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Не
предусмотрено
РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта по
"Переносу теплосети по ул.Терешковой" в городе Королёве Московской
области
Настоящим _____________________________________________________________
подтверждает,
(наименование участника размещения заказа)
что для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального
контракта по строительству объекта "Перенос теплосети по ул.Терешковой"
в городе Королёве Московской области направляются нижеперечисленные
документы.
No
п\п Наименование Номера страниц
(кол-во листов в документе*)
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4)
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
подготовленного по форме 1.4.3. Раздела 1.4 (Анкета участника конкурса)
настоящей конкурсной документации;
2.2 выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц)
2.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, в случае необходимости -
доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что
лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и
что такая заявка имеет обязательную силу для Участника конкурса;
3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в конкурсе
3.1 документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе
- оригинал платежного поручения (квитанции в случае наличной формы
оплаты) с отметкой банка об оплате.
3.2 документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих
товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса:
- копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса
4. Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса
4.1 Устав, положение, учредительный договор
4.2 Свидетельство о государственной регистрации
4.3 Информационное письмо об учете в ЕГРПО
4.4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
4.5 Письмо из финансирующего банка об открытии расчетного счета и
отсутствии картотеки
4.6 Формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках"
за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
4.7 Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный
печатью организации
4.8 Акты и приемки объектов в эксплуатацию (по объектам, где работы
производились участником) и отзывы заказчиков
4.9 Свидетельством о включении собственной лаборатории в Реестр
испытательных лабораторий организаций, участвующих в реализации
городских строительных программ или договором о проведении испытаний с
организацией, имеющей соответствующую испытательную лабораторию
4.10 Список субподрядных организаций с приложением лицензий и описанием
выполняемых работ
4.11 Штатное расписание (по предмету конкурса), а также формой 1-Т и
П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников по видам
деятельности. (Участник размещения заказа должен представить что данные
трудовые ресурсы будут свободны от иных обязательств по действующим
договорам на период исполнения контракта)
4.12 Выписка по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату;
копии договоров аренды, проката, лизинга; договора аренды, проката,
лизинга;
4.13 Копия положения по охране труда действующего по организации и
соответствующие удостоверения работников организации
4.14 Копия положения о мероприятиях по предотвращению аварийных
ситуаций на предприятии и соответствующие удостоверения работников
организации
4.15 Копия положения об экологических мероприятиях на предприятии и
соответствующие удостоверения работников организации
4.16 Третейское соглашение
4.17 Прочие документы, по усмотрению участника конкурса.
ИТОГО страниц
*) - Количество листов в скобках указывается в случае, если
представленный документ имеет более одной страницы
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
В конкурсную комиссию
по определению исполнителей мероприятий Программы развития г.Королёва
как
наукограда Российской Федерации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с Администрацией муниципального образования
"городской округ Королёв Московской области" муниципального контракта на
выполнение работ по
"переносу теплосети по ул.Терешковой" в городе Королёве Московской
области
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
___________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице,
________________________________________________________________________
_____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары/выполнить работы/ оказать услуги в
соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
No
п/п Наименование показателя
[указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.21
Информационной карты конкурса] Единица измерения Значение
(цифрами и
прописью) Примечание
1 Функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг
2 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказание услуг
3 Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
4 Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг
5 Цена контракта (с учетом НДС, с учетом снижения)
6 Процент снижения цены
(справочно)
3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:
3.1. Обоснование снижения стартовой цены.
На выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту городских объектов обоснование снижения стартовой
цены может быть представлено в виде сводного сметного расчета, либо
стоимости работ, рассчитанной на основе физических объемов работ,
предусмотренных технической частью КД.
3.2. График выполнения работ/график поставки товаров/график оказания
услуг __________;
да/нет
3.3. Предложение по технологии выполнения работ, оказания услуг
____________;
да/нет
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части
конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров],
составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть
[выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса,
данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны
и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах
предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары]
в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая
требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________
________________________________________________________________________
____________ .
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального
предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика либо Конкурсной комиссии, не
противоречащее требованию о формировании равных для всех участников
конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области на выполнение
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями
наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте конкурса
(п.23), (от 10 до 20 дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе).
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области, мы обязуемся
подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по
цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса
или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в
случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения
от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом
конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования
городской округ Королёв Московской области. А также подтверждаем, что мы
извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.
12. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия
исполнения муниципального контракта и присвоения ей первого номера, нами
будет представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в
виде ________________________ (банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в
обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма
обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой
конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения контракта не
установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) нами уполномочен
__________________________________________________________ [контактная
информация уполномоченного лица].
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком
договора о заключении муниципального контакта на условиях наших
предложений.
