УТВЕРЖДАЮ

Глава города Королёва

Московской области

___________________ А.Ф. Морозенко

"___" ____________ 2009 г.



СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

г. Королёва Московской области Заместитель главы администрации

г. Королёва Московской области

___________________ А.А. Солдатов ___________________ А.Г. Ненашева

"___" ___________ 2009 г. "___" _____________ 2009 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

"Капитальный ремонт помещений бассейна СК "Вымпел"

МУ "Спортивные сооружения г. Королёва"

Торги проводит: Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик: Администрация города Королёва Московской области

Технический Заказчик: Муниципальное учреждение

"Спортивные сооружения г.Королёва"

Разработчик документации об аукционе: Управление по реализации Программы
наукограда Администрации города Королёва Московской области



















г. Королёв

- 2009 год -

СОДЕРЖАНИЕ

TOC \h \z \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 2.1;3"
HYPERLINK \l "_Toc236713826" ЧАСТЬ I. АУКЦИОН PAGEREF _Toc236713826
\h 3

HYPERLINK \l "_Toc236713827" 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc236713827 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc236713828" РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА PAGEREF _Toc236713828 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc236713829" РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
PAGEREF _Toc236713829 \h 22

HYPERLINK \l "_Toc236713830" РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. PAGEREF _Toc236713830 \h
30

HYPERLINK \l "_Toc236713831" I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc236713831 \h 30

HYPERLINK \l "_Toc236713832" I.4.2. (А) ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc236713832 \h 31

HYPERLINK \l "_Toc236713833" I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc236713833 \h 34

HYPERLINK \l "_Toc236713834" I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc236713834 \h 36

HYPERLINK \l "_Toc236713835" I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА
ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА PAGEREF _Toc236713835 \h 37

HYPERLINK \l "_Toc236713836" I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PAGEREF
_Toc236713836 \h 38

HYPERLINK \l "_Toc236713837" I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТОВ С
ЗАЯВКОЙ PAGEREF _Toc236713837 \h 39

HYPERLINK \l "_Toc236713838" ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА PAGEREF _Toc236713838 \h 40

HYPERLINK \l "_Toc236713840" ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) PAGEREF _Toc236713840 \h 61



ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило
наиболее низкую цену исполнения муниципального контракта с муниципальным
образованием "Город Королёв Московской области".

Документация об аукционе - документация, в установленном порядке
согласованная с уполномоченным органом и утвержденная муниципальным
заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального
образования "Город Королёв Московской области".

Аукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным
органом для проведения аукциона в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
муниципального образования "Город Королёв Московской области".

Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участника
размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации,
поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке,
предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов
определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования "Город Королёв Московской
области".

Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы местного
самоуправления муниципального образования "город Королёв Московской
области", а также уполномоченные указанными органами местного
самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
за счет бюджетных средств.

В случаях, когда в настоящей документацией об аукционе указывается, что
определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный
орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры
осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от
того, кто проводит соответствующий аукцион, в соответствии с
разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами
муниципального образования "Город Королёв Московской области".

Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования "Город Королёв Московской области" в целях
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Королёв
Московской области".

Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования
"Город Королёв Московской области" потребности муниципального
образования в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных муниципальных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.

Официальное печатное издание - официальное печатное издание
муниципального образования "Город Королёв Московской области" для
опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
"Город Королёв Московской области" - газета "Калининградская правда".

Официальный сайт - официальный сайт города Королёва Московской области в
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования "Город Королёв Московской области" -
www.korolev.ru (http://www.korolev.ru/main/auctions/nauktorg).

Предмет аукциона - право на заключение муниципального контракта на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
муниципального образования "Город Королёв Московской области".

Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в
установленном порядке действия муниципальных заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также -
муниципальный контракт либо контракт).

Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное
заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по
размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт, в частности для
разработки аукционной документации, опубликования и размещения извещения
о проведении открытого аукциона и осуществления иных, связанных с
обеспечением проведения аукциона функций. Специализированная организация
осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа.
При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного
органа.

Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств для
муниципальных нужд.

Участник размещения заказа - любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
муниципального контракта.

Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в
электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке,
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации "Об
электронно-цифровой подписи" от 10 января 2002 года No 1-ФЗ.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

TOC \h \z \t "Стиль1;1;Стиль2;2" HYPERLINK \l "_Toc167170544" 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc167170544 \h 6

HYPERLINK \l "_Toc167170555" 2. Документация об аукционе PAGEREF
_Toc167170555 \h 9

HYPERLINK \l "_Toc167170560" 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc167170560 \h 11

HYPERLINK \l "_Toc167170567" 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
PAGEREF _Toc167170567 \h 12

HYPERLINK \l "_Toc167170573" 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc167170573 \h 15

HYPERLINK \l "_Toc167170580" 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА PAGEREF
_Toc167170580 \h 16

HYPERLINK \l "_Toc167170581" 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА PAGEREF _Toc167170581 \h 17

HYPERLINK \l "_Toc167170586" 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ PAGEREF _Toc167170586 \h 21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года No94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
и муниципальных нужд", с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
на момент разработки аукционной документации, а также иным
законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа,
включая нормативные правовые акты муниципального образования "Город
Королёв Московской области".

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация

Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, устанавливает
требования к предмету аукциона и осуществляет заключение муниципального
контракта в отношении каждого лота, указанного в Информационной карте
аукциона. В случае, если это установлено в проекте муниципального
контракта, контракт может заключаться от лица Заказчика иным получателем
бюджетных средств, определяемым Заказчиком.

Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте
аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей аукционной документации.

Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным
органом и указанная в Информационной карте аукциона, выполняет часть
функций по организации и проведению аукциона.

Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.

Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о
проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о
которых содержится в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте аукциона , в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в аукционной документации, в том числе в проекте
муниципального контракта HYPERLINK \l
"_ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО К" (Часть II).

Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Шаг аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается для каждого
отдельного лота и указана в Информационной карте аукциона. Превышение
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) не допускается.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Источник финансирования, сведения о валюте, используемой для
формирования цены контракта, порядок формирования цены контракта и
порядок оплаты

Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет
заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования,
указанного в Информационной карте аукциона.

Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской
Федерации.

Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей указаны в Информационной карте аукциона и
проекте муниципального контракта.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги указан в Информационной карте аукциона.

Требования к участникам размещения заказа

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение
муниципального контракта. В настоящем аукционе может принять участие
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который
может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного
органа или специализированной организации.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие
требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.



Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального
контракта

Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению
муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если
это допускается документацией об аукционе и указано в Информационной
карте аукциона, на условиях, предусмотренных в Информационной карте
аукциона.

Расходы на участие в аукционе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе
и заключением муниципального контракта.

Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о
предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной
карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным
учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении
предлагаемой максимальной цены контракта в размере процента, указанного
в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

1.9.2 Заказчик, уполномоченный орган в рамках определенных
законодательством Российской Федерации лимитов проводит открытые
аукционы исключительно для субъектов малого предпринимательства.
Сведения о том, что открытый аукцион проводится исключительно для
субъектов малого предпринимательства содержатся в Информационной карте
аукциона.

Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе.

1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник
размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе в случае:

- в случае непредставления в заявке, поданной участником размещения
заказа требуемых документов;

- в случае несоответствия требованиям, обязательным для участников
размещения заказов, указанным в пункте 1.6.3 настоящего раздела;

- в случае несоответствия требованиям, установленным заказчиком,
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.4 настоящего
раздела;

- в случае непредставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано
в Информационной карте аукциона;

- в случае несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе.

1.10.2. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия отстраняет
участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих
случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки
на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации в отношении
участника размещения заказа - юридического лица или проведения в
отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

1.11. Извещение о проведении открытого аукциона, внесение изменений в
извещение о проведении открытого аукциона

1.11.1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовываются
Заказчиком, Уполномоченным органом в официальном печатном издании -
газете "Калининградская правда" и размещаются Заказчиком, Уполномоченным
органом на официальном сайте в сети Интернет www.korolev.ru (страница -
http://www.korolev.ru/main/auctions/nauktorg). не менее чем за двадцать
дней до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.11.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в
газете "Калининградская правда" и размещаются на сайте www.korolev.ru в
порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.11.3. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и
разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке,
установленном для опубликования и размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Содержание документации об аукционе и порядок ее предоставления.

Документация об аукционе документация включает перечисленные ниже
документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об
аукционе в порядке, предусмотренном пунктом REF _Ref119429410 \r \h
\* MERGEFORMAT 2.3 . настоящего Раздела.

Часть I Аукцион

Раздел I.1 Термины, используемые в документации об аукционе

Раздел I.2 Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3 Информационная карта аукциона

Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа

1.4.1. Форма описи документов

1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе

1.4.3. Форма доверенности

Часть II Проект муниципального контракта

Часть III Техническая часть документации об аукционе



Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам
сотрудниками уполномоченного органа, муниципального заказчика,
уполномоченными на данное действие за плату, если такая плата
предусмотрена в Информационной карте аукциона (раздел 1.3 документации
об аукционе).

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам,
начиная со дня опубликования в официальном печатном издании - газете
"Калининградская правда" и размещения на официальном сайте в сети
Интернет www.korolev.ru извещения о проведении открытого аукциона.
Документация об аукционе выдается на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. В заявлении на
выдачу документации об аукционе указывается наименование аукциона и его
реестровый номер, полное наименование заинтересованного лица,
юридический и фактический адрес (место прописки для физических лиц),
адрес электронной почты, контактный телефон, факс.

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме после
внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной
документации, если такая плата установлена, и указание об этом
содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением
случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного
документа.

Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не
допускается.

Документация об аукционе для ознакомления бесплатно также доступна в
электронном виде на официальном сайте муниципального образования "Город
Королёв Московской области" в сети Интернет www.korolev.ru. При этом в
случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на
бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При
разрешении разногласий (в случае их возникновения) Аукционная комиссия
будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном
носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет
ответственности за содержание документации об аукционе, полученной
участником аукциона неофициально.

Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного
органа или аукционной комиссии с участником размещения заказа не
допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть
признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган вправе давать
разъяснения, касающиеся только положений и требований настоящей
документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа после опубликования в официальном
печатном издании - газете "Калининградская правда" и размещения на сайте
в сети Интернет www.korolev.ru извещения о проведении аукциона вправе
направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный
орган направит в письменной форме разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный
орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение будет размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте
www.korolev.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника
размещения заказа, от которого поступил запрос.

Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа оставляет за собой
право внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений
в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете
"Калининградская правда" и в течение одного дня размещаются заказчиком,
уполномоченным органом на сайте www.korolev.ru и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в
документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с
сайта www.korolev.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение
открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте
www.korolev.ru и опубликованные в газете "Калининградская правда".

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если
участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в
извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными
и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете
"Калининградская правда" и разместившие на сайте www.korolev.ru
извещение о проведении открытого аукциона оставляют за собой право
отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в
газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней и
размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте www.korolev.ru
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
заказчиком, уполномоченным органом направляются соответствующие
уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в аукционе.

В случае если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на
участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения
заказа.



ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме в незапечатанном конверте, в соответствии с указаниями,
изложенными в Информационной карте аукциона по форме Приложения 1.4.2 к
настоящей Аукционной документации.

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны
быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав
заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на
русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения
заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей
аукционной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
аукциона.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей документации об аукционе, включая технические требования к
товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и
оказать, указанные в технической части документации об аукционе.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения
заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска
участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком,
уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального
контракта.

Требования к предложениям о цене муниципального контракта

Цена муниципального контракта, предлагаемая участником размещения заказа
по конкретному лоту, не может превышать начальную максимальную цену
контракта (цену лота), указанную в Информационной карте аукциона.

3.4.2. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального
контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и "шагом
аукциона".

3.4.3. Предложение по цене муниципального контракта производится
поднятием карточки с номером участника аукциона.

3.4.4. Участник должен указывать цены товаров, работ, услуг в
соответствии с порядком проведения аукциона, определенным в документации
об аукционе.

3.4.5. Предложения по цене муниципального контракта, превышающее
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в
Информационной карте аукциона, не рассматривается.

3.4.6. Участник размещения заказа до начала проведения аукциона
рассчитывает свое предложение по цене муниципального контракта на основе
требований технической части документации об аукционе.

3.4.7. Цены на аукционе должны быть выражены в валюте муниципального
контракта, которая указана в Информационной карте аукциона.

Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), а также описание
участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг,
которые являются предметом аукциона или сопровождают поставку товара,
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в HYPERLINK
\l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте аукциона
и по форме, приведенной в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.4_ОБРАЗЦЫ_ФОРМ И
ДОКУМЕНТО" Разделе I.4.

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.

Весь комплект документов (опись документов, заявка, включая прилагаемые
документы и материалы, документы специфичные для каждого лота) должен
быть прошит, скреплен печатью, заверен подписью (уполномоченного лица
участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно
заверен участником размещения заказа - физического лица, в том числе на
прошивке) и иметь сквозную нумерацию страниц. Верность копий документов,
представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма
заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской
Федерации либо отдельно не оговорена в настоящей документации об
аукционе.

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы
участнику размещения заказа не возвращаются.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены и
Информационной картой аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения
заявок, указанного в Информационной карте аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок
подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого аукциона в соответствии с пунктом 1.11. настоящего
Раздела.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной
карте аукциона .

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также
маркируется путем нанесения на конверт индивидуального регистрационного
номера.

Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом REF
_Ref119429571 \r \h \* MERGEFORMAT 3.6 настоящего Раздела, подаются
участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1
настоящего Раздела и в Информационной карте аукциона.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких
лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в
следующем порядке. Заявка на участие в аукционе в отношении каждого лота
подается участником размещения заказа в отдельном конверте (в комплекте,
предусмотренном Разделом 3 настоящей документации об аукционе).

Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает по адресу, указанному в Информационной
карте аукциона, в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: полное название участника размещения заказа,
наименование аукциона, реестровый номер торгов, регистрационный номер
заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на
участие в аукционе.

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения
заказа или его представителем.

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не
поданными и не участвуют в рассмотрении заявок.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на
участие в аукционе.

В случае отзыва заявки, если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на
участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются
участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Данные о заявках на
участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания
приема заявок на участие в аукционе, фиксируются заказчиком,
уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по данному аукциону.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
указанным в пункте 4.3.1 участникам размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявок на участие в аукционе

Если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте аукциона , установлено требование об обеспечении
заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие
заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и
на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона и в
Информационной карте аукциона.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только участником размещения заказа. Заказчик,
уполномоченный орган возвращает денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в установленных случаях только
участнику размещения заказа.

Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным
поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка
об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа
при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в
обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из
банка, подтверждающей перевод денежных средств.

Обеспечение заявки на участие в аукционе считается внесенным с момента
зачисления денежных средств на соответствующий счет.

Соответствующее платежное поручение (либо его копия ) с отметкой банка
об оплате (квитанция (либо ее копия) в случае наличной формы оплаты,
выписка из банка (либо ее копия) в случае внесения соответствующих
денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано
участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на
участие в аукционе.

В случае отсутствия в составе заявки указанных в п. 4.4.4. документов
участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку,
отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с пунктом
6.1.4 настоящего Раздела.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным
органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу, уведомления об отзыве участником размещения
заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.
настоящего Раздела;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому
(ым) отказано в допуске к участию в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за
исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа,
заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема
конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены;

- участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником
аукциона;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним муниципального контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. В день, время и в месте, указанные в извещении о проведении
аукциона и в Информационной карте аукциона, аукционной комиссией
рассматриваются заявки на участие в аукционе.

5.2. Аукционной комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе,
которые поступили заказчику, уполномоченному органу до момента начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, указанном в пункте
4.1 настоящего раздела.

5.3. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
пунктах 1.6 и 1.10 настоящего Раздела.

5.4. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику

5.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа участником аукциона;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе
в случае:

- непредставления определенных Информационной картой аукциона документов
в составе заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на
выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела;

- отсутствие в составе заявки платежного поручения (его копии) с
отметкой банка об оплате (квитанции (ее копии) в случае наличной формы
оплаты, платежного поручения (его копии) в случае оплаты при помощи
системы "Банк-клиент") о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации
об аукционе.

5.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в аукционе, или не подано ни одной заявки, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе в отношении этого лота.

5.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии, заказчиком, уполномоченным органом в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и в тот же день
размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте
www.korolev.ru.

5.9. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе
и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится в день, время и в месте, указанном в Информационной
карте аукциона.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия,
необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей
участника. Уполномоченные представители участников аукциона должны
предоставить уведомление о допуске к аукциону и доверенность, выданную
от имени участника размещения заказа и составленную по форме,
содержащейся в Разделе 1.4 настоящей документации об аукционе.

Все присутствующие на аукционе лица регистрируются в Листе регистрации
представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом
секретарем аукционной комиссии.

При регистрации уполномоченные представители участников получают от
комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному
номеру заявки участника (далее карточки).

Заказчик (представитель заказчика) объявляет о начале проведения
аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок
представления предложений о цене муниципального контракта, оглашает
размер "шага аукциона".

В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены
преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный орган непосредственно
перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников
аукциона.

Непосредственно аукционную процедуру ведет аукционист, выбираемый из
числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов
аукционной комиссии большинством голосов. Аукцион проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной
в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона. Любой
участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии,
заказчиком, уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика,
уполномоченного органа, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней
передается победителю аукциона.

В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене
контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене
контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица)
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта.

Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на
сайте www.korolev.ru в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании
газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить заказчику, уполномоченному органу в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со
дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме
электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона
соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если
в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих
более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с п.6.1.10 до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно
предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую
цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.

В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе
проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе
отказаться от заключения муниципального контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Срок заключения контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в
аукционе в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации.

Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект
контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной
карте аукциона.

Муниципальный контракт с победителем аукциона может быть заключен не
ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.korolev.ru
протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания
протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения
муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом
заключение муниципального или муниципального контракта для участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
является обязательным. Заказ признается размещенным со дня заключения
муниципального контракта.

Положения п.7.1.2 распространяются и на случаи заключения муниципального
контракта:

- с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе;

- с единственным участником размещения заказа, признанным участником
аукциона и допущенным к участию в аукционе;

- с единственным участником аукциона.

Обеспечение исполнения муниципального контракта

Если в соответствии с HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, контракт заключается только после
предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или
передачи заказчику денежных средств в обеспечение контракта в размере
обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о
проведении аукциона.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган
обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере
от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в
размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее
чем размер аванса;

Контракт с участником аукциона может быть заключен только в случае
предоставления данным участником заказчику обеспечение исполнения
муниципального контракта. Обеспечение исполнения муниципального
контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте
аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено
в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или
перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных средств
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной
карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта
определяется участником аукциона, с которым заключается контракт,
самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение (организация, предприятие) и в
Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении
исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.

В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной
в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе как основание заключения
контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного срока поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг по соответствующему муниципальному контракту и
оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.5. В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта
предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий
договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными
законодательными актами Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность соответствующего поставщика
(исполнителя). Страхование должно покрывать случаи виновного
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем)
своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий
муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название
предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения
контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с
учетом определенного муниципальным контрактом срока поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и оканчиваться не ранее
его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующему договору
страхования.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.

7.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,
должны быть перечислены поставщиком в размере, установленном в
Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте
аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригиналом выписки из банка
в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент".

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается
муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте
муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный поставщиком в этом письменном требовании.

7.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение поставщиком (исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель) должен
в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному
контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем Разделе.

Права и обязанности победителя аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной
участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в
аукционе, в аукционной документации с учетом положений пункта 8.1
настоящего Раздела.

В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом REF
_Ref119429973 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1 настоящего Раздела, не
представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему
в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение
исполнения контракта в соответствии с пунктом REF _Ref119429982 \r \h
\* MERGEFORMAT 7.2 настоящего Раздела, победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с пунктом REF
_Ref119430274 \r \h \* MERGEFORMAT 7.4.5 , 8.4.5 настоящего Раздела
направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта.

