HYPERLINK \l "_Toc198453437" I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА PAGEREF _Toc198453437 \h 36
HYPERLINK \l "_Toc198453438" I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА
ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА PAGEREF _Toc198453438 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc198453439" I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ PAGEREF
_Toc198453439 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc198453441" ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА PAGEREF _Toc198453441 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc198453442" ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) PAGEREF _Toc198453442 \h 68
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН
1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, которое предложило
наиболее низкую цену исполнения муниципального контракта с муниципальным
образованием "Город Королёв Московской области".
Документация об аукционе - документация, в установленном порядке
согласованная с уполномоченным органом и утвержденная муниципальным
заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального
образования "Город Королёв Московской области".
Аукционная комиссия - комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным
органом для проведения аукциона в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
муниципального образования "Город Королёв Московской области".
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участника
размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации,
поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.
Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке,
предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов
определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования "Город Королёв Московской
области".
Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы местного
самоуправления муниципального образования "город Королёв Московской
области", а также уполномоченные указанными органами местного
самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
за счет бюджетных средств.
В случаях, когда в настоящей документацией об аукционе указывается, что
определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный
орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры
осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от
того, кто проводит соответствующий аукцион, в соответствии с
разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами
муниципального образования "Город Королёв Московской области".
Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком от имени
муниципального образования "Город Королёв Московской области" в целях
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Королёв
Московской области".
Муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в
соответствии с расходными обязательствами муниципального образования
"Город Королёв Московской области" потребности муниципального
образования в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных муниципальных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
Официальное печатное издание - официальное печатное издание
муниципального образования "Город Королёв Московской области" для
опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
"Город Королёв Московской области" - газета "Калининградская правда".
Официальный сайт - официальный сайт города Королёва Московской области в
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования "Город Королёв Московской области" -
www.korolev.ru (http://www.korolev.ru/main/auctions/nauktorg).
Предмет аукциона - право на заключение муниципального контракта на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
муниципального образования "Город Королёв Московской области".
Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в
установленном порядке действия муниципальных заказчиков, уполномоченных
органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях
заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее также -
муниципальный контракт либо контракт).
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное
заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по
размещению муниципального заказа путем проведения торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт, в частности для
разработки аукционной документации, опубликования и размещения извещения
о проведении открытого аукциона и осуществления иных, связанных с
обеспечением проведения аукциона функций. Специализированная организация
осуществляет свои функции от имени заказчика или уполномоченного органа.
При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного
органа.
Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств для
муниципальных нужд.
Участник размещения заказа - любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение
муниципального контракта.
Электронный документ - документ, информация в котором предоставлена в
электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке,
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации "Об
электронно-цифровой подписи" от 10 января 2002 года No 1-ФЗ.
HYPERLINK \l "_Toc167170560" 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc167170560 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc167170567" 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
PAGEREF _Toc167170567 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc167170573" 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ PAGEREF _Toc167170573 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc167170580" 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА PAGEREF
_Toc167170580 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc167170581" 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА PAGEREF _Toc167170581 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc167170586" 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ PAGEREF _Toc167170586 \h 21
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законодательное регулирование
Настоящая Документация об аукционе подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года No94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу на момент разработки аукционной документации, а также
иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа,
включая нормативные правовые акты муниципального образования "Город
Королёв Московской области".
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, устанавливает
требования к предмету аукциона и осуществляет заключение муниципального
контракта в отношении каждого лота, указанного в Информационной карте
аукциона. В случае, если это установлено в проекте муниципального
контракта, контракт может заключаться от лица Заказчика иным получателем
бюджетных средств, определяемым Заказчиком.
Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте
аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей аукционной документации.
Специализированная организация, привлеченная Заказчиком, уполномоченным
органом и указанная в Информационной карте аукциона, выполняет часть
функций по организации и проведению аукциона.
Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.
Заказчик, уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о
проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о
которых содержится в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной карте аукциона , в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в аукционной документации, в том числе в проекте
муниципального контракта HYPERLINK \l
"_ЧАСТЬ_II._ПРОЕКТ_ГОСУДАРСТВЕННОГО К" (Часть II).
Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается для каждого
отдельного лота и указана в Информационной карте аукциона. Превышение
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) не допускается.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Источник финансирования, сведения о валюте, используемой для
формирования цены контракта, порядок формирования цены контракта и
порядок оплаты
Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет
заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования,
указанного в Информационной карте аукциона.
Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской
Федерации.
Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей указаны в Информационной карте аукциона и
проекте муниципального контракта.
Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги указан в Информационной карте аукциона.
Требования к участникам размещения заказа
Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение
муниципального контракта. В настоящем аукционе может принять участие
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который
может оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного
органа или специализированной организации.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
аукционе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие
требования к участникам размещения заказа:
- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.
Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального
контракта
Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению
муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если
это допускается документацией об аукционе и указано в Информационной
карте аукциона, на условиях, предусмотренных в Информационной карте
аукциона.
Расходы на участие в аукционе
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе
и заключением муниципального контракта.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о
предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной
карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным
учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении
предлагаемой максимальной цены контракта в размере процента, указанного
в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.
1.9.2 Заказчик, уполномоченный орган в рамках определенных
законодательством Российской Федерации лимитов проводит открытые
аукционы исключительно для субъектов малого предпринимательства.
Сведения о том, что открытый аукцион проводится исключительно для
субъектов малого предпринимательства содержатся в Информационной карте
аукциона.
Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе.
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник
размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе в случае:
- в случае непредоставления в заявке, поданной участником размещения
заказа требуемых документов;
- в случае несоответствия требованиям, обязательным для участников
размещения заказов, указанным в пункте 1.6.3 настоящего раздела;
- в случае несоответствия требованиям, установленным заказчиком,
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.6.4 настоящего
раздела;
- в случае непредоставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано
в Информационной карте аукциона;
- в случае несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе.
1.10.2. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия отстраняет
участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих
случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки
на участие в аукционе;
- в случае установления факта проведения ликвидации в отношении
участника размещения заказа - юридического лица или проведения в
отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.11. Извещение о проведении открытого аукциона, внесение изменений в
извещение о проведении открытого аукциона
1.11.1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовываются
Заказчиком, Уполномоченным органом в официальном печатном издании -
газете "Калининградская правда" и размещаются Заказчиком, Уполномоченным
органом на официальном сайте в сети Интернет www.korolev.ru (страница -
http://www.korolev.ru/main/auctions/nauktorg) не менее чем за двадцать
дней до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1.11.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В
течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в
газете "Калининградская правда" и размещаются на сайте www.korolev.ru в
порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.11.3. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и
разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке,
установленном для опубликования и размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Содержание документации об аукционе и порядок ее предоставления.
Документация об аукционе документация включает перечисленные ниже
документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об
аукционе в порядке, предусмотренном пунктом REF _Ref119429410 \r \h
\* MERGEFORMAT 2.3 . настоящего Раздела.
Часть I Аукцион
Раздел I.1 Термины, используемые в документации об аукционе
Раздел I.2 Общие условия проведения аукциона
Раздел I.3 Информационная карта аукциона
Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа
1.4.1. Форма описи документов
1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе
1.4.3. Форма доверенности
Часть II Проект муниципального контракта
Часть III Техническая часть документации об аукционе
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам
сотрудниками уполномоченного органа, муниципального заказчика,
уполномоченными на данное действие за плату, если такая плата
предусмотрена в Информационной карте аукциона (раздел 1.3 документации
об аукционе).
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам,
начиная со дня опубликования в официальном печатном издании - газете
"Калининградская правда" и размещения на официальном сайте в сети
Интернет www.korolev.ru извещения о проведении открытого аукциона.
Документация об аукционе выдается на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. В заявлении на
выдачу документации об аукционе указывается наименование аукциона и его
реестровый номер, полное наименование заинтересованного лица,
юридический и фактический адрес (место прописки для физических лиц),
адрес электронной почты, контактный телефон, факс.