15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон
___________ , факс ________ , банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
___________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_______________
________________________________________________________________________
___________
17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_____стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_________________ ______________________________________________________
___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
Приложении No1 .
РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СТАРТОВОЙ
СТОИМОСТИ
по конкурсу на право заключения с Администрацией муниципального
образования городской округ Королёв Московской области контракта по
строительству объекта "Перенос теплосети по ул.Терешковой" в городе
Королёве Московской области
NoNo
смет расчетов Наименование работ и затрат Цена согласно сводному
сметному расчету (по данным технической части конкурсной докумен-тации),
тыс. руб. Предложенная участником цена, тыс.руб. Снижение по сравнению с
начальной ценой,
% / тыс. руб. Обоснование снижения начальной цены
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по гл.1
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по гл. 2
Глава 3. Объекты вспомогательного назначения
Итого по гл. 3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Итого по гл. 4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Итого по гл. 5
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, канализации,
теплофикации и газоснабжения
Итого по гл. 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение
Итого по гл. 7
Итого по гл. 1 - 7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по гл. 8
Итого по гл. 1 - 8
В том числе возврат:
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по гл.9
Итого по гл. 1 - 9
Непредвиденные работы и затраты
Всего в ценах на ______________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие
платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в соответствии с
конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении
муниципального контракта, включены в цену конкурсной заявки и
соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):
- по состоянию на ____[число, месяц, год]_____;
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи
с инфляцией.
4. В графе 7 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает
снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия
достигается по статье материалы - указать вид материала и процент
снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Фамилия И.О.)
МП Приложение No 2
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
No
п/п Наименование
работ (этапа) Объем
финансирования
(руб.) Сроки выполнения
(дни, недели, месяцы)
1 2 3 4 .....
Финансирование всего по этапам (руб.)
Руководитель _________________/________________/
М П
Приложение No 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
No
п/п Наименование показателя
Единица измерения Требуемое
значение
Данные участника размещения заказа Примечание
1 Функциональные характеристики и
качество выполнения работ
1.1. Опыт выполнения работ по сооружению объектов, аналогичных предмету
конкурса (всего объектов) есть/
нет
шт.
Может быть подтверждено актами приемки объектов в эксплуатацию (по
объектам, где работы производились участником) и отзывами заказчиков
1.2. Применяемая система контроля качества за выполненными работами
Есть/
нет
Может быть подтверждено Свидетельством о включении собственной
лаборатории в Реестр испытательных лабораторий организаций, участвующих
в реализации городских строительных программ или договором о проведении
испытаний с организацией, имеющей соответствующую испытательную
лабораторию
1.3. Работы, на которые участник планирует привлечь субподрядные
организации
Определяется участником
Может быть подтверждено представляемым списком субподрядных организаций
с приложением лицензий и описанием выполняемых работ
1.4. Обеспеченность:
- рабочими требуемых специальностей для производства работ;
- инженерно-техническим персоналом для производства работ
(человек). чел.
Может быть подтверждено штатным расписанием (по предмету конкурса), а
так же формой 1-Т и П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников по видам деятельности. Участник размещения заказа должен
представить подтверждение, что данные трудовые ресурсы будут свободны от
иных обязательств по действующим договорам на период исполнения
контракта
1.5. Обеспеченность оборудованием и машинами (единиц). Ед.
Может быть подтверждено:
- выпиской по счету "Основные средства" на последнюю отчетную дату;
- копиями договоров аренды, проката, лизинга договором аренды,
проката, лизинга
1.6. Метод производства работ
1.7. Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и
устройствами
1.8. Обеспеченность транспортными средствами
1.9. Обеспеченность материалами для производства работ
1.10 Способ производства работ
1.11. Организационно-технологическая схема производства работ
1.12. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня,
количество смен, рабочие и выходные дни)
1.13. Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных
работ
1.14. Мероприятия по охране труда есть/
нет
Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и
соответствующими удостоверениями работников организации
1.15. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций есть/
нет
То же
1.16. Экологические мероприятия есть/
нет
То же
Руководитель _________________ /________________ /
МП
I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный
реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа -
физического лица
Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о муниципальной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров
отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор) (для юридических лиц)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения
заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о муниципальной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна
Адрес
Почтовый адрес участника размещения заказа Страна
Адрес
Телефон
Факс
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма
из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о
лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105,
106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4
Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.)
Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с
заинтересованностью для участника размещения заказа.
Орган управления участника размещения заказа - юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей
сделки.
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за
два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
........................................................................
.................................
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
____________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ No ____
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник размещения заказа:
________________________________________________________________________
_________
(наименование юридического лица)
доверяет
________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____"
_____________
представлять интересы
_____________________________________________________________
(наименование организации)
на проводимом Администрацией муниципального образования городской округ
Королёв Московской области открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по
________________________________________________________________________
.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от
имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением.