Права и обязанности заказчика

После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного
для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от
заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае
установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц
или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом REF _Ref119430333
\r \h \* MERGEFORMAT 3.3 настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем) в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов
количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При
поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по
согласованию с поставщиком оставляет за собой право изменить
первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,
но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением
потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех
предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах,
на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного
количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких
товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением
потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель
аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в
соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение
муниципального контракта для участника аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе, заявка рассматривается и оценивается в порядке,
установленном настоящим Разделом. В случае, если указанная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей
аукционной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект
муниципального контракта. При этом цена муниципального контракта не
может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан
передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При
этом муниципальный контракт заключается по соответствующему лоту на
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, аукционной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение
заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют
и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
аукционов. При возникновении противоречия между положениями,
закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты,
применяются положения Информационной карты.

No

п/п Ссылка на пункт Раздела I.2 Наименование пункта Текст пояснений

1 Пункт 1.2.1. Наименование

Муниципального заказчика,

контактная информация Администрация г.Королёва Московской области,
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А".

Телефон/факс: (495) 513-75-97

Контактное лицо: Плескач Елена Александровна

Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:concurs@korolev-net.ru"
concurs@korolev-net.ru



Наименование

Технического заказчика,

контактная информация Муниципальное учреждение "Спортивные сооружения
г.Королёва".

141070, Московская область, г.Королев, Октябрьский бульвар, д.10.

Телефон: (495) 511-03-95

Контактное лицо: Шейдакова Светлана Сергеевна.

2 Пункт 1.3.1. Вид и предмет аукциона Открытый аукцион на право
заключения муниципального контракта на выполнение "Капитального ремонта
помещений бассейна СК "Вымпел" Муниципального учреждения "Спортивные
сооружения г.Королёва" в рамках реализации мероприятия "Капитальный
ремонт здания и помещений бассейна СК "Вымпел" Муниципального учреждения
"Спортивные сооружения г.Королёва" , в том числе:

Лот 1 - "Капитальный ремонт ванны и обходных дорожек бассейна СК
"Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г. Королёва";

Лот 2 - "Капитальный ремонт игрового зала бассейна стадиона СК "Вымпел"
МУ "Спортивные сооружения г. Королёва" ;

Лот 3 - "Капитальный ремонт покрытия пола (наливной пол) в игровом зале
здания бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г. Королёва"..

3 Пункт 1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара,
выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ:

определены в технической части документации об аукционе (техническом
задании).

Условия выполнения работ:

определены в технической части документации об аукционе (техническом
задании) и проекте муниципального контракта.

При выполнении работ отклонение от проектных решений не допускается.

Сроки (периоды) выполнения работ:

По лоту 1 - не более 75 календарных дней

по лоту 2 - не более 30 календарных дней

по лоту 3 - не более 30 календарных дней

4 Пункт 1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам по лоту
1 -5 529 711 (пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч семьсот
одиннадцать) рублей 00 копеек;

по лоту 2 -1 665 067 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч
шестьдесят семь) рублей 00 копеек;

по лоту 3 - 2 019 646 (два миллиона девятнадцать тысяч шестьсот сорок
шесть) рублей 00 копеек.



5 Пункт 1.4.3. Величина понижения начальной цены контракта, "шаг
аукциона" по лоту 1 -276 485(двести семьдесят шесть тысяч четыреста
восемьдесят пять) рублей 55 копеек;

по лоту 2 - 83 253 (восемьдесят три тысячи двести пятьдесят три)рубля 35
копеек;

по лоту 3 -100 982(сто тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек

("Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.)

6 Пункт 1.5.1. Источник финансирования Субвенция из средств
федерального бюджета 2009 года, выделяемых на развитие и поддержку
социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва
как наукограда Российской Федерации и внебюджетные источники
финансирования.

Код бюджетной классификации:

901-0910-5200400-001-225000

7 Пункт 1.5.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг Форма,
сроки и порядок оплаты за выполненные работы определены в проекте
муниципального контракта, приведенном в Части II настоящей аукционной
документации.

8

Краткая характеристика товара, работ, услуг и количество поставляемого
товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг Определены в
технической части аукционной документации (техническом задании).



9 Пункт 1.6.1 Участники размещения заказа В настоящем аукционе может
принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, независимо от места нахождения и места
происхождения капитала, зарегистрированное в установленном порядке и
отвечающее требованиям к участникам размещения заказа

10 Пункт 1.6.3. Обязательные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (в том
числе наличие у участника размещения заказа действующего специального
разрешения (надлежащим образом оформленной лицензии) на осуществление
вида деятельности, являющегося (сопряженного с) предметом аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа или
непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры
банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе или заявки на участие в аукционе;

- требование об отсутствие у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11 Пункт 1.6.4. Дополнительные требования, установленные Заказчиком,
уполномоченным органом Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участнике размещения заказа

12 Пункт 1.7. Привлечение субподрядчиков В соответствии с условиями
муниципального контракта.

13 Пункт 1.9.1 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении
заказа Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не
предоставлено

14 Пункт 1.9.2 Проведение аукциона исключительно для субъектов малого
предпринимательства нет

15 Пункт 2.1.2. Порядок предоставления и получения документации об
аукционе Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным
лицам в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по
московскому времени по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв,
пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.

Выдача документации об аукционе завершается 31 августа 2009 г. (в день,
предшествующий дню начала рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Выдача документации об аукционе осуществляется по письменному заявлению
заинтересованного лица, оформленному надлежащим образом:

заявление подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью (для
юридических лиц).

Документация об аукционе выдается в виде копии с оригинальной
документации, утвержденной заказчиком.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

16 Пункт 3.1. Форма заявки на участие в аукционе Участник размещения
заказа подает одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту только в
письменной форме в конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в
документации об аукционе, в пункте 17 Информационной карты аукциона, по
форме Приложения 1.4.2 к Документации об аукционе.

17 Пункт 3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
1. Опись документов.

2. Заявка на участие в аукционе с необходимыми приложениями,
заполненными по формам раздела 1.4 настоящей документации об аукционе.

3. Сведения и документы об участнике размещения заказа:

3.1. заполненная анкета участника размещения заказа по форме раздела 1.4
настоящей документации об аукционе;

3.2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридического лица); полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона;

3.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
о назначении или избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности.

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо
по доверенности, то должна быть предоставлена доверенность (оригинал),
заверенная печатью участника размещения заказа (по форме раздела 1.4
настоящей документации об аукционе.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, то должен быть представлен
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3.4 копии учредительных документов участника размещения заказа,
заверенных его печатью;

3.5 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения, заверенная печатью участника размещения заказа, в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой

4. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг:

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

5.1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе - оригинал или копия платежного
поручения (квитанции в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об
оплате;

5.2. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение
работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона:

- копии действующих лицензий или иных разрешительных документов на
осуществление деятельности по предмету аукциона, заверенные печатью
участника размещения заказа (в случаях, если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации такая деятельность
подлежит лицензированию или иному разрешительному порядку);

Примечание:

Участники размещения заказа вправе предоставить документы о его
соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи
11 Федерального закона от 21 июля 2005 года No 94-ФЗ.

До установления порядка приема заявок в электронном виде, подача заявок
на участие в аукционе в форме электронного документа не предусмотрена.

В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой
связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность
за поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков.

