1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
____________
(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)
в лице,
________________________________________________________________________
_____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить выполнить работы, в соответствии с требованиями
документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе
нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложениях, которые
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:
No п/п Наименование
показателя Ед. изм. Стартовые
показатели Предложение участника размещения
заказа Примечание
1. Срок выполнения работ
2. Срок предоставления гарантии
качества на выполненные работы месяцев
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об
аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ,
услуг.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о
цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть
поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона,
данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены
(выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части
документации об аукционе,
5. Если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит нам
заключить контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить
выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с
требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся
в технической части документации об аукционе и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении
________________________________________________________________________
___________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),
наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена, организация не включена в реестр
недобросовестных поставщиков а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в аукционе информации и подтверждаем право государственного
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников
размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит
нам заключить контракт, мы берем на себя обязательства подписать
муниципальный контракт с муниципальным образованием "Город Королёв
Московской области" на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона.
9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет
признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об
аукционе и нашим предложением о цене контракта.
10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона,
мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара
(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта или
по согласованной с муниципальным заказчиком цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о
проведении аукциона и документации об аукционе.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона
или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в
установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на
поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования
"Город Королёв Московской области". А также подтверждаем, что мы
извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения от заключения государственного контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) нами уполномочен
___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон,
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком
договора о заключении муниципального контакта на условиях наших
предложений.
14. Местонахождение и почтовый адрес / место жительства:
Главный бухгалтер ______________________ _________________
М.П. (подпись)
Фамилия И.О
I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный
реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа -
физического лица
Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о муниципальной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров
отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор) (для юридических лиц)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения
заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Свидетельство о муниципальной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна
Адрес
Почтовый адрес участника размещения заказа Страна
Адрес
Телефон
Факс
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о
лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105,
106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4
Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.)
Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона крупной сделкой/сделкой с
заинтересованностью для участника размещения заказа.
Орган управления участника размещения заказа - юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей
сделки.
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за
два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
____________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
" ____ " ___________________ 200__г.
Исх. No ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ No ____
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
(фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения,
почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя, отчество,
паспортные данные,
сведения о месте жительства - для физического лица)
паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____"
________________
представлять интересы
________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные
- для
физического лица)
в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "___________________________________".
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
Заказчику и аукционной комиссии все необходимые документы, подписывать и
получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с
проведением данного аукциона.
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
М.П.
I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА
" ____ " ___________________ 200__г.
Исх. No ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ No ___
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи
доверенности)
Участник размещения заказа:
________________________________________________________________________
___________________ (фирменное наименование участника размещения заказа,
место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства - для физического лица)
паспорт серии ______ No_________ выдан _________________ "____"
________________ 200__ г.
представлять интересы
______________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные
- для физического
лица)
в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "______________________________________".
В целях выполнения данного поручения он уполномочен во время процедуры
аукциона: заявлять от имени доверителя предложения по цене контракта
(лота), подписывать, подавать и получать любые документы, совершать все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность применима для участия по следующим лотам:
No_________-______________________________(указывается наименование
лота).
Настоящая доверенность действительна при предъявлении удостоверения
личности.
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель __________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Королёв Московской области
"___"____________ 200__ года
Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице
действующего на основании ________________и участник размещения заказа
_____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного
лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ).
Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное
наименование аукциона (далее именуется соответственно аукцион), в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения
его результатов подлежат разрешению Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область,
г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его
Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть
материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической
сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения.
Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
подлежит принудительному исполнению в установленном российским
законодательством порядке.
Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в
кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех
уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных
документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая
вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных
к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва.
Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении
документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым
или иным сообщением осуществляется Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны.
Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте
проведения слушаний по делу заказной телеграммой.
Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей
подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора
определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и
издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей.