Подпись _________________________________ ________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О.
удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по "____" ____________________ 2006 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Королёв Московской области
"___"____________ 2006 года
Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице
действующего на основании ________________и участник размещения заказа
_____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного
лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ).
Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное
наименование конкурса ( далее именуется соответственно конкурс), в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения
его результатов подлежат разрешению Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область,
г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его
Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть
материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической
сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения.
Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
подлежит принудительному исполнению в установленном российским
законодательством порядке.
Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в
кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех
уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных
документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая
вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных
к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва.
Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении
документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым
или иным сообщением осуществляется Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны.
Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте
проведения слушаний по делу заказной телеграммой.
Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей
подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора
определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и
издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей.
Реквизиты каждой из сторон
"___"____________200__ года
"___"____________200__ года
Муниципальный заказчик /уполномоченный орган________________
Участник размещения заказа _______________
I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ
I.4.7.1. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНВЕРТА
I.4.7.2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНВЕРТА
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ- - 06
на выполнение работ
по переносу теплосети по ул.Терешковой в городе Королёве Московской
области
в рамках Программы (основных направлений) развития г.Королёва
как наукограда Российской Федерации на 2002-2006 годы
г. Королёв Московской обл.
" ___" __________2006 г.
От имени муниципального образования "городской округ Королёв Московской
области" Администрация города Королёва Московской области, именуемая в
дальнейшем "Заказчик", в лице Главы города Морозенко Александра
Федоровича, действующего на основании Устава города, с одной стороны и
_____________________________________________, (лицензия
___________________________ от "____" ______________ _____г.), именуемое
в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице
_____________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем "Стороны", в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской
области, на основании результатов размещения муниципального заказа
муниципального образования "городской округ Королёв Московской области"
от "____" ___________ 2006г. Протокол No ___________, заключили
настоящий муниципальный контракт (договор), именуемый в дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта.
Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству и
вводу в эксплуатацию объекта
_________________________________________________________ (далее
"Объект") в соответствии с Московскими городскими строительными нормами
- МГСН 8.01-00, утвержденными постановлением Правительства Москвы от
11.07.2000 г. No 530 (далее "МГСН 8.01-00").
Проектно-сметная документация на Объект утверждена распоряжением
Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города
Москвы от_________ No________.
Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации Перечня
мероприятий "Программы (основных направлений) развития города Королева
как наукограда Российской Федерации на 2002-2006 годы", реализуемых в
2006г.
Генеральный подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными
и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ по строительству
и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия
для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их
результата и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
Статья 2. Цена контракта.
2.1. Цена контракта составляет _________________ тыс. руб., в т.ч. НДС
18% _______________ тыс. руб., в соответствии с Протоколом согласования
твердой контрактной цены (Приложение No 1), являющимся неотъемлемой
частью настоящего контракта.
Цена контракта учитывает прогнозный уровень инфляции на период
выполнения работ по настоящему контракту.
Цена контракта является неизменной на весь срок действия контракта, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим
законодательством.
2.2. В случаях, когда срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с
Графиком производства работ переносится на следующий после
установленного первоначального срока ввода Объекта в эксплуатацию год не
по вине Генерального подрядчика или Заказчика, цена контракта, указанная
в п.2.1. настоящего контракта корректируется с применением инфляционных
индексов пересчета, утвержденных Межведомственным советом по ценовой
политики в строительстве при Правительстве Москвы в установленном
порядке.
2.3. Работы, выполненные, по вине Генерального подрядчика, после
истечения установленного настоящим контрактом срока выполнения работ,
оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ
по настоящему контракту.
2.4. Работы, выполненные, по вине Заказчика, после истечения
установленного настоящим контрактом срока выполнения работ, оплачиваются
с учетом инфляции на момент фактического выполнения работ, утвержденной
Межведомственным советом по ценовой политики в строительстве при
Правительстве Москвы.
2.5. Изменение цены контракта оформляется Дополнительным соглашением к
настоящему контракту.
Статья 3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы по настоящему контракту должны быть начаты и завершены
Генеральным подрядчиком в соответствии с Графиком производства работ
(Приложение No 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.2. Продолжительность строительства объекта составляет ______ мес. Срок
начала выполнения работ устанавливается с даты передачи по акту
Генеральному подрядчику строительной площадки.
3.3. Условия и порядок внесения изменений в График производства работ
оговорены в п.7.7, п.7.12 и ст.10 настоящего контракта.
Статья 4. Обязательства Заказчика.