18 Пункт 3.5. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг Описание поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их
функциональных характеристик (потребительских свойств), осуществляется в
соответствии с требованиями документации об аукционе, настоящей
Информационной карты и технической части документации об аукционе (Часть
III).

Описание поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг,
которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик
(потребительских свойств), указываются участником размещения заказа в
предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
товаров по форме 1.4.5(а) к Документации об аукционе.

19 Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе оформляется по форме 1.4.2 Приложения к
Документации об аукционе по каждому лоту отдельно.

Все документы по каждому лоту отдельно (заявка, включая опись,
прилагаемые документы и материалы) должны быть прошиты, скреплены
печатью, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения
заказа, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию страниц,
начиная с первой страницы.

На документах, включенных в состав заявки на участие в аукционе, могут
быть прикреплены стикеры-разделители для быстрого поиска.

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

20 Пункт 4.1.1 Срок подачи заявок на участие в аукционе Заявки на
участие в аукционе принимаются ежедневно кроме выходных и праздничных
дней с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов московского времени.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 12-30 часов
московского времени "01" сентября 2009 года.

В случае, если будут внесены изменения в документацию об аукционе, срок
подачи заявок на участие в аукционе может быть продлен Заказчиком,
уполномоченным органом.

21 Пункт 4.1.4. Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) Заявки
на участие в аукционе подаются в Управление по реализации Программы
наукограда Администрации г.Королёва Московской области по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.

Подача заявок на участие в аукционе в электронном виде не допускается.

22 Пункт 4.4. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе. Денежные
средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены лота. НДС не
облагается).

по лоту 1 -276 485(двести семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят
пять) рублей 55 копеек;

по лоту 2 - 83 253 (восемьдесят три тысячи двести пятьдесят три)рубля 35
копеек;

по лоту 3 -100 982(сто тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек

Обеспечение заявки вносится путем перечисления денежных средств на
указанный в п.23 Информационной карты расчетный счет (отдельными
платежами по каждому лоту), на который подается заявка участника.

23 Пункт 4.4.1. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспечения:

- заявок на участие в аукционе;

- исполнения муниципального контракта (в случае если участником аукциона
в качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта
выбрана передача заказчику в залог денежных средств).

Получатель: ИНН 5018063498 КПП 501801001

ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320 КПП 501801001 Администрации
города Королёва Московской области в расп. л/с 05 901 00000 5)

Банк получателя: ОАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" Г.МОСКВА

р/сч 40302810800120000001

БИК 044585237

к/сч 30101810900000000237

В платежном документе должно быть указано назначение платежа:
"Обеспечение заявки на участие в аукционе ___________________,
реестровый номер торгов ______, лот No_____", без учета НДС.

24 Пункт 5.1. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет
производиться по адресу:

141070, Московская область, г.Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201.

Начало рассмотрения заявок 01 сентября 2009 г. в 12 часов 30 минут по
московскому времени.

25 Пункт 5.9 Срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию
в аукционе Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию
в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

26 Пункт 6.1 Место, дата и время проведения аукциона 141070, Московская
область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201.

03 сентября 2008 г. в 12 часов 30 минут по московскому времени.

27 Пункт 7.1.2

Пункт 7.1.3 Срок, в течение которого победитель аукциона должен
подписать проект муниципального контракта. Муниципальный контракт может
быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания протокола аукциона.

28 Пункт 7.1.2 Срок, в течение которого победитель аукциона (участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
единственный участник аукциона) должен представить Заказчику подписанный
муниципальный контракт Подписанный муниципальный контракт должен быть
представлен Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения победителем аукциона (участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, единственным участником
аукциона). Непредставление (участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, единственным участником
аукциона) подписанного муниципального контракта в указанный срок
является основанием для Заказчика признать указанных лиц уклоняющимися
от подписания муниципального контракта.

29 Пункт 1.5.3 Порядок формирования цены контракта Цена контракта
включает все расходы участника размещения заказа на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей и иные расходы, связанные с исполнением муниципального
контракта.

30 Пункт 7.2.1

Размер и способ обеспечения исполнения контракта Обеспечение исполнения
контракта - 30% цены муниципального контракта. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно.

РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения
муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений
бассейна

СК "Вымпел" Муниципального учреждения "Спортивные сооружения г.Королёва"


Настоящим _________________________________________ подтверждает, что
для участия в

(наименование
участника размещения заказа)

открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
выполнение капитального ремонта помещений бассейна СК "Вымпел"
Муниципального учреждения "Спортивные сооружения г.Королёва" по лоту No
___________________________ направляются нижеперечисленные документы.
(номер и наименование лота)

No

п/п Наименование представляемых документов Указывается количество
страниц каждого документа Сквозная нумерация

Опись документов



Анкета участника размещения заказа



Заявка на участие в аукционе (по форме I.4.2 Раздела I.4)



Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru
извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица)



Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя)



Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа



Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)



Копии учредительных документов участника размещения заказа.



Решение об одобрении или о совершении крупной сделки



Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе



Копии действующих лицензий или иных разрешительных документов на
осуществление деятельности по предмету аукциона



Другие документы (по усмотрению участника размещения заказа)



КОЛИЧЕСТВО пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных
подписью листов



Должность __________________
_____________________

(подпись)
(Ф. И. О.)

М. П.

Примечания:

*) - Участник размещения заказа в подтверждение данных, содержащихся в
заявке на участие в аукционе, может представлять любые документы по
своему усмотрению.

**) - При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что
все документы, подаваемые на участие в аукционе, должны лежать в
порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит,
скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества страниц,
заверен подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа -
юридического лица и собственноручно заверены участником размещения
заказа - физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную
нумерацию страниц.

I.4.2. (А) ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику:

Администрация города Королёва

Московской области

141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А".

(Указывается полное наименование и адрес муниципального заказчика/
уполномоченного органа)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

(ПО ЛОТУ No __ )

на право заключения муниципального контракта на

________________________________________________________________________
____________

(название лота)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
____________

(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)

в лице,
________________________________________________________________________
_____

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить выполнить работы, в соответствии с требованиями
документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе
нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложениях, которые
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:

No п/п Наименование

показателя Ед. изм. Стартовые

показатели Предложение участника размещения

заказа Примечание



1. Срок выполнения работ





2. Срок предоставления гарантии

качества на выполненные работы месяцев





3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об
аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ,
услуг.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о
цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть
поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона,
данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены
(выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части
документации об аукционе,

5. Если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит нам
заключить контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить
выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с
требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся
в технической части документации об аукционе и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении
________________________________________________________________________
___________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),
наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена, организация не включена в реестр
недобросовестных поставщиков а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в аукционе информации и подтверждаем право государственного
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников
размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит
нам заключить контракт, мы берем на себя обязательства подписать
муниципальный контракт с муниципальным образованием "Город Королёв
Московской области" на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона.

9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет
признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об
аукционе и нашим предложением о цене контракта.