Реквизиты каждой из сторон
"___"____________200__ года
"___"____________200__ года
Участник размещения заказа _______________ I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ЛОТ 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 09
на выполнение работ
по капитальному ремонту подвала
в Муниципальном учреждения культуры "Деловой и культурный центр
"Костино"
г. Королёв, Московская область " ____"
________________ 2009 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и ________________________________,
имеющее лицензию (свидетельство о допуске), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от _____________ No ______, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по капитальному ремонту подвала в
Муниципальном учреждении культуры "Деловой и культурный центр "Костино"
по адресу: Московская область, г.Королёв, ул.Дзержинского, д.26 (далее -
Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей
_________________________ (__________________ рублей ____ копеек),
включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.
2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.
2.4. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.1.9. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2009 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 21.07.2009
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 23.07.2009 года.
2.5 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%, при
условии поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.6. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
федерального бюджета на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
следующие сроки:
- начало работ - с момента подписания Сторонами настоящего Контракта;
- окончание работ - не позднее 24.12.2009 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с уполномоченным представителем Заказчика
руководителем Объекта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;
л) вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков. При этом привлеченные субподрядчики должны иметь
надлежащим образом оформленные лицензии (свидетельства о допуске) на
проведение соответствующих видов работ;
м) в случае привлечения субподрядчиков обязан в течение 5 (пяти) дней
после заключения каждого договора субподряда представить Заказчику,
уполномоченным представителям Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, копии этих договоров с приложением лицензий (свидетельств о
допуске).
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:
руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющие контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту;
руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).
6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.
7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму ____________ рублей (_____________рублей
_______копеек), что составляет 30% от цены настоящего Контракта в форме
__________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, или договора страхования
ответственности Подрядчика, или залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт,
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2. Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Подрядчика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта на следующий счет ________________________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
переоформить
________________________________________________________________________
_ (безотзывную банковскую гарантию, или договор страхования
ответственности Подрядчика, или передать Заказчику в залог
дополнительные денежные средства)
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с
03901050005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с
40204810700000002250, БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва
Московской области
__________________ А. Ф. Морозенко
МП
МП
ЛОТ 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 09
на выполнение работ
по замене оконных блоков
в Муниципальном учреждении культуры "Деловой и культурный центр
"Костино"
г. Королёв, Московская область " ____"
________________ 2009 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и ________________________________,
имеющее лицензию (свидетельство о допуске), именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ____________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от _____________ No ______, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по замене оконных блоков в Муниципальном
учреждении культуры "Деловой и культурный центр "Костино" по адресу:
Московская область, г.Королёв, ул.Дзержинского, д.26 (далее - Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей
_________________________ (__________________ рублей ____ копеек),
включая НДС по ставке 18%, является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный настоящим
Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на
выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.
2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.
2.4. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.1.9. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2009 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 21.07.2009
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 23.07.2009 года.
2.5 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%, при
условии поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.6. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акты
о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х экземплярах и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х экземплярах.
Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производит
расчет с Подрядчиком за фактически выполненные объемы работ, согласно
выставленным счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с
Подрядчиком осуществляются при условии поступления средств из
федерального бюджета на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в
следующие сроки:
- начало работ - с момента подписания Сторонами настоящего Контракта;
- окончание работ - не позднее 24.12.2009 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов и оборудования сметной
документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика руководитель Объекта либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо обязуется предоставить
Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему Контракту,
согласовать Подрядчику места для складирования материалов, оборудования,
инвентаря, инструментов, мусора и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "и" настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ и при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы и оборудование для выполнения
работ по настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов, оборудования в
местах, согласованных с уполномоченным представителем Заказчика
руководителем Объекта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора, доставку и хранение материалов
на Объекте своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещений;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
них указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан известить уполномоченного представителя Заказчика руководителя
МУ "УКТР г. Королёва М. обл." не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда уполномоченный представитель Заказчика не был
проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию
уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет
без компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций
и работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем
Заказчика руководителем МУ "УКТР г. Королёва М. обл." и Подрядчиком
двусторонних актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
актов освидетельствования скрытых работ;
л) вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков. При этом привлеченные субподрядчики должны иметь
надлежащим образом оформленные лицензии (свидетельства о допуске) на
проведение соответствующих видов работ;
м) в случае привлечения субподрядчиков обязан в течение 5 (пяти) дней
после заключения каждого договора субподряда представить Заказчику,
уполномоченным представителям Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, копии этих договоров с приложением лицензий (свидетельств о
допуске).