Для выполнения Генеральным подрядчиком работ, предусмотренных настоящим
контрактом, Заказчик обязуется:
4.1. Передать Генеральному подрядчику не позднее, чем за 10 рабочих дней
до начала производства работ:
4.1.1. Проектно-сметную документацию со штампом "К производству работ" с
необходимыми согласованиями и технологический регламент процесса
обращения с отходами строительства и сноса в трех экземплярах, в том
числе один экземпляр сметной документации на электронном носителе.
Предоставление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или
некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
4.1.2. Строительную площадку по акту, подписанному Сторонами, с
разбивкой осей в натуре, пригодную для производства работ;
4.1.3. Разрешение ИГАСН на выполнение строительно-монтажных работ;
4.1.4. Копию контракта краткосрочной аренды земельного участка или
справку ТОРЗа о приемке документов на оформление; правовой акт
Администрация города Королёва Московской области о строительстве
Объекта;
4.1.5. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных
исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия ордера
на производство подготовительных, земляных и строительных работ;
4.1.6. Технические условия на временное присоединение в соответствии с
проектом организации строительства и обеспечить точки присоединения к
сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения
бытового городка строителей, а также места подключения временных
источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством
Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в
соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и
требованиями нормативных документов в области капитального
строительства.
4.3. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
4.4. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и
строений в зоне строительства, а также допуск в строения, через которые
проходят проектные инженерные коммуникации.
4.5. До начала производства работ на Объекте подписать совместно с
Генеральным подрядчиком протокол разделения поставки материалов и
оборудования (при необходимости) и график поставки материалов и
оборудования Заказчиком в соответствии с Графиком производства работ.
4.6. В соответствии с протоколом разделения поставок и графиком поставки
обеспечить строительство Объекта материалами и оборудованием, при этом
ответственность за их качество несет Заказчик. Поставленные Заказчиком
на Объект материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты
соответствия системы "Мосстройсертификация" или других уполномоченных
органов (Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы
N 95-РЗП от 15.02.99 г). Копии сертификатов должны быть представлены
Генеральному подрядчику за 10 дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.
4.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности
Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генеральным
подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в
соответствии с МГСН 8.01-00.
4.8. Осуществлять расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке,
предусмотренном в Статье 6 настоящего контракта.
4.9. Своевременно заключить контракты с организациями, осуществляющими
техническое сопровождение строительства.
4.10. В случае принятия Заказчиком решения о прекращении строительства
Объекта в 30-ти дневный срок: принять решение о консервации Объекта,
оплатить выполненные работы, принять не завершенный строительством
Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации стороны
оформляют дополнительным соглашением в установленном порядке.
4.11. Нести затраты по охране и содержанию Объекта после утверждения
Акта законченного строительством объекта приемочной комиссией при
условии отсутствия недоделок и дефектов, допущенных Генеральным
подрядчиком и предоставления Генеральным подрядчиком исполнительной
документации в порядке, установленном пунктом 5.2 настоящего контракта.
4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в других статьях настоящего контракта.
Статья 5. Обязанности Генерального Подрядчика.
Для реализации предмета настоящего контракта Генеральный подрядчик
обязуется:
5.1. Приступить к выполнению работ после включения объекта в Адресную
инвестиционную программу строительства города Москвы.
5.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме
и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, приложениями к нему и
утвержденной проектно-сметной документацией, содействовать Заказчику в
сдаче законченного строительством Объекта в установленном МГСН 8.01-00
порядке.
Совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной
строительной готовности с комплектом исполнительной технической
документации и актом приемки (в четырех экземплярах) и совместно с
Заказчиком передать Объект эксплуатирующей организации.
5.3. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное
оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления
разрешения ИГАСН на производство строительно-монтажных работ.
5.4.Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить
заключение контракта на пересадку крупномерных деревьев с организацией,
уполномоченной Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
5.6. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными и/или
привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки
все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и
выполнения работ по настоящему контракту, согласно ПОС и выполнить
закрепление геодезической разбивки осей.
5.7. Принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее
сохранность.
5.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций
на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения
в соответствии с проектом организации строительства.
5.9. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия,
конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование,
а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего
оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком.
Для обеспечения на объекте приемки оборудования и материалов,
поставляемых Заказчиком, назначить своего ответственного представителя.
Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов
эксплуатирующей организации должны быть подтверждены доверенностью.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте
имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Генерального
подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия и
конструкции должны иметь сертификаты соответствия системы
"Мосстройсертификация" или других уполномоченных органов.
Контракты на поставку материалов, изделий и конструкций заключаются
отдельно по каждому объекту муниципального заказа между Генеральным
подрядчиком и поставщиком материалов, изделий и конструкций, в порядке и
на условиях, предусмотренных распоряжением КАСРиР от 11.02.05 г. No 7
"Об обеспечении своевременных расчетов за материалы, изделия и
конструкции, поставляемые на объекты строительства по городскому
заказу".