10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона,
мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара
(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта или
по согласованной с муниципальным заказчиком цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о
проведении аукциона и документации об аукционе.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона
или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в
установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на
поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования
"Город Королёв Московской области". А также подтверждаем, что мы
извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения от заключения государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) нами уполномочен
___________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон,

________________________________________________________________________
___________

факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком
договора о заключении муниципального контакта на условиях наших
предложений.

14. Местонахождение и почтовый адрес / место жительства:

________________________________________________________________________
_____

телефон _____________, факс _____________, банковские реквизиты:
________________________________________________________________________
__________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по
адресу:_____________________

________________________________________________________________________
_____

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
_____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
_________________ ______________________________________________________
___________________________ (должность, Фамилия, И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ______________________ _________________

М.П. (подпись)
Фамилия И.О

I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный
реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа -
физического лица

Регистрационные данные:

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

(на основании Свидетельства о муниципальной регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров
отдельным документом)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор) (для юридических лиц)

3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа



Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения
заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

Свидетельство о муниципальной регистрации;

Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна

Адрес

Почтовый адрес участника размещения заказа Страна

Адрес

Телефон

Факс

Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)



Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о
лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105,
106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4
Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.)

Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона крупной сделкой/сделкой с
заинтересованностью для участника размещения заказа.

Орган управления участника размещения заказа - юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей
сделки.



В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за
два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
____________



(подпись) (Ф.И.О.)

-



"

$

"

$

V

X

Z

Ю

?$??M?????F?$??$?????M?$

T

V

X

Z

?

°

?

ё

О

Ъ

Ь

Ю

p

r

|

~

?

?

~

h"P

h"P

h"P

h"P

h"P

hK

j

jr

h"P

hK

h"P

h"P



jf

h"P

h"P

hK

jп

h"P

h"P

h"P

h"P

h"P

hK

h"P

hK

h"P

h"P

h"P

h"P

hK

hK

h

h

hK

h

h

h

h

hK

hK

h

h

h"J

hK

?

?

f

h

j

z

|

'

''

а

о

т

2

4

r

t

??????????

т

t

hK

hN

N

N

hK

hK



<

n

|

?

?

?

ё

F

T

d

f

l

n

д

и

ц

ъ

ф

( hK

$ hK

h:

h:

' hK

h:

h:

h?

h?

h?

h?

h?

h?

h?

h?

h?

hяQ

hяQ































?????r???????u ???????M

????M

??????r?$????M

???????r?$??/

4

6

X

Z

f

'

''

ъ

ь

''

-

??????$??z?

Главный бухгалтер ___________________ _____________________


(подпись)
(Ф.И.О.)

I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

" ____ " ___________________ 200__г.

Исх. No ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ No ____

г. ________________
_______________________________________________________________

(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________
___________

(фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения,
почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя, отчество,
паспортные данные,

сведения о месте жительства - для физического лица)

доверяет
________________________________________________________________________
___


(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____"
________________

представлять интересы
________________________________________________________________


(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные

- для
физического лица)

в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "___________________________________".

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
Заказчику и аукционной комиссии все необходимые документы, подписывать и
получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с
проведением данного аукциона.

Подпись _________________________________ ________________________
удостоверяем.

(Ф.И.О.
удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________
)



(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________
)



(Ф.И.О.)

М.П.

I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА

" ____ " ___________________ 200__г.

Исх. No ______________

ДОВЕРЕННОСТЬ No ___

г. ________________
_______________________________________________________________

(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи
доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________
___________________ (фирменное наименование участника размещения заказа,
место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства - для физического лица)

доверяет
________________________________________________________________________
___________


(фамилия, имя, отчество, должность, место
работы)

паспорт серии ______ No_________ выдан _________________ "____"
________________ 200__ г.

представлять интересы
______________________________________________________________________


(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные

- для физического
лица)

в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "______________________________________".

В целях выполнения данного поручения он уполномочен во время процедуры
аукциона: заявлять от имени доверителя предложения по цене контракта
(лота), подписывать, подавать и получать любые документы, совершать все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность применима для участия по следующим лотам:

No_________-______________________________(указывается наименование
лота).

Настоящая доверенность действительна при предъявлении удостоверения
личности.

Подпись _________________________________ ________________________
удостоверяем.

(Ф.И.О.
удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.

Руководитель __________________
___________________________


(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________
___________________________


(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Город Королёв Московской области
"___"____________ 200__ года

Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице
действующего на основании ________________и участник размещения заказа
_____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного
лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ).

Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное
наименование аукциона (далее именуется соответственно аукцион), в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения
его результатов подлежат разрешению Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область,
г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его
Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть
материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической
сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения.
Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
подлежит принудительному исполнению в установленном российским
законодательством порядке.

Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в
кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех
уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных
документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая
вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных
к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва.

Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении
документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым
или иным сообщением осуществляется Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны.

Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте
проведения слушаний по делу заказной телеграммой.

Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей
подготовки к заседанию и принятия участия в нём.

Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора
определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и
издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей.

Реквизиты каждой из сторон

"___"____________200__ года
"___"____________200__ года

Муниципальный заказчик / уполномоченный орган________________

Участник размещения заказа _______________ I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ЛОТ 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 09

на выполнение работ по капитальному ремонту ванны и обходных дорожек

г. Королёв, Московская область " ____"
________________ 2009 г.

От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и ________________________________,
имеющее лицензию (свидетельство о допуске), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от _____________ No ______, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы капитальному ремонту ванны и обходных
дорожек бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г.Королёва" по
адресу: Московская область, г.Королёв, Октябрьский бульвар, д.10 (далее
- Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей
_________________________ (__________________ рублей ____ копеек),
включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.

2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.

2.4. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.1.6. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2009 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 21.07.2009
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 23.07.2009 года.

2.5 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%, при
условии поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.

2.6. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
федерального бюджета на счет Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
течение 75 календарных дней с момента письменного уведомления его
руководителем Объекта.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.

4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик:

а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;

б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;

д) уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;

е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;

ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик:

а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;

б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;

д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;

е) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту;

ж) обязан:

- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;

- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с уполномоченным представителем Заказчика
руководителем Объекта;

- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;

- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;

- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;

з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;

и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

к) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;

л) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:

руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющие контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту;

руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).

6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.

7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму ____________ рублей (_____________рублей
_______копеек), что составляет 30% от цены настоящего Контракта в форме
__________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, или договора страхования
ответственности Подрядчика, или залога денежных средств)

8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт,
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2. Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.

ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта на следующий счет ________________________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.

В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
переоформить

________________________________________________________________________
_ (безотзывную банковскую гарантию, или договор страхования
ответственности Подрядчика, или передать Заказчику в залог
дополнительные денежные средства)

8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.

8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.

9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:

- военные действия;

- гражданские волнения;

- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;

-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.

9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.

9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.

9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.

9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.

12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Администрация города Королёва Московской области.

Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с
03901050005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с
40204810700000002250, БИК 044583001.

Телефон: (495) 516-07-60.