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме после
внесения участником размещения заказа платы за предоставление аукционной
документации, если такая плата установлена, и указание об этом
содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением
случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного
документа.
Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не
допускается.
Документация об аукционе для ознакомления бесплатно также доступна в
электронном виде на официальном сайте муниципального образования "Город
Королёв Московской области" в сети Интернет www.korolev.ru. При этом в
случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на
бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При
разрешении разногласий (в случае их возникновения) Аукционная комиссия
будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном
носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет
ответственности за содержание документации об аукционе, полученной
участником аукциона неофициально.
Разъяснение положений документации об аукционе
При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного
органа или аукционной комиссии с участником размещения заказа не
допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть
признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган вправе давать
разъяснения, касающиеся только положений и требований настоящей
документации об аукционе.
Любой участник размещения заказа после опубликования в официальном
печатном издании - газете "Калининградская правда" и размещения на сайте
в сети Интернет www.korolev.ru извещения о проведении аукциона вправе
направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный
орган направит в письменной форме разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный
орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение будет размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте
www.korolev.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника
размещения заказа, от которого поступил запрос.
Внесение изменений в документацию об аукционе
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа оставляет за собой
право внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений
в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете
"Калининградская правда" и в течение одного дня размещаются заказчиком,
уполномоченным органом на сайте www.korolev.ru и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в
документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с
сайта www.korolev.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение
открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте
www.korolev.ru и опубликованные в газете "Калининградская правда".
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если
участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в
извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными
и опубликованными надлежащим образом.
Отказ от проведения аукциона
Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете
"Калининградская правда" и разместившие на сайте www.korolev.ru
извещение о проведении открытого аукциона оставляют за собой право
отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в
газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней и
размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте www.korolev.ru
в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
заказчиком, уполномоченным органом направляются соответствующие
уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в аукционе.
В случае если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают
участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со
дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на
участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения
заказа.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Форма заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме в незапечатанном конверте, в соответствии с указаниями,
изложенными в Информационной карте аукциона по форме Приложения 1.4.2 к
настоящей Аукционной документации.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны
быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав
заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на
русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и
международными договорами Российской Федерации.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие
в аукционе
Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения
заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей
аукционной документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте
аукциона.
Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям
настоящей документации об аукционе, включая технические требования к
товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и
оказать, указанные в технической части документации об аукционе.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
Непредоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа
или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку,
выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском
участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является
основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в
аукционе.
При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, такой участник будет отстранен заказчиком,
уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального
контракта.
Требования к предложениям о цене муниципального контракта
Цена муниципального контракта, предлагаемая участником размещения заказа
по конкретному лоту, не может превышать начальную максимальную цену
контракта (цену лота), указанную в Информационной карте аукциона.
3.4.2. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального
контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и "шагом
аукциона".
3.4.3. Предложение по цене муниципального контракта производится
поднятием карточки с номером участника аукциона.
3.4.4. Участник должен указывать цены товаров, работ, услуг в
соответствии с порядком проведения аукциона, определенным в документации
об аукционе.
3.4.5. Предложения по цене муниципального контракта, превышающее
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в
Информационной карте аукциона, не рассматривается.
3.4.6. Участник размещения заказа до начала проведения аукциона
рассчитывает свое предложение по цене муниципального контракта на основе
требований технической части документации об аукционе.
3.4.7. Цены на аукционе должны быть выражены в валюте муниципального
контракта, которая указана в Информационной карте аукциона.
Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), а также описание
участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг,
которые являются предметом аукциона или сопровождают поставку товара,
осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в HYPERLINK
\l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной карте аукциона
.
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Весь комплект документов по каждому лоту (опись документов, заявка,
включая прилагаемые документы и материалы, документы специфичные для
каждого лота) должен иметь сквозную нумерацию страниц, быть прошит,
скреплен печатью, заверен подписью (с расшифровкой: должность, фамилия,
инициалы) уполномоченного лица участника размещения заказа -
юридического лица и собственноручно заверен участником размещения заказа
- физического лица, на прошивке. Верность копий документов,
представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма
заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской
Федерации либо отдельно не оговорена в настоящей документации об
аукционе.
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам и
соответствовать установленным в настоящей документации об аукционе
формам.
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы
участнику размещения заказа не возвращаются.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены и
Информационной картой аукциона.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения
заявок, указанного в Информационной карте аукциона.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок
подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого аукциона в соответствии с пунктом 1.11. настоящего
Раздела.
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН" Информационной
карте аукциона .
Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также
маркируется путем нанесения на конверт индивидуального регистрационного
номера.
Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом REF
_Ref119429571 \r \h \* MERGEFORMAT 3.6 настоящего Раздела, подаются
участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1
настоящего Раздела и в Информационной карте аукциона.
По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких
лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в
следующем порядке. Заявка на участие в аукционе в отношении каждого лота
подается участником размещения заказа в отдельном конверте (в комплекте,
предусмотренном Разделом 3 настоящей документации об аукционе).
Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает по адресу, указанному в Информационной
карте аукциона, в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: полное название участника размещения заказа,
наименование аукциона, реестровый номер торгов, регистрационный номер
заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на
участие в аукционе.
Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения
заказа или его представителем.
Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации
заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не
поданными и не участвуют в рассмотрении заявок.
После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на
участие в аукционе.
В случае отзыва заявки, если было установлено требование обеспечения
заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на
участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются
участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Данные о заявках на
участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания
приема заявок на участие в аукционе, фиксируются заказчиком,
уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с
остальными документами по данному аукциону.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
указанным в пункте 4.3.1 участникам размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Обеспечение заявок на участие в аукционе
Если в HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА КОН"
Информационной карте аукциона , установлено требование об обеспечении
заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие
заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и
на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона и в
Информационной карте аукциона.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только участником размещения заказа. Заказчик,
уполномоченный орган возвращает денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в установленных случаях только
участнику размещения заказа.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным
поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка
об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа
при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в
обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из
банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Обеспечение заявки на участие в аукционе считается внесенным с момента
зачисления денежных средств на соответствующий счет.
Соответствующее платежное поручение (либо его копия ) с отметкой банка
об оплате (квитанция (либо ее копия) в случае наличной формы оплаты,
выписка из банка (либо ее копия) в случае внесения соответствующих
денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано
участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на
участие в аукционе.
В случае отсутствия в составе заявки указанных в п. 4.4.4. документов
участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку,
отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с пунктом
6.1.4 настоящего Раздела.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на
банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным
органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;
- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу, уведомления об отзыве участником размещения
заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.
настоящего Раздела;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому
(ым) отказано в допуске к участию в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за
исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер;
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа,
заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема
конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены;
- участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником
аукциона;
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, от заключения контракта.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1. В день, время и в месте, указанные в извещении о проведении
аукциона и в Информационной карте аукциона, аукционной комиссией
рассматриваются заявки на участие в аукционе.
5.2. Аукционной комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе,
которые поступили заказчику, уполномоченному органу до момента начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, указанном в пункте
4.1 настоящего раздела.
5.3. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
пунктах 1.6 и 1.10 настоящего Раздела.
5.4. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику
5.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о
признании участника размещения заказа участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе
в случае:
- непредоставления определенных Информационной картой аукциона
документов в составе заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о
товарах, на выполнение которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего
Раздела;
- отсутствие в составе заявки платежного поручения (его копии) с
отметкой банка об оплате (квитанции (ее копии) в случае наличной формы
оплаты, платежного поручения (его копии) в случае оплаты при помощи
системы "Банк-клиент") о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации
об аукционе.
5.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в аукционе, или не подано ни одной заявки, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято
относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе в отношении этого лота.
5.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии, заказчиком, уполномоченным органом в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и в тот же день
размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте
www.korolev.ru.
5.9. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе
и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион проводится в день, время и в месте, указанном в Информационной
карте аукциона.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона.
Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия,
необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей
участника. Уполномоченные представители участников аукциона должны
предоставить уведомление о допуске к аукциону и доверенность, выданную
от имени участника размещения заказа и составленную по форме,
содержащейся в Разделе 1.4 настоящей документации об аукционе.
Все присутствующие на аукционе лица регистрируются в Листе регистрации
представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом
секретарем аукционной комиссии.
При регистрации уполномоченные представители участников получают от
комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному
номеру заявки участника (далее карточки).
Заказчик (представитель заказчика) объявляет о начале проведения
аукциона и разъясняет участникам аукциона правила и порядок
представления предложений о цене муниципального контракта, оглашает
размер "шага аукциона".
В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены
преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный орган непосредственно
перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников
аукциона.
Непосредственно аукционную процедуру ведет аукционист, выбираемый из
числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов
аукционной комиссии большинством голосов. Аукцион проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной
в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта.
Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона. Любой
участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
Заказчик, уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии,
заказчиком, уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика,
уполномоченного органа, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней
передается победителю аукциона.
В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене
контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене
контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица)
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта.
Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на
сайте www.korolev.ru в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании
газете "Калининградская правда" в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить заказчику, уполномоченному органу в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со
дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме
электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона
соответствующие разъяснения.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если
в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих
более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с п.6.1.10 до
минимального размера и после троекратного объявления предложения о
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно
предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую
цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота
отдельно.
В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе
проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе
отказаться от заключения муниципального контракта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Срок заключения контракта
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в
аукционе в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации.
Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект
контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной
карте аукциона.
Муниципальный контракт с победителем аукциона может быть заключен не
ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.korolev.ru
протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания
протокола аукциона.
В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения
муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом
заключение муниципального или муниципального контракта для участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
является обязательным. Заказ признается размещенным со дня заключения
муниципального контракта.
Положения п.7.1.2 распространяются и на случаи заключения муниципального
контракта:
- с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе;
- с единственным участником размещения заказа, признанным участником
аукциона и допущенным к участию в аукционе;
- с единственным участником аукциона.
Обеспечение исполнения муниципального контракта
Если в соответствии с HYPERLINK \l "_РАЗДЕЛ_I.3_ИНФОРМАЦИОННАЯ_КАРТА
КОН" Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, контракт заключается только после
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым
заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от
заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи
заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанного в
извещении о проведении аукциона.
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено
в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту,
договора поручительства или перечислением в качестве обеспечения на счет
заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в Информационной карте аукциона.
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение (организация, предприятие) и в
Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении
исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.
В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,
установленной в Информационной карте аукциона.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в аукционе как основание заключения
контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия муниципального контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по муниципальному контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта
предоставляется в форме страхования ответственности, соответствующий
договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными
законодательными актами Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность соответствующего поставщика
(исполнителя). Страхование должно покрывать случаи виновного
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем)
своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий
муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название
предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения
контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с
учетом определенного муниципальным контрактом срока поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и оканчиваться не ранее
его завершения.
Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с
тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не
освобождают его от обязательств по соответствующему договору
страхования.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие
страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные
в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по
соответствующему договору страхования.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является
договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо,
государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может
превышать десять процентов размера капитала и резервов.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия
муниципального контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами
обязательств по муниципальному контракту, подтвержденного подписанным
Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), действие
договора поручительства может быть прекращено досрочно.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является
договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен
только после предоставления победителем аукциона или участником
аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства
соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в
налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении
поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35
Федерального закона от 21.07.2005 No94-ФЗ и подтверждающих его
полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты,
скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом
поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и
достоверность представленных документов, сведений поручителя.
Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов
определяется участником аукциона самостоятельно. На основании п.4 ст.38
Федерального закона от 21.07.2005 No94-ФЗ (ред. от 27.12.2009) Заказчик
в документации об аукционе (Информационной карте) вправе установить, что
обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования
ответственности по контракту не допускается.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны
быть перечислены поставщиком в размере, установленном в Информационной
карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригиналом выписки из банка
в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент".
Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается
муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте
муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика. Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный поставщиком в этом письменном требовании.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение поставщиком (исполнителем) своих обязательств по
муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель) должен
в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному
контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем Разделе.
Права и обязанности победителя аукциона
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной
участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в
аукционе, в аукционной документации с учетом положений пункта 8.1
настоящего Раздела.
В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом REF
_Ref119429973 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1 настоящего Раздела, не
представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему
в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение
исполнения контракта в соответствии с пунктом REF _Ref119429982 \r \h
\* MERGEFORMAT 7.2 настоящего Раздела, победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с пунктом REF
_Ref119430274 \r \h \* MERGEFORMAT 7.4.3 , 8.4.5 настоящего Раздела
направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта.
Права и обязанности заказчика
После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного
для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от
заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при
уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником
размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае
установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц
или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя
аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
муниципальный контракт с участником аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель
аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в
соответствии с пунктом 8.3 настоящего Раздела. При этом заключение
муниципального контракта для участника аукциона, заявке на участие в
аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе, заявка рассматривается и оценивается в порядке,
установленном настоящим Разделом. В случае, если указанная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей
аукционной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект
муниципального контракта. При этом цена муниципального контракта не
может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота),
указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан
передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При
этом муниципальный контракт заключается по соответствующему лоту на
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, аукционной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение
заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют
и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
аукционов. При возникновении противоречия между положениями,
закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты,
применяются положения Информационной карты.
No
п/п Ссылка на пункт Раздела I.2 Наименование пункта Текст пояснений
1 Пункт 1.2.1. Наименование
Муниципального заказчика,
контактная информация Администрация г.Королёва Московской области,
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А".
Телефон/факс: (495) 513-75-97
Контактное лицо: Плескач Елена Александровна
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:concurs@korolev-net.ru"
concurs@korolev-net.ru
Наименование
Технического заказчика,
контактная информация Управление по благоустройству администрации
г.Королёва Московской области
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Грабина, д. 26.
Контактное лицо: Канаев Алексей Анатольевич
Телефон: (495) 511-13-44.
2 Пункт 1.3.1. Вид и предмет аукциона Открытый аукцион на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по
"Благоустройству дворовых территорий жилого фонда города" в рамках
реализации мероприятий "Программы комплексного социально-экономического
развития муниципального образования "Город Королёв Московской области"
как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы", в том числе:
Лот No 1: Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города по
адресам:
- мкр. Текстильщик, ул.Калининградская, д.6;
- мкр. Первомайский, ул.Чапаева, д.д.1А,1Б;
- ул. Садовая, д.д.4,6,8.
Лот No 2: Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города по
адресу: проспект Королёва, д.д. 1Б, 1В, 3А, 3Б, 3В, 5А, 5Б.
Лот No 3: Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города по
адресам:
- пр-д Циолковского, д.д. 5А, 5Б, 7/1, 7/2;
- пр-д Циолковского, д.д. 1/2, 3.
Лот No 4: Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города по
адресам:
- ул. Горького, д.д. 4Б, 4В;
- ул. Коммунальная, д.28 - Дворцовый проезд, д.4;
- ул. Дзержинского, д.8А;
- пр-т Космонавтов, д.д.1, 3, 3А, 5.
3 Пункт 1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара,
выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ:
определено в технической части документации об аукционе (техническом
задании).
Условия выполнения работ:
определены в технической части документации об аукционе (техническом
задании) и проекте муниципального контракта.
Сроки (периоды) выполнения работ:
по лоту 1 - не более 65 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
по лоту 2 - не более 75 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
по лоту 3 - не более 65 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
по лоту 4 - не более 70 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
4 Пункт 1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам По лоту
No 1 - 6 583 778 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот
семьдесят восемь) рублей 20 копеек;
по лоту No 2 - 7 051 385 (Семь миллионов пятьдесят одна тысяча триста
восемьдесят пять) рублей 78 копеек;
по лоту No 3 - 5 775 551 (Пять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч
пятьсот пятьдесят один) рубль 67 копеек;
по лоту No 4 - 11 067 669 (Одиннадцать миллионов шестьдесят семь тысяч
шестьсот шестьдесят девять) рублей 45 копеек.