5.10. Представить Заказчику график поставки оборудования и материалов,
поставляемых Заказчиком со сроками завоза на объект и обеспечить их
приемку в соответствии с графиком.
5.11. В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности
поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо
обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания
Генеральный подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и
принять участие в составлении соответствующего акта.
Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или
поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
Вскрытие оборудования должно производиться в присутствии Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с
момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе
строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования
Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком,
устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за
отдельную плату могут выполняться Генеральным подрядчиком.
5.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий,
предусмотренных проектом организации строительства, требований
технологического регламента процесса обращения с отходами строительства
и сноса, по охране труда и технике безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в
период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта
и требованиями СНиП.
5.13. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций и
Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора
Московской области порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его
соблюдение на площадке всеми участниками строительства.
5.14. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае,
когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным
подрядчиком срок, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его
счет.
5.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и
производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного
транспорта.
5.16. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов,
оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного
Департаментом земельных ресурсов города Москвы, нести административную и
материальную ответственность за нарушение границ земельного участка,
установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.
5.17. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить
сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией (в
соответствии с МГСН 8.01-00).
5.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком
материалов, оборудования, проектной документации;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работ;
-иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
5.19. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы
строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам
строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,
временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный
мусор.
5.20. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение
работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за
координацию их деятельности и соблюдения ими Графика производства работ.
5.21. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или
повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы до даты утверждения Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией.
5.22. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию
бюджетных средств, представить Заказчику все необходимые документы и
информацию по строительству Объекта.
5.23. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей
силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации, правовыми
актами Правительства Московской области, нормативными документами
муниципального образования "городской округ Королёв Московской области".
5.25. Своевременно получать и закрывать разрешение на перемещение
отходов строительства, сноса и грунтов в городе Королёв Московской
области согласно установленному порядку.
5.26. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой контрактной цены,
указанной в п.2.1. настоящего контракта.
5.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в других статьях настоящего контракта.
Статья 6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов.
6.1 Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно на основании
Акта приемки выполненных работ по форме No КС-2 с обязательным указанием
объемов работ, выраженных в натуральных показателях, и утвержденных
распоряжением Департамента градостроительной политики, развития и
реконструкции города Москвы, без ссылки на единичные расценки.
6.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик
представляет Заказчику акты приемки выполненных работ по форме No КС-2 в
количестве ______ экземпляров и справку о стоимости выполненных работ и
затрат по форме No КС-3 в количестве ____ экземпляров, а также все
документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для
оплаты счета-фактуры.
Указанные в настоящем пункте документы Генеральный подрядчик направляет
с письмом, на котором Заказчик ставит отметку о получении, а именно:
дату поступления документов, наименование организации, подпись
принявшего документы, либо отметку в виде штампа и даты приема
документов.
6.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет
представленные документы (п.6.2) или направляет обоснованный отказ.
В случае, если Заказчик в установленный срок не оформил представленные
документы или не дал мотивированного объяснения, данные документы по
истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Генерального
подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена
выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
6.4. При условии обязательного предоставления Генеральным подрядчиком
банковской гарантии возврата аванса Заказчик имеет право производить
авансовые выплаты Генеральному подрядчику в размере до 30% общей
стоимости работ соответствующего этапа, очереди.
При оформлении авансовых платежей на поставку материалов, изделий и
конструкций оплата авансовых платежей допускается на срок не более
одного квартала с обязательным погашением аванса не позднее окончания
календарного года. В банковских гарантиях возврата аванса указывается
сумма получаемого аванса, сроки действия гарантий банка и обязательства
банка по выплате "Бенефициару" (Заказчику) возврата аванса при
невыполнении обязательств получателем аванса "Принципалом" (Генеральным
подрядчиком).
6.5. Заказчик ежемесячно оплачивает Генеральному подрядчику выполненные
по настоящему контракту работы после подписания акта приемки выполненных
работ по форме No КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат
по форме No КС-3 в пределах твердой контрактной цены.
6.6. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик
предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме No КС-2 о
100 % готовности Объекта и справку о стоимости выполненных работ и
затрат по форме No КС-3 о завершении всего объема работ.
6.7. Заказчик рассматривает и оформляет представленные документы (п.6.6)
в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.
6.8. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится
Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
6.9. При наличии задолженности у Генерального подрядчика за усиленную
охрану Объекта Заказчик обязан приостанавливать оплату выполненных работ
Генеральному подрядчику до момента ее погашения.
6.10. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ осуществляется
перечислением денежных средств на расчетный счет Генерального
подрядчика.
6.11. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах годового
лимита финансирования.