Подрядчик:

Заказчик:
Подрядчик:

Глава города Королёва

Московской области

__________________ А. Ф. Морозенко

МП
МП

ЛОТ 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 09

на выполнение работ по капитальному ремонту игрового зала

г. Королёв, Московская область " ____"
________________ 2009 г.

От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и ________________________________,
имеющее лицензию (свидетельство о допуске), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от _____________ No ______, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы капитальному ремонту игрового зала
бассейна стадиона СК "Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г.Королёва" по
адресу: Московская область, г.Королёв, Октябрьский бульвар, д.10 (далее
- Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей
_________________________ (__________________ рублей ____ копеек),
включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.

2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.

2.4. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.1.6. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2009 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 21.07.2009
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 23.07.2009 года.

2.5 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%, при
условии поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.

2.6. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
федерального бюджета на счет Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
течение 30 календарных дней с момента письменного уведомления его
руководителем Объекта.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.

4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик:

а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;

б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;

д) уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;

е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;

ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик:

а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;

б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;

д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;

е) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту;

ж) обязан:

- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;

- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с уполномоченным представителем Заказчика
руководителем Объекта;

- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;

- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;

- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;

з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;

и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

к) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;

л) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:

руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющие контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту;

руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).

6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.

7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму ____________ рублей (_____________рублей
_______копеек), что составляет 30% от цены настоящего Контракта в форме
__________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, или договора страхования
ответственности Подрядчика, или залога денежных средств)

8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт,
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2. Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.

ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта на следующий счет ________________________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.

В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
переоформить

________________________________________________________________________
_ (безотзывную банковскую гарантию, или договор страхования
ответственности Подрядчика, или передать Заказчику в залог
дополнительные денежные средства)

8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.

8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.

9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:

- военные действия;

- гражданские волнения;

- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;

-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.

9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.

9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.

9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.

9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.

12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Администрация города Королёва Московской области.

Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с
03901050005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с
40204810700000002250, БИК 044583001.

Телефон: (495) 516-07-60.

Подрядчик:

Заказчик:
Подрядчик:

Глава города Королёва

Московской области

__________________ А. Ф. Морозенко

МП
МП

ЛОТ 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 09

на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия пола

г. Королёв, Московская область " ____"
________________ 2009 г.

От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и ________________________________,
имеющее лицензию (свидетельство о допуске), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от _____________ No ______, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы капитальному ремонту покрытия пола
(наливной пол) в игровом зале здания бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные
сооружения г.Королёва" по адресу: Московская область, г.Королёв,
Октябрьский бульвар, д.10 (далее - Объект).

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей
_________________________ (__________________ рублей ____ копеек),
включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.

2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.

2.4. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.1.6. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2009 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 21.07.2009
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 23.07.2009 года.

2.5 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%, при
условии поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.

2.6. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
федерального бюджета на счет Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
течение 30 календарных дней с момента письменного уведомления его
руководителем Объекта.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.

4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик:

а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;

б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;

д) уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;

е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;

ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик:

а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;

б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;

г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;

д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;

е) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту;

ж) обязан:

- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;

- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с уполномоченным представителем Заказчика
руководителем Объекта;

- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;

- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;

- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;

- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;

з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;

и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

к) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;

л) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:

руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющие контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту;

руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).

6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.

7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.

7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму ____________ рублей (_____________рублей
_______копеек), что составляет 30% от цены настоящего Контракта в форме
__________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, или договора страхования
ответственности Подрядчика, или залога денежных средств)

8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт,
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2. Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.

ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта на следующий счет ________________________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.

В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
переоформить

________________________________________________________________________
_ (безотзывную банковскую гарантию, или договор страхования
ответственности Подрядчика, или передать Заказчику в залог
дополнительные денежные средства)

8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.

8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.

9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:

- военные действия;

- гражданские волнения;

- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;

-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.

9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.

9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.

9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.

9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.

12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Администрация города Королёва Московской области.

Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.

Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с
03901050005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с
40204810700000002250, БИК 044583001.

Телефон: (495) 516-07-60.

Подрядчик:

Заказчик:
Подрядчик:

Глава города Королёва

Московской области

__________________ А. Ф. Морозенко

МП
МП

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ЛОТ 1

Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт ванны и обходных
дорожек бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г. Королёва по
адресу: Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10.

Количество выполняемых работ: работы выполняются в соответствии со
сметной документацией.

Характеристика объекта:

Здание - З-х этажное, высотой-14,55м.

S чаши бассейна 354,6м2 с продольными и поперечными несущими стенами,
колоннами под чашей бассейна.

Фундамент: под чашей бассейна железобетонный столбчатый; под наружными
и внутренними стенами здания ленточный из сборных железобетонных блоков.

Стены: из силикатного кирпича

Перекрытия покрытия - железобетонные плиты, опирающиеся на металлические
фермы.

4. Виды выполняемых работ:

ремонт ванны (чаши) бассейна, инсталляция ПВХ

ремонт гидроизоляции

ремонт обходных дорожек в здании бассейна

ремонт отделки бассейна

общестроительные работы;

Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией.

5. Условия выполнения работ: работы могут проводиться с 8.00ч. до
22.00ч., увеличение продолжительности рабочего времени согласовывается с
уполномоченным представителем Заказчика.

6. Требования к выполняемым работам и материалам: все поставляемые для
ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы удостоверяющие их качество. Подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов государственным
стандартам и техническим условиям.

7. Общие требования к выполнению работ:

Перед подписанием Муниципального контракта Подрядчик предоставляет
график производства работ. Срок выполнения работ не более 75 календарных
дней с момента письменного уведомления Подрядчика.

Работы необходимо выполнять в следующей последовательности:

демонтажные работы в чаше бассейна

демонтаж обходных дорожек

замена труб в чаше бассейна

монтаж закладных деталей

цементирование чаши

гидроизоляция чаши

ремонт обходных дорожек

укладка ПВХ покрытия (фирмы Gidrodiv, Испания или его аналоги)

Последовательность работ может меняться по согласованию с
уполномоченными представителями Заказчика.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, без проживания
рабочих, участвующих в производстве работ. Работы производятся
минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, при
обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.

После окончания работ силами и за счет Подрядчика производится уборка и
своевременный вывоз мусора, материалов, разборка ограждений и временных
сооружений.

Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, а
также требования к качеству материалов согласно ГОСТам с соблюдением
требований по охране труда.

* Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а так же предписаниями
надзорных органов.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система
контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9000.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:

9.1. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007 г.) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";

Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с
"Трудовым кодексом Российской Федерации" (ФЗ от 30.12.2001 No197);

Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей
необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда,
обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих
(ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства),
наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с
действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на
ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех
этапах выполнения строительно-монтажных работ;

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению
органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии
материальные и технические средства для осуществления мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварии.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта;

- в процессе производства работ Подрядчик обязан представлять
уполномоченным представителям Заказчика АКТы освидетельствования скрытых
работ и исполнительные схемы на отдельные виды работ.