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:
руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющие контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту;
руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов города Королёва
Московской области" (далее - МУ "УКТР г. Королёва М. обл.") либо
уполномоченное им в установленном порядке лицо, осуществляющие контроль
за сроками и ходом выполнения работ по настоящему Контракту (в т. ч.:
соблюдение технологии, качество материалов и оборудования, объем и
состав работ).
6.2 Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный
Заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
вине Подрядчика.
7.5. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.6. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.9 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется
Подрядчиком на сумму ____________ рублей (_____________рублей
_______копеек), что составляет 30% от цены настоящего Контракта в форме
__________________________________________________________
(безотзывной банковской гарантии, или договора страхования
ответственности Подрядчика, или залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт,
не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной
банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2. Договор страхования ответственности Подрядчика должен
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность Подрядчика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом
установленного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его
завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта на следующий счет ________________________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется
переоформить
________________________________________________________________________
_ (безотзывную банковскую гарантию, или договор страхования
ответственности Подрядчика, или передать Заказчику в залог
дополнительные денежные средства)
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва)) л/с
03901050005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с
40204810700000002250, БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва
Московской области
__________________ А. Ф. Морозенко
МП
МП
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ЛОТ 1
1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт подвала МУК ДиКЦ
"Костино" по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского,
д. 26.
2. Количество выполняемых работ: Один объект в соответствии со сметной
документацией.
3. Характеристика объекта:
3.1. Здание - 3-х этажное, площадь застройки 5902,0 м?;
3.2. Фундамент - ленточный из сборных железобетонных блоков;
3.3. Стены - кирпичные из силикатного кирпича;
3.4. Кровля - многоскатная;
3.5. Перекрытия/покрытия - железобетонные плиты.
4. Виды выполняемых работ:
4.1. ремонт помещений, общестроительные работы;
4.2. электромонтажные работы;
4.3. сантехнические работы;
4.4. работы выполняются в помещениях подвала,
Все работы выполняются в соответствии с приложенной сметной
документацией.
5. Условия выполнения работ: в условиях действующего учреждения.
6. Требования к поставкам оборудования и материалов: При производстве
ремонтных работ необходимо применять современные строительные,
отделочные материалы и другие установочные изделия российского и
импортного производства. Все поставляемые для ремонта материалы и
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии
сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за пять рабочих
дней до начала производства работ, выполняемых с использованием
соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несёт
ответственность за соответствие используемых материалов государственным
стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан согласовать с
Заказчиком все отделочные материалы (колер, размер, формы).
7. Общие требования к выполнению работ:
7.1. Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику и
согласовывает с ним этапы выполнения работ, составляет и утверждает у
Заказчика график выполнения работ. Срок выполнения работ: с момента
подписания муниципального контракта до 24 декабря 2009 года.
7.2. Технология и методы производства работ - в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами. Работы производятся
только в отведённой зоне работ, без проживания рабочих, участвующих в
производстве работ. Работы производятся минимально необходимым
количеством технических средств и механизмов, при обеспечении снижения
уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ силами и
за счёт Подрядчика производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз
мусора, материалов, разборка ограждений и временных сооружений,
благоустройство рабочей зоны.
7.3. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных
работ, регламентируемую СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.08.02-85, а также
требования к качеству материалов согласно ГОСТам с соблюдением
требований по охране труда.
7.4. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня
- не менее 8 часов, при 6-ти дневной рабочей неделе. Увеличение
продолжительности рабочего дня и недели - по согласованию с Заказчиком.