6.12. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные
заменой проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением
технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной
и технических характеристик Объекта, распределяются по дополнительному
соглашению Сторон.
6.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не
оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
Статья 7. Производство работ.
7.1. Генеральный подрядчик приступает к производству работ в
соответствии с Графиком производства работ после выполнения Заказчиком
условии, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего контракта и при
выделении лимитов финансирования.
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке
Объекта Заказчик вместе с актом передачи строительной площадки сообщает
Генеральному подрядчику исходные точки, координаты, уровни и создает
геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем
которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по
строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность,
правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным
точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный
подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику
схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в
котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в
журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Генерального подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
Генеральный подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком,
принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно, за два дня до начала приемки,
извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и
скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним, с участием проектировщика,
актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом
освидетельствования скрытых работ.
7.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, то Генеральный подрядчик своими силами и без увеличения
стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти
работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Генеральным подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой
расходов за счет Генерального подрядчика.
7.7. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Генеральному
подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала
производства работ по измененной документации передать ее Генеральному
подрядчику.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
строительства, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению
только после подписания сторонами соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему контракту согласованного Инвестором.
7.8. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который
от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку по
акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением
и качеством, а также производит проверку соответствия используемых
Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего
контракта и проектной документации.
7.9. Для обеспечения на объекте приемки оборудования и материалов,
поставляемых Заказчиком, Генеральный подрядчик назначает своего
ответственного представителя. Полномочия представителя по приемке и
передаче оборудования и материалов эксплуатирующей организации должны
быть подтверждены доверенностью.
7.10. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением
для работы.
7.11. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с ТУ,
выданными Заказчиком.
7.12. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства,
предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке
выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет
право на продление сроков строительства на соответствующий период. В
этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие
дополнительные расходы.
Статья 8. Охрана строительной площадки и Объекта.
8.1. Генеральный подрядчик обязуется:
- обеспечить охрану Объекта до даты утверждения Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией и охрану
строительной площадки до даты её освобождения (п.5.19).
- предусматривать при заключении контрактов на охрану строительных
объектов обязательства охранных организаций по осуществлению контроля за
состоянием выезжающего со строительных площадок автотранспорта и
недопущению его выезда без очистки колес (распоряжение КАСРиР города
Москвы от 04.10.05. No 43).
Статья 9. Страхование объекта строительства.
9.1. Заказчик заключает контракт комплексного страхования строительных
рисков, связанных:
со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом
(целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем
контракте;
с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу
третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных
в настоящем контракте.
9.2. Заказчик передает Генеральному подрядчику копию контракта
страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике,
застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем
уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент
страхования.
9.3. Генеральный подрядчик заполняет анкету-заявление на страхование
строительно-монтажных работ, указанных в настоящем контракте.
9.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии с
настоящим контрактом контракту страхования является Генеральный
подрядчик.
9.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от
обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления
страхового случая.
Статья 10. Изменения в объеме работ.
10.1. Заказчик вправе требовать в письменной форме изменения объема,
дополнения, изъятия или замены любой части работ.
10.2. Если изменения, указанные в п.10.1 настоящего контракта, повлияют
на цену контракта, или сроки выполнения работ, то такие изменения могут
производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, согласованного с Инвестором.
Все изменения в утвержденную проектно-сметную документацию, влияющие на
основные технические решения и технико-экономические показатели объекта,
не приводящие к увеличению утвержденной стоимости объекта и сроков
строительства, должны быть подтверждены откорректированными техническими
условиями эксплуатирующей организации, согласованны с Заказчиком, после
чего представлены на рассмотрение и утверждение Техническим Советом в
соответствии с Приказом Департамента градостроительной политики,
развития и реконструкции города Москвы от 22.09.05 No 236 " О мерах по
недопущению замены методов производства работ при строительстве
городских инженерных коммуникаций".
10.3. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в связи с
внесением изменений в проектную документацию (за исключением случая
устранения недостатков вследствие некачественного выполнения Генеральным
подрядчиком работ), порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их
выполнения согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного
соглашения к настоящему контракту, согласованного с Инвестором.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты
государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего контракта.
11.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, строительству
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона
обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего
контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 12. Гарантии.
12.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией
и действующими нормами и техническими условиями, своевременное
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
12.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы,
составляет 24 месяца с даты утверждения Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией.
Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной
эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны
третьих лиц.
12.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Генеральный подрядчик
(в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой
счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.