5 Пункт 1.4.3. Величина понижения начальной цены контракта, "шаг
аукциона" По лоту No 1 -329 188 (Триста двадцать девять тысяч сто
восемьдесят восемь) рублей 91 копейка;
по лоту No 2 - 352 569 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят
девять) рублей 29 копеек;
по лоту No 3 - 288 777 (Двести восемьдесят восемь тысяч семьсот
семьдесят семь) рублей 58 копеек;
по лоту No 4 - 553 383 (Пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят
три) рубля 47 копеек.
("Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.)
6 Пункт 1.5.1. Источник финансирования Средства федерального бюджета
2010 года, выделяемые на развитие и поддержку социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры города Королёва как наукограда Российской
Федерации.
Код бюджетной классификации:
901-0505-5200400-500-225000
7 Пункт 1.5.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг Форма,
сроки и порядок оплаты за выполненные работы определены в проекте
муниципального контракта, приведенном в Части II настоящей аукционной
документации.
8
Краткая характеристика товара, работ, услуг и количество поставляемого
товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг Определены в
технической части аукционной документации (техническом задании).
9 Пункт 1.6.1 Участники размещения заказа В настоящем аукционе может
принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, независимо от места нахождения и места
происхождения капитала, зарегистрированное в установленном порядке и
отвечающее требованиям к участникам размещения заказа
10 Пункт 1.6.3. Обязательные требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (в том
числе наличие у участника размещения заказа действующего специального
разрешения (надлежащим образом оформленной лицензии) на осуществление
вида деятельности, являющегося (сопряженного с) предметом аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа или
непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры
банкротства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
аукционе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
11 Пункт 1.6.4. Дополнительные требования, установленные Заказчиком,
уполномоченным органом Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участнике размещения заказа
12 Пункт 1.7. Привлечение субподрядчиков В соответствии с условиями
муниципального контракта.
13 Пункт 1.9.1 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении
заказа Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не
предоставлено
14 Пункт 1.9.2 Проведение аукциона исключительно для субъектов малого
предпринимательства нет
15 Пункт 2.1.2. Порядок предоставления и получения документации об
аукционе Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным
лицам в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по
московскому времени по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв,
пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.
Выдача документации об аукционе завершается 30 июня 2010 г. (в день,
предшествующий дню начала рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Выдача документации об аукционе осуществляется по письменному заявлению
заинтересованного лица, оформленному надлежащим образом:
заявление подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью (для
юридических лиц).
Документация об аукционе выдается в виде копии с оригинальной
документации, утвержденной заказчиком.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
16 Пункт 3.1. Форма заявки на участие в аукционе Участник размещения
заказа подает одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту только в
письменной форме в конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в
документации об аукционе, в пункте 17 Информационной карты аукциона, по
форме Приложения 1.4.2 к Документации об аукционе.
17 Пункт 3.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
1. Опись документов.
2. Заявка на участие в аукционе с необходимыми приложениями,
заполненными по формам раздела 1.4 настоящей документации об аукционе.
3. Сведения и документы об участнике размещения заказа:
3.1. заполненная анкета участника размещения заказа по форме раздела 1.4
настоящей документации об аукционе;
3.2. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридического лица); полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона;
3.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
о назначении или избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо
по доверенности, то должна быть предоставлена доверенность (оригинал),
заверенная печатью участника размещения заказа (по форме раздела 1.4
настоящей документации об аукционе).
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, то должен быть представлен
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3.4 копии учредительных документов участника размещения заказа,
заверенных его печатью;
3.5 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения, заверенная печатью участника размещения заказа, в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой
4. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг:
5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
5.1. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе - оригинал или копия платежного
поручения (квитанции в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об
оплате;
5.2. документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение
работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона:
- копию выданного саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно Перечня видов работ, утвержденного
приказом Минрегионразвития РФ от 09.12.2008 г. No 274. (в редакции
приказа Минрегионразвития РФ от 21.10.2009г. No 480). В приложении к
Свидетельству должны быть указаны следующие коды:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки;
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня;
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев;
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых.
Примечание:
Участники размещения заказа вправе предоставить документы о его
соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи
11 Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ.
До установления порядка приема заявок в электронном виде, подача заявок
на участие в аукционе в форме электронного документа не предусмотрена.
В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой
связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность
за поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков.
18 Пункт 3.5. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг Описание выполняемых работ, которые являются
предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских
свойств), указываются участником размещения заказа в Предложении о
порядке и качестве выполняемых работ и представляются участниками в
составе заявки в свободной форме.
19 Пункт 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе оформляется по форме 1.4.2 Приложения к
Документации об аукционе по каждому лоту отдельно.
Все документы по каждому лоту отдельно (заявка, включая опись,
прилагаемые документы и материалы) должны быть прошиты, скреплены
печатью, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения
заказа, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию страниц,
начиная с первой страницы.
На документах, включенных в состав заявки на участие в аукционе, могут
быть прикреплены стикеры-разделители для быстрого поиска.
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физ. лиц).
20 Пункт 4.1.1 Срок подачи заявок на участие в аукционе Заявки на
участие в аукционе принимаются ежедневно кроме выходных и праздничных
дней с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов московского времени.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10-00 часов
московского времени "01" июля 2010 года.
В случае, если будут внесены изменения в документацию об аукционе, срок
подачи заявок на участие в аукционе может быть продлен Заказчиком,
уполномоченным органом.
21 Пункт 4.1.4. Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) Заявки
на участие в аукционе подаются в Управление по реализации Программы
наукограда Администрации г.Королёва Московской области по адресу:
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.223.
Подача заявок на участие в аукционе в электронном виде не допускается.
22 Пункт 4.4. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе. Денежные
средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены лота. НДС не
облагается.
По лоту No 1 -329 188 (Триста двадцать девять тысяч сто восемьдесят
восемь) рублей 91 копейка;
по лоту No 2 - 352 569 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят
девять) рублей 29 копеек;
по лоту No 3 - 288 777 (Двести восемьдесят восемь тысяч семьсот
семьдесят семь) рублей 58 копеек;
по лоту No 4 - 553 383 (Пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят
три) рубля 47 копеек.
Обеспечение заявки вносится путем перечисления денежных средств на
указанный в п.23 Информационной карты расчетный счет (отдельными
платежами по каждому лоту), на который подается заявка участника.
23 Пункт 4.4.1. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в
качестве обеспе-чения:
- заявок на участие в аукционе;
- исполнения муниципального контракта (в случае если участником аукциона
в качестве способа обеспечения исполнения муниципального контракта
выбрана передача заказчику в залог денежных средств).
Получатель: ИНН 5018063498 КПП 501801001
ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320 КПП 501801001 Администрации
города Королёва Московской области в расп. л/с 05 901 00000 5)
Банк получателя: РКЦ Королёв г.Королёв
р/сч 40302810700005000005
БИК 044661000
В платежном документе должно быть указано назначение платежа:
"Обеспечение заявки на участие в аукционе ___________________,
реестровый номер торгов ______, лот No_____", без учета НДС.
24 Пункт 5.1. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие
в аукционе Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет
производиться по адресу:
141070, Московская область, г.Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201.
Начало рассмотрения заявок 01 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени.
25 Пункт 5.9 Срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию
в аукционе Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию
в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
26 Пункт 6.1 Место, дата и время проведения аукциона 141070, Московская
область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А", к.201.
06 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
27 Пункт 7.1.2
Пункт 7.1.3 Срок, в течение которого победитель аукциона должен
подписать проект муници-пального контракта. Муниципальный контракт
может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания протокола аукциона.