11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет уполномоченный
представитель Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ:

- при проведении испытаний, контрольных пусков, акты технического
контроля Подрядчик обязан представить уполномоченному представителю
Заказчика

- отчетная финансовая документация оформляется в соответствии с
условиями муниципального контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный
срок на выполнение работы не менее 2-х лет. В гарантийный период
Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме в течение суток
для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации
объекта.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика: Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 г. No 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" или выданное саморегулируемой организацией
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в порядке установленном
градостроительным кодексом Российской федерации свидетельство о допуске
к видам работ являющимся предметом выполнения муниципального контракта.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае
обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление
дефектов проводиться за счет Подрядчика в течение 10 дней.

ЛОТ 2

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт игрового зала
бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные сооружения г. Королёва" по адресу:
Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10.

2. Количество выполняемых работ: работы выполняются в соответствии со
сметной документацией.

Характеристика объекта:

S пола игрового зала 737,8м2 , высота 14,55м.

Стены: из силикатного кирпича

Перекрытия покрытия - железобетонные плиты, опирающиеся на металлические
фермы.

Окна - 59,54кв.м., рамы деревянные.

4. Виды выполняемых работ:

Замена оконных блоков на ПВХ

Замена дверных деревянных блоков

Общестроительные работы (потолок, стены)

Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией.

5. Условия выполнения работ: работы могут проводиться с 8.00ч. до
22.00ч., увеличение продолжительности рабочего времени согласовывается с
уполномоченным представителем Заказчика.

6. Требования к выполняемым работам и материалам: все поставляемые для
ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы удостоверяющие их качество. Подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов государственным
стандартам и техническим условиям.

7. Общие требования к выполнению работ:

Перед началом работ Подрядчик предоставляет график производства работ.
Срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента письменного
уведомления Подрядчика.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, без проживания
рабочих, участвующих в производстве работ. Работы производятся
минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, при
обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.

После окончания работ силами и за счет Подрядчика производится уборка и
вывоз мусора, материалов, разборка ограждений и временных сооружений.

Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ,
регламентируемую СНиП 3.04.01-87, а также требования к качеству
материалов согласно ГОСТам с соблюдением требований по охране труда.

* Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а так же предписаниями
надзорных органов.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система
контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9000.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:

9.1. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007 г.) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";

Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с
"Трудовым кодексом Российской Федерации" (ФЗ от 30.12.2001 No197);

Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей
необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда,
обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих
(ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства),
наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с
действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на
ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех
этапах выполнения строительно-монтажных работ;

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению
органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии
материальные и технические средства для осуществления мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварии.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта;

- в процессе производства работ Подрядчик обязан представлять
уполномоченным представителям Заказчика АКТы освидетельствования скрытых
и исполнительные схемы на отдельные виды работ

11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет уполномоченный
представитель Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ:

- при проведении испытаний акты технического контроля Подрядчик
обязан представить уполномоченному представителю Заказчика

- отчетная финансовая документация оформляется в соответствии с
условиями муниципального контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный
срок на выполнение работы не менее 2-х лет. В гарантийный период
Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме в течение суток
для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации
объекта.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика: Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 г. No 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" или выданное саморегулируемой организацией
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в порядке установленном
градостроительным кодексом Российской федерации свидетельство о допуске
к видам работ являющимся предметом выполнения муниципального контракта.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае
обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление
дефектов проводиться за счет Подрядчика в течение 10 дней.

ЛОТ 3

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт покрытия пола
(наливной пол) игровом зале здания бассейна СК "Вымпел" МУ "Спортивные
сооружения г. Королёва" по адресу: Московская область, г. Королев,
Октябрьский бульвар, д. 10.

2. Количество выполняемых работ: работы выполняются в соответствии со
сметной документацией.

Характеристика объекта:

S пола игрового зала 737,8 м2 , высота-14,55 м.

Пол - бетонный

Фундамент: под наружными и внутренними стенами здания ленточный из
сборных железобетонных блоков.

Стены: из силикатного кирпича

Перекрытия покрытия - железобетонные плиты, опирающиеся на металлические
фермы.

4. Виды выполняемых работ:

капитальный ремонт покрытия пола (наливной пол);

Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией.

5. Условия выполнения работ: работы могут проводиться с 8.00ч. до
22.00ч., увеличение продолжительности рабочего времени согласовывается с
уполномоченным представителем Заказчика.

6. Требования к выполняемым работам и материалам: все поставляемые для
ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы удостоверяющие их качество. Подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов государственным
стандартам и техническим условиям.

7. Общие требования к выполнению работ:

Перед подписанием Муниципального контракта Подрядчик предоставляет
график производства работ. Срок выполнения работ не более 30 календарных
дней с момента письменного уведомления Подрядчика.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, без проживания
рабочих, участвующих в производстве работ. Работы производятся
минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, при
обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.

После согласования с представителем Заказчика материалы и оборудование
необходимые для устройства наливного пола возможно хранить на территории
Заказчика.

После окончания работ силами и за счет Подрядчика производится уборка и
вывоз мусора, материалов, разборка ограждений и временных сооружений.

Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ,
регламентируемую СНиП 3.04.01-87, а также требования к качеству
материалов согласно ГОСТам с соблюдением требований по охране труда.

* Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а так же предписаниями
надзорных органов.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система
контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9000.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:

9.1. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007 г.) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";

Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии с
"Трудовым кодексом Российской Федерации" (ФЗ от 30.12.2001 No197);

Охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей
необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда,
обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих
(ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства),
наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с
действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на
ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех
этапах выполнения строительно-монтажных работ;

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению
органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии
материальные и технические средства для осуществления мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварии.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта;

- в процессе производства работ Подрядчик обязан представлять
уполномоченным представителям Заказчику АКТы освидетельствования скрытых
работ и исполнительные схемы на отдельные виды работ

11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет уполномоченный
представитель Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ:

- при проведении испытаний, контрольных пусков, акты технического
контроля Подрядчик обязан представить уполномоченному представителю
Заказчика

- отчетная финансовая документация оформляется в соответствии с
условиями муниципального контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный
срок на выполнение работы не менее 2-х лет. В гарантийный период
Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме в течение суток
для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации
объекта.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика: Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 г. No 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" или выданное саморегулируемой организацией
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в порядке установленном
градостроительным кодексом Российской федерации свидетельство о допуске
к видам работ являющимся предметом выполнения муниципального контракта.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае
обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление
дефектов проводиться за счет Подрядчика в течение 10 дней.

- Заполняется по желанию участника размещения заказа.

PAGE

PAGE 100

PAGE 5

PAGE 1

PAGE

PAGE 100

PAGE 38

PAGE 39

PAGE

PAGE 66

Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области

Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.

АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе _______________

реестровый номер торгов

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

_________________________________________________________________

наименование аукциона из Извещения о проведении открытого аукциона

лот No___
______________________________________________________________

наименование лота из Извещения о проведении открытого аукциона

Участник размещения заказа:
_________________________________________________

полное название участника размещения заказа

Адрес:
_______________________________________________________________________

юридический адрес участника размещения заказа