12.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения, Генеральный подрядчик обязан
командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе
привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую
лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и
недоделки.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего контракта или
причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена
по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
12.5. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока
эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации, и не
устранения Генеральным подрядчиком выявленных дефектов за свой счет в
течение 15 календарных дней со дня составления Акта, зафиксировавшего
дефекты, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков
третьих лиц с возмещением расходов за счет Генерального подрядчика.
12.6. В соответствии с условиями конкурса по выбору генеральной
подрядной организации и в целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему контракту, Генеральный подрядчик обязуется оформить и
представить Заказчику до подписания настоящего контракта: банковскую
гарантию или контракт страхования своей ответственности по настоящему
контракту, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение
исполнения обязательств по настоящему контракту в размере, указанном в
пункте 12.7 настоящего контракта, (далее - обеспечение исполнения
настоящего контракта).
12.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту
предоставляется на сумму _______________ рублей.
12.8. ВАРИАНТ 1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 12.7 настоящего контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт,
путем указания на Стороны настоящего контракта, название предмета и
ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в
Преамбуле настоящего контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не
ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2: Контракт страхования ответственности Генерального подрядчика
должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В контракте страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Генерального подрядчика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту.
Контракт страхования также должен содержать указание на настоящий
контракт путем указания на Стороны настоящего контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта,
указанное в Преамбуле настоящего контракта.
Срок действия контракта страхования должен устанавливаться с учетом
установленного гарантийного срока и оканчиваться не ранее его
завершения.
Также в контракте страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему контракту страхования.
ВАРИАНТ 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего контракта должны быть перечислены в размере, установленном в
пункте 12.7 настоящего контракта.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Генеральному подрядчику при условии
надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств
по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании.
Письменное требование может быть выставлено Заказчику после истечения
гарантийного срока по строительству.
В случае продления срока строительства или увеличения стоимости работ по
настоящему контракту Генеральный подрядчик обязуется переоформить
соответствующую банковскую гарантию или (контракт страхования
ответственности по настоящему контракту) или (передать Заказчику
дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего
контракта).
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему
контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнение обязательств по настоящему контракту на тех же
условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего
контракта.
Статья 13. Ответственность сторон.
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего контракта.
13.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том
числе:
13.2.1. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по
его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению
сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате
выполненных Генеральным подрядчиком работ и/или в проектную документацию
были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей
проекта, вызвавших увеличение сроков строительства объекта, начиная с
первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в
размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего
контракта.
13.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества (п.5.19) в размере
0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки.
13.2.3. В случае отказа от приемки оборудования и материалов,
поставляемых на объект Заказчиком в соответствии с графиком поставок,
Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме понесенные
им убытки.
13.2.4. В случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи
Заказчику исполнительной документации при расторжении контракта
строительного подряда Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику в
полном объеме понесенные им убытки.
13.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пеню, в том
числе:
13.3.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ,
начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в размере
однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за
каждый день просрочки за исключением случаев несвоевременного и/или не в
полном объеме поступления средств от Инвестора.
Первым днем просрочки платежа следует считать день после истечения 3-х
дней с момента истечения срока, установленного п. 6.5 настоящего
контракта.
13.3.2. За задержку передачи Генеральному подрядчику комплектной
проектно-сметной документации, строительной площадки и разрешения ИГАСН
на строительство (п.4.1), кроме случаев несвоевременной и или не в
полном объеме передачи необходимых документов генподрядчиком (п.5.3.) -
в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки.
13.3.3. В случае нарушения согласованного с Генеральным подрядчиком
графика поставки материалов и оборудования (п.4.6.) - в размере 0,1 % от
стоимости материалов и оборудования за каждый день просрочки.
В случае передачи под монтаж некомплектного оборудования (п.5.9.),
начиная с 21 дня, следующего за днем составления акта о некомплектности
оборудования - в размере 0,1 % от стоимости некомплектного оборудования.
13.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков,
причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств
13.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при
выполнении работ, предусмотренных контрактом, Генеральный подрядчик
обязан восстановить их за свой счет.
13.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно
выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим
дефекты, а в случае неявки Генерального подрядчика - односторонним
актом, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
6000 руб. за каждый день просрочки, но не более чем за 15 дней
(п.12.5.).
Статья 14. Передача прав и обязанностей.
14.1. Генеральный подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика,
привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других
юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае Генеральный подрядчик
несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
Статья 15. Разрешение споров между Сторонами.
15.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием
недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных
печатями.
15.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему
контракту передаются на разрешение Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва. Решение Третейского суда
при Торгово-промышленной палате города Королёва может быть оспорено
Сторонами через арбитражный суд.
15.3. До передачи спора на разрешение Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.
Статья 16. Срок действия и порядок расторжения контракта.
16.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его регистрации в Едином
реестре контрактов и торгов и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
После подписания настоящего контракта все прежние договоренности,
переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету
настоящего контракта, теряют силу.