28 Пункт 7.1.2 Срок, в течение которого победитель аукциона (участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,
единственный участник аукциона) должен представить Заказчику подписанный
муниципальный контракт Подписанный муниципальный контракт должен быть
представлен Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения победителем аукциона (участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, единственным участником
аукциона). Непредоставление (участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, единственным участником
аукциона) подписанного муниципального контракта в указанный срок
является основанием для Заказчика признать указанных лиц уклоняющимися
от подписания муниципального контракта.
29 Пункт 1.5.3 Порядок формирования цены контракта Цена контракта
включает все расходы участника размещения заказа на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей и иные расходы, связанные с исполнением муниципального
контракта.
30 Пункт 7.2.1
Размер и способ обеспечения исполнения контракта Обеспечение исполнения
контракта - 30% цены муниципального контракта.
Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено
в виде:
- банковской гарантии,
- договора поручительства,
- перечислением в качестве обеспечения на счет заказчика денежных
средств в размере обеспечения исполнения контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных
определяется участником аукциона самостоятельно.
Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по
контракту - не допускается.
РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий
жилого фонда города
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что
для участия в
(наименование
участника размещения заказа)
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилого фонд
города по лоту No _______________________________ направляются
нижеперечисленные документы. (номер и наименование лота)
No
п/п Наименование представляемых документов Указывается количество
страниц каждого документа Сквозная нумерация
Опись документов
Анкета участника размещения заказа
Заявка на участие в аукционе (по форме I.4.2 Раздела I.4)
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте HYPERLINK "http://www.korolev.ru" www.korolev.ru
извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица)
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа
Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
Копии учредительных документов участника размещения заказа.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе
Копии действующих лицензий или иных разрешительных документов на
осуществление деятельности по предмету аукциона
Другие документы (по усмотрению участника размещения заказа)
КОЛИЧЕСТВО пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных
подписью листов
Должность __________________
_____________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
М. П.
Примечания:
*) - Участник размещения заказа в подтверждение данных, содержащихся в
заявке на участие в аукционе, может представлять любые документы по
своему усмотрению.
**) - При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что
все документы, подаваемые на участие в аукционе, должны лежать в
порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит,
скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества страниц,
заверен подписью (уполномоченного лица участника размещения заказа -
юридического лица и собственноручно заверены участником размещения
заказа - физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную
нумерацию страниц.
I.4.2. (А) ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(На бланке организации)
Дата, исх. номер
Муниципальному заказчику:
Администрация города Королёва
Московской области
141070, Московская область, г. Королёв, пр-д Ударника, д. 1"А".
(Указывается полное наименование и адрес муниципального заказчика/
уполномоченного органа)
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого
контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________
____________
(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)
в лице,
________________________________________________________________________
_____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить выполнить работы, в соответствии с требованиями
документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе
нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложениях, которые
являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе:
No п/п Наименование
показателя Ед. изм. Стартовые
показатели Предложение участника размещения
заказа Примечание
1. Срок выполнения работ
2. Срок предоставления гарантии
качества на выполненные работы месяцев
Предложения о порядке и качестве выполняемых работ являются Приложением
1 к настоящей заявке.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об
аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ,
услуг.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о
цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть
поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона,
данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены
(выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части
документации об аукционе,
5. Если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит нам
заключить контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить
выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с
требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся
в технической части документации об аукционе и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении
________________________________________________________________________
___________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),
наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена, организация не включена в реестр
недобросовестных поставщиков а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в аукционе информации и подтверждаем право муниципального
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников
размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если по итогам аукциона муниципальный заказчик предложит
нам заключить контракт, мы берем на себя обязательства подписать
муниципальный контракт с муниципальным образованием "Город Королёв
Московской области" на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона.
9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет
признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об
аукционе и нашим предложением о цене контракта.
10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона,
мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара
(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями
документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта или
по согласованной с муниципальным заказчиком цене, не превышающей
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о
проведении аукциона и документации об аукционе.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона
или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в
установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на
поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе
нам не возвращается и перечисляется в бюджет муниципального образования
"Город Королёв Московской области". А также подтверждаем, что мы
извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком (уполномоченным
органом, специализированной организацией) нами уполномочен
________________________________________________________________________
____________
(Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон,
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в
период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания
официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком
договора о заключении муниципального контакта на условиях наших
предложений.
14. Местонахождение и почтовый адрес / место жительства:
Главный бухгалтер ______________________ _________________
М.П. (подпись)
Фамилия И.О
I.4.3 (А) ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о муниципальной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый муниципальный
реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа -
физического лица
Регистрационные данные:
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о муниципальной регистрации)
Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ- выписка из реестра акционеров
отдельным документом)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор) (для юридических лиц)
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в
которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения
заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
Свидетельство о муниципальной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа Страна
Адрес
Почтовый адрес участника размещения заказа Страна
Адрес
Телефон
Факс
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается
лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой действует лицензия)
Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о
лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105,
106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в
соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4
Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности" No 948-1 от 22.03.1991 г.)
Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона крупной сделкой/сделкой с
заинтересованностью для участника размещения заказа.
Орган управления участника размещения заказа - юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей
сделки.
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды по
усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:
формы No1 "Бухгалтерский баланс" и No2 "Отчет о прибылях и убытках" за
два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с
отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью
организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы:
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в
документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________
____________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
I.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
" ____ " ___________________ 201__г.
Исх. No ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ No ____
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
(фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения,
почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя, отчество,
паспортные данные,
сведения о месте жительства - для физического лица)
паспорт серии ______ No_________ выдан ________________________ "____"
________________
представлять интересы
________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные
- для
физического лица)
в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "___________________________________".
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
Заказчику и аукционной комиссии все необходимые документы, подписывать и
получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с
проведением данного аукциона.
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________
)
(Ф.И.О.)
М.П.
I.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ-НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРУ АУКЦИОНА
" ____ " ___________________ 201__г.
Исх. No ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ No ___
г. ________________
_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
(прописью число, месяц и год выдачи
доверенности)
Участник размещения заказа:
________________________________________________________________________
___________________ (фирменное наименование участника размещения заказа,
место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица, фамилия, имя,
отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства - для физического лица)
паспорт серии ______ No_________ выдан _________________ "____"
________________ 201__ г.
представлять интересы
______________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещении заказа - для юридического
лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные
- для физического
лица)
в открытом аукционе на право заключения с Администрацией муниципального
образования "Город Королёв Московской области" муниципального контракта
на выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) объекта "______________________________________".
В целях выполнения данного поручения он уполномочен во время процедуры
аукциона: заявлять от имени доверителя предложения по цене контракта
(лота), подписывать, подавать и получать любые документы, совершать все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность применима для участия по следующим лотам:
No_________-______________________________(указывается наименование
лота).
Настоящая доверенность действительна при предъявлении удостоверения
личности.
Доверенность действительна по "____" ____________________ _____ г.
Руководитель __________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________
___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
I.4.6. ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Город Королёв Московской области
"___"____________ 201__ года
Сторонами данного соглашения являются ________________________ в лице
действующего на основании ________________и участник размещения заказа
_____________ в лице своего уполномоченного органа или должностного
лица, действующий на основании наименование документа (Положение, Устав,
доверенность, приказ).
Стороны договорились, что все споры, связанные с проведением точное
наименование аукциона (далее именуется соответственно аукцион), в том
числе касающиеся порядка и условий его проведения, а также определения
его результатов подлежат разрешению Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва (141070, Московская область,
г.Королёв, ул. Октябрьская, дом 5, офис 45) в соответствии с его
Регламентом. Применимым правом при рассмотрении спора должно быть
материальное право Российской Федерации (или при внешнеэкономической
сделке - право другой страны по настоянию контрагента). Решения
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
признаются сторонами окончательными и обязательными для исполнения.
Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
подлежит принудительному исполнению в установленном российским
законодательством порядке.
Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в
кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех
уведомлений, писем, решений и определений Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва, а также всех иных
документов по рассматриваемому делу факсимильным сообщением, включая
вручение представителю ответчиков копий искового заявления и приложенных
к нему документов, в соответствии с Регламентом Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва.