7.5. Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также
предписаниями надзорных органов.
7.6. Окончательно виды, объёмы и график выполнения работ
определяются муниципальным контрактом и сметной документацией. Все
изменения в перечень, объёмы, порядок (последовательность) и сроки
выполнения работ в обязательном порядке согласовываются (в письменном
виде) с Заказчиком.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства
работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема
производства работ, безопасность выполняемых работ:
применяемая система контроля качества за выполненными работами -
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определёнными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по
контракту обязанности выполнить работы, отвечающие требованиям к
качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для
сторон требованиями контракта.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:
9.1. при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";
9.2. при проведении огневых работ требуется обязательное
оформление разрешения на их производство;
9.3. при выполнении работ на высоте руководствоваться требованиями
безопасности, изложенными в инструкции "По охране труда и технике
безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных
лестниц-стремянок" и других действующих нормативных документов;
9.4. безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в
соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" (Федеральный
закон от 30.12.2001 No197-ФЗ);
9.5. охрана труда рабочих при выполнении работ должна
обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски,
специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по
коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и
предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и
устройств в соответствии с действующими нормами.
Организация строительной площадки, для ведения на ней
работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах
выполнения строительно-монтажных работ;
9.6. мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при
производстве работ должны использоваться оборудование, машины и
механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к
применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в
наличии материальные и технические средства для осуществления
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
10. Порядок сдачи и приёмки результатов работ: в соответствии с
условиями муниципального контракта. Подрядчик ежемесячно (по требованию
Заказчика) обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.
Рассмотрение и приёмка результатов выполненных работ по каждому этапу и
работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в
соответствии со сроками выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе
производства работ представлять Заказчику (уполномоченному лицу
Заказчика) акты освидетельствования скрытых работ, а так же
исполнительные схемы на отдельные виды работ.
11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет уполномоченное лицо
Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ (испытаний, контрольных пусков, подписания
актов технического контроля, иных документов при сдаче работ):
Заказчику передаются сертификаты на материалы. Открытие, закрытие
объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами. Должна
надлежащим образом оформляться отчётная финансовая документация в
соответствии с условиями муниципального контракта.
13. Требования по сроку гарантий качества на результат работ:
Гарантийный срок на выполнение работы не менее 2-х лет. В
гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по
телефонограмме в течение суток для устранения возможных дефектов, при
условии надлежащей эксплуатации объекта.
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика: Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 г. No128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", или выданное саморегулируемой
организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в порядке установленном
градостроительным кодексом Российской федерации, свидетельство о допуске
к видам работ являющимся предметом выполнения муниципального контракта.
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и
средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами
законодательства РФ, при необходимости с привлечением субподрядных
организаций. В случае обнаружения дефектов после приёмки объекта в
эксплуатацию - исправление дефектов проводится за счёт Подрядчика в
течении 10 дней.
Лот 2
1. Наименование выполняемых работ: Замена оконных блоков 1,2,3 этажей и
подвала МУК ДиКЦ "КОСТИНО" по адресу: Московская область, г. Королёв,
ул. Дзержинского, д.26.
2. Количество выполняемых работ: Один объект в соответствии со сметной
документацией.
3. Характеристика объекта:
Здание - 3х этажное, площадь застройки 5902,0м2;
Фундамент - ленточный, из сборных железобетонных блоков;
Стены - кирпичные, из силикатного кирпича;
Кровля - многоскатная;
Перекрытия - железобетонные плиты
4. Виды выполняемых работ:
замена оконных блоков 1,2,3 этажей и подвала;
5. Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с
приложенной сметной документацией.
6. Требования, к поставкам оборудования и материалов: При производстве
ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы
в соответствии со сметной документацией. Подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов гос. стандартам
и техническим условиям.
7. Общие требования к выполнению работ:
Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику и согласовывает с
ним этапность выполнения работ, составляет и утверждает у Заказчика
график выполнения работ. Срок выполнения работ с момента подписания
муниципального контракта до 24 декабря 2009 г..
Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами. Работы производятся только в
отведенной зоне работ, без проживания рабочих, участвующих в
производстве работ. Работы производятся минимально необходимым
количеством технических средств и механизмов, при обеспечении снижения
уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ силами и
за счет Подрядчика производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз
мусора, материалов, разборка ограждений и временных сооружений,
благоустройство рабочей зоны.
Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ,
регламентируемую СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.08.02-85, а также требования к
качеству материалов согласно ГОСТам с соблюдением требований по охране
труда.
Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня - не
менее 8 часов, при 7-ми дневной рабочей неделе. Увеличение
продолжительности рабочего дня - по согласованию с руководителем
образовательного учреждения. Время выполнения работ в течении дня с
указанием начала и окончания письменно согласовать с директором Центра.
Экологические мероприятия - в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а так же предписаниями
надзорных органов.
Все изменения в перечень, объемы, порядок (последовательность) и сроки
выполнения работ в обязательном порядке согласовываются (в письменном
виде) уполномоченным представителем заказчика.
8. Конкретные требования к функциональным и качественным характеристикам
товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе технология
производства работ, методы производства работ,
организационно-технологическая схема производства работ, безопасность
выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными
работами - соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом,
результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать
свойствами, указанными в муниципальном контракте или определенными
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть
пригодным для установленного контрактом использования, а если такое
использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования
результата работы такого рода.
Подрядчик может принять на себя по муниципальному контракту обязанности
выполнить работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по
сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями
контракта.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов
работ:
9.1. при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 No69-ФЗ (в ред. от
18.10.2007) "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003
No313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)";
9.2. при проведении огневых работ требуется обязательное оформление
разрешения на их производство;
9.3. при выполнении работ на высоте руководствоваться требованиям
безопасности, изложенными в инструкции "По охране труда и технике
безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных
лестниц-стремянок" и других действующих нормативных документов;
9.4. безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в
соответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" (Федеральный
закон от 30.12.2001 No197-ФЗ);
9.5. охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться
выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная
одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите
работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные
устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в
соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки,
для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда
работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
9.6. мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве
работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы,
предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению
органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии
материальные и технические средства для осуществления мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварии.
10. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с
условиями муниципального контракта. Подрядчик ежемесячно (по требованию
Заказчика) обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.
Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и
работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в
соответствии со сроками выполнения работ. Подрядчик обязан в процессе
производства работ представлять Заказчику (уполномоченным представителям
Заказчика) акты освидетельствования скрытых работ, а так же
исполнительные схемы на отдельные виды работ.
11. Контроль за ходом выполнения работ осуществляют уполномоченные
представители Заказчика в соответствии с муниципальным контрактом.
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ (испытаний, контрольных пусков, подписания
актов технического контроля, иных документов при сдаче работ):
уполномоченным представителям Заказчика передаются сертификаты на
материалы. Должна надлежащим образом оформляться отчетная финансовая
документация в соответствии с условиями муниципального контракта.
13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Гарантийный срок на выполнение работы не менее 3-х лет. В гарантийный
период Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме в течение
суток для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей
эксплуатации объекта.
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению
Заказчика:
Подрядчик обязан иметь лицензию, выданную в соответствии с Федеральным
законом от 08.08.2001г No 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" или выданное саморегулируемой организацией в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в порядке установленном градостроительным кодексом
Российской федерации свидетельство о допуске к видам работ являющихся
предметом выполнения муниципального контракта.
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и
средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами
законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта
в эксплуатацию - исправление дефектов проводится за счет Подрядчика в
течение 10 дней.
- Заполняется по желанию участника размещения заказа.
PAGE
PAGE 100
PAGE 5
PAGE 1
PAGE
PAGE 100
PAGE 37
PAGE 38
PAGE
PAGE 44
PAGE
PAGE
PAGE 57
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королева Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе _______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