16.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться
от исполнения) настоящий Контракт с Генподрядчиком в следующих случаях:
- задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на две недели,
по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения
строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания
строительства, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству
работ; выполнение Генеральным подрядчиком работ с отступлением от
требований проектной документации;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность или ее
приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих
прав Генподрядчика на производство работ. Генподрядчик обязан
незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных
в настоящем абзаце.
16.3. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
контракт в случаях:
консервации или остановки строительства, по не зависящим от
Генподрядчика причинам, на срок, превышающий три месяца;
внесения изменений Заказчиком в проектную (техническую документацию),
увеличивающих стоимость строительства более чем на 10 % от согласованной
твердой контрактной цены.
16.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с
надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
в течение трех рабочих дней после получения от Генерального подрядчика
подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости
выполненных работ и затрат по форме No КС-3 или дать мотивированный
отказ;
в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить
фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.
Генеральный подрядчик обязан вернуть в течении 30 дней Заказчику суммы
авансовых платежей, полученных по настоящему контракту и
неподтвержденных фактически выполненными по настоящему контракту
работами и в 2-х недельный срок освободить строительную площадку и
передать Заказчику исполнительную документацию.
16.5. Расторжение контракта оформляется подписанием соглашения Сторон
или регулируется в судебном порядке.
16.6. При расторжении Контракта в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным п.п.16.2., 16.3. Сторона - инициатор расторжения,
обязана письменно уведомить другую Сторону Контракта о его расторжении
за месяц до предполагаемой даты расторжения Контракта.
16.7. Контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования
Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам.
16.8. Досрочное расторжение Контракта возможно также в порядке и
случаях, установленных действующим законодательством.
16.9. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного
срока для построенного Объекта.
Статья 17. Особые условия.
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения, зарегистрированного в Едином реестре
контрактов и торгов города Москвы.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся
в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках
настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
17.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих
положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения
контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных
средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются
соразмерно этому времени. Сроки и цена контракта в этом случае Сторонами
уточняются в дополнительном соглашении.
17.4. Любое уведомление по настоящему контракту дается в письменной
форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в
статье 18 "Адреса и банковские реквизиты Сторон".
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются
полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки
почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты,
иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.
17.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта.
Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются
законодательством РФ и Московской области, нормативными актами органов
государственного управления РФ и Московской области, нормативными актами
муниципального образования "городской округ Королёв Московской области".
17.6. Для заключения настоящего контракта Генеральный подрядчик обязан
представить Заказчику лицензию на право осуществления строительной
деятельности и производства строительно-монтажных работ.
17.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства
Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие статьи 9
настоящего контракта, возмещается виновной Стороной.
17.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего
контракта, и один экземпляр для Инвестора.
Статья 18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация г. Королёва)) л/с 030 000 000
50 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/сч
40204810700000002250, БИК 044583001,
Телефон: (095) 516-07-60.
Подрядчик: _________________________________________
Адрес юридический:___________________________________
Адрес фактический: ___________________________________
Реквизиты: ИНН _____________ КПП _____________, р/с ___________________
в ____________________ БИК _______________ к/с 3_______________
Телефон: _____________
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва
Московской области
__________________ А.Ф. Морозенко
___________________ /________________ /
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Техническая часть конкурсной документации разрабатывается муниципальным
заказчиком.
Техническая часть представлена в виде смет на выполнение работ. Сметную
документацию можно получить в Управлении по реализации Программы
наукограда по адресу: Московская область, г. Королев, пр-д Ударника, д.
1а, ком. 223.
- Представление в составе конкурсной заявки документов, перечисленных в
п.4 (пп.4.1 - 4.17) не является обязательным. Заявки участников
размещения заказа, в которых упомянутые документы отсутствуют,
конкурсной комиссией рассматриваются на общих основаниях.
PAGE
PAGE
PAGE 1
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАЯВКИ _____________________
вписывается ответственным лицом
Заказчика при приеме заявки
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе _______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
_________________________________________________________________
наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса
по лоту No___
_________________________________________________________________
наименование лота из Извещения о проведении открытого конкурса
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. "___" __________ 2006г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении
открытого конкурса
ОРИГИНАЛ (или КОПИЯ)
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе _______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
_________________________________________________________________
наименование конкурса из Извещения о проведении открытого конкурса
по лоту No___
_________________________________________________________________
наименование лота из Извещения о проведении открытого конкурса
Участник размещения заказа:
_________________________________________________
полное название участник размещения заказа
Адрес:
_______________________________________________________________________
юридический адрес участник размещения заказа
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. "___" __________ 2006г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками из Извещения о проведении
открытого конкурса