Также стороны подтверждают отсутствие необходимости в направлении
документов почтовым или иным сообщением. Направление документов почтовым
или иным сообщением осуществляется Третейским судом при
Торгово-промышленной палате города Королёва по просьбе Стороны.
Стороны согласовали направление им извещения о дате, времени и месте
проведения слушаний по делу заказной телеграммой.
Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей
подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
Решение Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва
является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
При передаче споров на рассмотрение Третейского суда при
Торгово-промышленной палате города Королёва размер третейского сбора
определяется в соответствии с "Положением о третейских сборах и расходах
Третейского суда при Торгово-промышленной палате города Королёва и
издержках сторон", но не должен превышать 100 000 рублей.
Реквизиты каждой из сторон
"___"____________201__ года
"___"____________201__ года
Участник размещения заказа _______________ I.4.7. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКОЙ
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ЛОТ 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 10
на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий жилого фонда города
г. Королёв, Московская область
"___ " ________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города Королёва
Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от __.__.2010 No ________, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
жилого фонда города по адресам:
- мкр. Текстильщик, ул.Калининградская, д.6;
- мкр. Первомайский, ул.Чапаева, д.д.1А,1Б;
- ул.Садовая, д.д.4,6,8 (далее - Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента (___%) составляет
(____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке
18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь период
действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 3.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации 09.04.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 19.04.2010 года.
2.3 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%,
согласно выставленному счету в 2-х экземплярах и при условии поступления
средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.4. Подрядчик осуществляет сдачу работ по настоящему Контракту
Заказчику по Объектам. По выполненным объемам работ Подрядчик
представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
составленный с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1.
настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) в 4-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за выполненные
объемы работ с учетом ранее выплаченного аванса, согласно выставленным
счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком
осуществляются при условии поступления средств из федерального бюджета
на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Подрядчиком в течение 65 календарных дней с момента заключения
настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением случаев,
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанного в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению
замечаний и/или претензий без дополнительной оплаты в срок, указанный в
акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объектах, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего
Контракта, обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.п. "и" п.5.2. настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1. настоящего Контракта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора и отходов, доставку и хранение
материалов на Объектах своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объектам;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объектам, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан в письменном виде известить уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, не позднее, чем за
сутки до начала приемки выполненных скрытых работ. В случае, когда
уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован об этом,
или информирован с опозданием, то по требованию уполномоченного
представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. После проверки уполномоченным
представителем Заказчика правильности выполнения скрытых работ
оформляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и
Подрядчиком двусторонний акт приемки скрытых работ в 3-х экземплярах;
л) до подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан
взять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика образцы
(керны) из асфальтобетонного покрытия не менее одного с 1000 кв. м
площади каждого из Объектов и провести их испытание;
м) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту
определен руководитель Управления по благоустройству администрации
города Королёва Московской области либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль:
- за качеством материалов, используемых Подрядчиком;
- за ходом выполнения работ по настоящему Контракту;
- за сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3. Уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется в размере 0,5% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту, за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения
срока, установленного настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Подрядчиком на сумму
_______(_____________) рублей __ копеек, что составляет 30% от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме
(безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или
залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия настоящего Контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
ВАРИАНТ 2. По договору поручительства поручителем выступает юридическое
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. Размер поручительства не может превышать
десять процентов размера капитала и резервов поручителя. К договору
поручительства прикладывается соответствующая копия бухгалтерского
баланса поручителя.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего
Контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, подтвержденного подписанным Сторонами акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), действие договора поручительства
может быть прекращено досрочно.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:
Получатель: ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320, КПП 501801001
Администрации города Королёва МО л/с 05901000005).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 25.12.2010 года.
V
X
Z
\
^
~
(R)
P
R
V
X
Z
^
|
~
~
(R)
°
Ф
?Ф
Ц
Ю
а
6
B
D
R
n
?
°
?
К
j|
j)
j?
j
h
h
h
h
h
h
h
h
h"J
?
b
d
'
Д
д
r
?
Р
hN
N
N
d
>
@
P
^
d
'
?
`
n
?
Д
Ц
т
ф
h:
h:
h
# h
h:
h:
h?
h?
h?
h?
h?
h?
h?
???????M
??$??/
??????r?$????M
???????r?$??/
И
К
ц
X
Z
hИB
h M
h;
gd;
h?
hв
hв
h?
h?
hв
hd
hв
hв
hв
hв
hв
# hВ
hВ
hВ
????????i
Ъ
H
Ъ
д
т
F
#уда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
МП
МП
ЛОТ 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 10
на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории жилого фонда города
г. Королёв, Московская область
"___ " ________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города Королёва
Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от __.__.2010 No ________, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовой территории
жилого фонда города по адресу: проспект Королёва, д.д. 1Б, 1В, 3А, 3Б,
3В, 5А, 5Б (далее - Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента (___%) составляет
(____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке
18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь период
действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 3.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации 09.04.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 19.04.2010 года.
2.3 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%,
согласно выставленному счету в 2-х экземплярах и при условии поступления
средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.4. По выполненным объемам работ Подрядчик представляет Заказчику акт о
приемке выполненных работ (форма КС-2), составленный с учетом
понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1. настоящего Контракта, и
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4-х
экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) производит расчет с Подрядчиком за выполненные объемы работ с
учетом ранее выплаченного аванса, согласно выставленным счет-фактуре и
счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком осуществляются
при условии поступления средств из федерального бюджета на счет
Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Подрядчиком в течение 75 календарных дней с момента заключения
настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением случаев,
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанного в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению
замечаний и/или претензий без дополнительной оплаты в срок, указанный в
акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего
Контракта, обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.п. "и" п.5.2. настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков принимается Заказчиком и Подрядчиком
совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ;
б) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии с
разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами и сдать работы Заказчику в установленный настоящим
Контрактом срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1. настоящего Контракта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора и отходов, доставку и хранение
материалов на Объекте своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объекту;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан в письменном виде известить уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, не позднее, чем за
сутки до начала приемки выполненных скрытых работ. В случае, когда
уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован об этом,
или информирован с опозданием, то по требованию уполномоченного
представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. После проверки уполномоченным
представителем Заказчика правильности выполнения скрытых работ
оформляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и
Подрядчиком двусторонний акт приемки скрытых работ в 3-х экземплярах;
л) до подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан
взять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика образцы
(керны) из асфальтобетонного покрытия не менее одного с 1000 кв. м
площади Объекта и провести их испытание;
м) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту
определен руководитель Управления по благоустройству администрации
города Королёва Московской области либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль:
- за качеством материалов, используемых Подрядчиком;
- за ходом выполнения работ по настоящему Контракту;
- за сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3. Уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется в размере 0,5% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту, за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения
срока, установленного настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Подрядчиком на сумму
_______(_____________) рублей __ копеек, что составляет 30% от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме
(безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или
залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия настоящего Контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
ВАРИАНТ 2. По договору поручительства поручителем выступает юридическое
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. Размер поручительства не может превышать
десять процентов размера капитала и резервов поручителя. К договору
поручительства прикладывается соответствующая копия бухгалтерского
баланса поручителя.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего
Контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, подтвержденного подписанным Сторонами акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), действие договора поручительства
может быть прекращено досрочно.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:
Получатель: ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320, КПП 501801001
Администрации города Королёва МО л/с 05901000005).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 25.12.2010 года.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
МП
МП
ЛОТ 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 10
на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий жилого фонда города
г. Королёв, Московская область
"___ " ________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города Королёва
Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от __.__.2010 No ________, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
жилого фонда города по адресам:
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента (___%) составляет
(____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке
18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь период
действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 3.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации 09.04.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 19.04.2010 года.
2.3 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%,
согласно выставленному счету в 2-х экземплярах и при условии поступления
средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.4. Подрядчик осуществляет сдачу работ по настоящему Контракту
Заказчику по Объектам. По выполненным объемам работ Подрядчик
представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
составленный с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1.
настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) в 4-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за выполненные
объемы работ с учетом ранее выплаченного аванса, согласно выставленным
счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком
осуществляются при условии поступления средств из федерального бюджета
на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Подрядчиком в течение 65 календарных дней с момента заключения
настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением случаев,
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанного в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению
замечаний и/или претензий без дополнительной оплаты в срок, указанный в
акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объектах, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего
Контракта, обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.п. "и" п.5.2. настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1. настоящего Контракта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора и отходов, доставку и хранение
материалов на Объектах своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объектам;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объектам, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан в письменном виде известить уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, не позднее, чем за
сутки до начала приемки выполненных скрытых работ. В случае, когда
уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован об этом,
или информирован с опозданием, то по требованию уполномоченного
представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. После проверки уполномоченным
представителем Заказчика правильности выполнения скрытых работ
оформляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и
Подрядчиком двусторонний акт приемки скрытых работ в 3-х экземплярах;
л) до подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан
взять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика образцы
(керны) из асфальтобетонного покрытия не менее одного с 1000 кв. м
площади каждого из Объектов и провести их испытание;
м) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту
определен руководитель Управления по благоустройству администрации
города Королёва Московской области либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль:
- за качеством материалов, используемых Подрядчиком;
- за ходом выполнения работ по настоящему Контракту;
- за сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3. Уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется в размере 0,5% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту, за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения
срока, установленного настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Подрядчиком на сумму
_______(_____________) рублей __ копеек, что составляет 30% от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме
(безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или
залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия настоящего Контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
ВАРИАНТ 2. По договору поручительства поручителем выступает юридическое
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. Размер поручительства не может превышать
десять процентов размера капитала и резервов поручителя. К договору
поручительства прикладывается соответствующая копия бухгалтерского
баланса поручителя.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего
Контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, подтвержденного подписанным Сторонами акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), действие договора поручительства
может быть прекращено досрочно.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:
Получатель: ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320, КПП 501801001
Администрации города Королёва МО л/с 05901000005).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 25.12.2010 года.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
МП
МП
ЛОТ 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ - - 10
на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий жилого фонда города
г. Королёв, Московская область
"___ " ________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города Королёва
Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от __.__.2010 No ________, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
жилого фонда города по адресам:
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента (___%) составляет
(____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке
18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь период
действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 3.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации 09.04.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 19.04.2010 года.
2.3 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены,
указанной в п.2.1. настоящего Контракта, включая НДС по ставке 18%,
согласно выставленному счету в 2-х экземплярах и при условии поступления
средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
2.4. Подрядчик осуществляет сдачу работ по настоящему Контракту
Заказчику по Объектам. По выполненным объемам работ Подрядчик
представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
составленный с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1.
настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) в 4-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за выполненные
объемы работ с учетом ранее выплаченного аванса, согласно выставленным
счет-фактуре и счету в 3-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком
осуществляются при условии поступления средств из федерального бюджета
на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Подрядчиком в течение 70 календарных дней с момента заключения
настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением случаев,
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанного в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению
замечаний и/или претензий без дополнительной оплаты в срок, указанный в
акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объектах, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего
Контракта, обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.п. "и" п.5.2. настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1. настоящего Контракта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора и отходов, доставку и хранение
материалов на Объектах своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объектам;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объектам, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан в письменном виде известить уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, не позднее, чем за
сутки до начала приемки выполненных скрытых работ. В случае, когда
уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован об этом,
или информирован с опозданием, то по требованию уполномоченного
представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. После проверки уполномоченным
представителем Заказчика правильности выполнения скрытых работ
оформляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и
Подрядчиком двусторонний акт приемки скрытых работ в 3-х экземплярах;
л) до подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан
взять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика образцы
(керны) из асфальтобетонного покрытия не менее одного с 1000 кв. м
площади каждого из Объектов и провести их испытание;
м) обязуется выполнять работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту
определен руководитель Управления по благоустройству администрации
города Королёва Московской области либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль:
- за качеством материалов, используемых Подрядчиком;
- за ходом выполнения работ по настоящему Контракту;
- за сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3. Уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется в размере 0,5% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту, за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения
срока, установленного настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Подрядчиком на сумму
_______(_____________) рублей __ копеек, что составляет 30% от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме
(безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или
залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия настоящего Контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
ВАРИАНТ 2. По договору поручительства поручителем выступает юридическое
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. Размер поручительства не может превышать
десять процентов размера капитала и резервов поручителя. К договору
поручительства прикладывается соответствующая копия бухгалтерского
баланса поручителя.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего
Контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, подтвержденного подписанным Сторонами акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), действие договора поручительства
может быть прекращено досрочно.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:
Получатель: ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320, КПП 501801001
Администрации города Королёва МО л/с 05901000005).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 25.12.2010 года.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
МП
МП
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ЛОТ No 1
1. Настоящим техническим заданием на Подрядчика возлагается выполнение
следующих работ:
Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города Королёва
Московской области: ул. Калининградская, д. 6, мкр. Текстильщик, ул.
Чапаева, д.д. 1А, 1Б, мкр. Первомайский, ул. Садовая, д.д. 4, 6, 8.
Объекты по лоту No 1:
Объект No1
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Калининградская, д.6, мкр. Текстильщик
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Длина:
проезжей части - 250,6 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 43,6 м.
Подробное описание технического состояния объекта:
асфальтобетонное покрытие проезда полностью разрушено, на щебёночном
основании присутствуют ямы до 15 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
застой талых и ливневых вод;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
частичное разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Калининградская,
д.6 в микрорайоне Текстильщик.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
устройство оснований из щебня фр. 40-70 мм толщиной 12 см;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ
No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
155
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
155
по замеру
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
37,94
155х4,3х2,4/100+155х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
37,94
5
Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70мм (при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до
98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
м2
1180
155х4+7х6+12х8+76,7х5,5
6
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (корректировка
высоты)
люк
1
по осмотру
7
Розлив вяжущих материалов
тн
0,94
0,8тн на 1000м2
8
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
1180
155х4+7х6+12х8+76,7х5,5
Тротуары и подходы к подъездам
9
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
108,1
5,6х2,8х6+10х1,4
10
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
5,62
108,1х0,04х1,3
11
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
5,62
12
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
8,65
108,1х0,08
13
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
108,1
5,6х2,8х6+10х1,4
Благоустройство
14
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
310
155х2
15
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
310
Согласно утвержденной сметной документации
Объект No2
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Чапаева, д.д. 1а, 1б, мкр. Первомайский
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 181 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 56 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.д. 1а, 1б
в микрорайоне Первомайский с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
асфальтобетонное покрытие проезда полностью разрушено, на щебёночном
основании присутствуют ямы до 15 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
застой талых и ливневых вод;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Чапаева, д.д. 1а,
1б в микрорайоне Первомайский.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
устройство оснований из щебня фр. 40-70 мм толщиной 12 см;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
308
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
308
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
75,4
308х4,3х2,4/100+308х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
75,4
5
Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70мм ( при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до
98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
м2
803
154х3,6+27х9,2
6
Розлив вяжущих материалов
тн
0,64
0,8тн на 1000м2
7
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
803
154х3,6+27х9,2
Тротуары и подходы к подъездам
8
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
135
(7,5х2,5)х4+(6,5х2,3)х4
9
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
7,02
135х0,04х1,3
10
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
7,02
11
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
10,8
135х0,08
12
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
135
(7,5х2,5)х4+(6,5х2,3)х4
Благоустройство
13
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
616
308х2
14
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
616
Согласно утвержденной сметной документации
Объект No3
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Садовая, д.д. 4, 6, 8
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 549,9 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 361,9 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Садовая, д.д. 4, 6,
8 с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Садовая, д.д. 4,
6, 8.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
844
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
844
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
206,61
844х4,3х2,4/100+844х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
206,61
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
м2
3054
12,5х26,4+35х4,2+40х9,6+26,5х9,5+4,6х422
6
Вывоз отходов от фрезерования на 25км
тн
357,32
3054х0,09х1,3
7
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (корректировка высоты
колодцев)
люк
7
по осмотру
8
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
тн
213,8
70тн на 1000м2
9
Розлив вяжущих материалов
тн
2,44
0,8тн на 1000м2
10
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
3054
12,5х26,4+35х4,2+40х9,6+26,5х9,5+4,6х422
Тротуары и подходы к подъездам
11
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
1688
844х2
17
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
1688
Согласно утвержденной сметной документации
2. Требования к организации проведения работ
Обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальными сметными
расчетами, прошедшими государственную экспертизу. Объём и состав работ
определяются локальными сметными расчетами, составленными на основании
сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской
области по состоянию на март 2010 года, настоящим техническим заданием и
условиями Муниципального контракта. Использовать в работе материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
После завершения работ объекты должны быть освобождёны от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объектов и
прилегающей к ним территории;
Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков. Отбор образцов (кернов) и лабораторное испытание
образцов (кернов) оплачивает Подрядчик;
Порядок приемки выполненных работ в соответствии с условиями
муниципального контракта.
3. Требования к технологии проведения работ
Технология производства работ: в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, технико-экономическим обоснованием.
Интенсивность выполнения работ: в соответствии с требуемым сроком
выполнения работ.
Безопасность выполняемых работ: согласно инструкции по организации
движения и ограждению мест производства работ.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами: в
соответствии с ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000), СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Контроль качества:
Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки
- Качество уплотнения щебеночных оснований и покрытий проверяются путем
контрольного прохода катка массой 10-13 т. по всей длине контролируемого
участка, после которого на основании (покрытии) не должно остаться следа
и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна
раздавливаться;
Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований
- Оценка качества производится в соответствии с Приложением No 2 к СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги";
Укладка асфальтобетонных смесей
- Необходимо взятие образцов (кернов) из асфальтобетонного покрытия не
менее одного с 1000 кв.м., в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика. Керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых
асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения. Коэффициент
уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже 0,99
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов А и Б, 0,98
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д;
Мероприятия по охране труда: в соответствии с действующим в организации
Подрядчика положением об охране труда и техники безопасности.
Экологические мероприятия: в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ и Московской области, а так же
предписаниями надзорных органов.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины,
участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета. При разработке схем обеспечения
безопасности рекомендуется использовать схемы организации производства
работ. На объекте должно быть обеспечено осуществление мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварий.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в летний период на 1000
кв.м.: ? 0,3.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в зимний период на 1000
кв.м.: ? 1,5.
Гарантированное устранение повреждений покрытий при образовании
раскрытых трещин шириной >5 мм на 1000 кв.м.: ?10.
24 месяца при условии нормальной эксплуатации Объекта с момента
завершения работ по контракту.
Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приёмке выполненных работ, в порядке и сроки, оговорённые
в Контракте, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации.
5. Срок выполнения работ 65 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
6. Требования к участникам размещения заказа.
Участник размещения заказа должен иметь выданное саморегулируемой
организацией Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно
Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от
09.12.2008 г. No 274. (в редакции приказа Минрегионразвития РФ от
21.10.2009г. No 480). В приложении к Свидетельству должны быть указаны
следующие коды:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
Лот No 2
Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города Королёва
Московской области: проспект Королёва, д.д. 1Б, 1В, 3А, 3Б, 3В, 5А, 5Б
Объекты по лоту No 2:
Объект No1
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
пр-ту Королёва, д.д. 1б, 1в, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 889 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 1124,2 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по пр-ту Королёва, д.д.1б,
1в, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по пр-ту Королёва,
д.д.1б, 1в, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
1590
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
1590
по замеру
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
389,23
1590х4,3х2,4/100+1590х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
389,23
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
3180
1590х2
17
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
3180
Согласно утвержденной сметной документации.
2. Требования к организации проведения работ
Обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальными сметными
расчетами, прошедшими государственную экспертизу. Объём и состав работ
определяются локальными сметными расчетами, составленными на основании
сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской
области по состоянию на март 2010 года, настоящим техническим заданием и
условиями Муниципального контракта. Использовать в работе материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
После завершения работ объекты должны быть освобождёны от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объектов и
прилегающей к ним территории;
Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков. Отбор образцов (кернов) и лабораторное испытание
образцов (кернов) оплачивает Подрядчик;
Порядок приемки выполненных работ в соответствии с условиями
муниципального контракта.
3. Требования к технологии проведения работ
Технология производства работ: в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, технико-экономическим обоснованием.
Интенсивность выполнения работ: в соответствии с требуемым сроком
выполнения работ.
Безопасность выполняемых работ: согласно инструкции по организации
движения и ограждению мест производства работ.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами: в
соответствии с ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000), СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Контроль качества:
Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки
- Качество уплотнения щебеночных оснований и покрытий проверяются путем
контрольного прохода катка массой 10-13 т. по всей длине контролируемого
участка, после которого на основании (покрытии) не должно остаться следа
и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна
раздавливаться;
Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований
- Оценка качества производится в соответствии с Приложением No 2 к СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги";
Укладка асфальтобетонных смесей
- Необходимо взятие образцов (кернов) из асфальтобетонного покрытия не
менее одного с 1000 кв.м., в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика. Керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых
асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения. Коэффициент
уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже 0,99
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов А и Б, 0,98
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д;
Мероприятия по охране труда: в соответствии с действующим в организации
Подрядчика положением об охране труда и техники безопасности.
Экологические мероприятия: в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ и Московской области, а так же
предписаниями надзорных органов.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины,
участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета. При разработке схем обеспечения
безопасности рекомендуется использовать схемы организации производства
работ. На объекте должно быть обеспечено осуществление мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварий.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в летний период на 1000
кв.м.: ? 0,3.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в зимний период на 1000
кв.м.: ? 1,5.
Гарантированное устранение повреждений покрытий при образовании
раскрытых трещин шириной >5 мм на 1000 кв.м.: ?10.
24 месяца при условии нормальной эксплуатации Объекта с момента
завершения работ по контракту.
Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приёмке выполненных работ, в порядке и сроки, оговорённые
в Контракте, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации.
5. Срок выполнения работ 75 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
6. Требования к участникам размещения заказа.
Участник размещения заказа должен иметь выданное саморегулируемой
организацией Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно
Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от
09.12.2008 г. No 274. (в редакции приказа Минрегионразвития РФ от
21.10.2009г. No 480). В приложении к Свидетельству должны быть указаны
следующие коды:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
Лот No 3
Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города Королёва
Московской области: проезд Циолковского, д.д. 5А, 5Б, 7/1, 7/2, проезд
Циолковского, д.д. 1/2, 3.
Объекты по лоту No 3:
Объект No 1
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
пр-ду Циолковского, д.д. 5а, 5б, 7/1, 7/2
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 549,3 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 351,1 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по пр-ду Циолковского, д.д.
5а, 5б, 7/1, 7/2 с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
асфальтобетонное покрытие на площади 820 кв.м вдоль д.5б разрушено на
100%;
на основании из щебня присутствуют ямы залитые водой глубиной до 15 см;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по пр-ду Циолковского,
д.д. 5а, 5б, 7/1, 7/2.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
устройство оснований из щебня фр. 40-70 мм толщиной 12 см;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
450
по замеру частично
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
450
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
110,16
450х4,3х2,4/100+450х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
110,16
5
Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70мм (при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до
98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
м2
820
205х4
6
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до:90мм
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
900
450х2
18
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
900
Согласно утвержденной сметной документации.
Объект No 2
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
пр-ду Циолковского, д.д. 1/2, 3
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 556 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 205,5 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по пр-ду Циолковского, д.д.
1/2, 3 с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по пр-ду Циолковского,
д.д. 1/2, 3.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
546
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
546
по замеру
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
133,66
546х4,3х2,4/100+546х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
133,66
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
м2
1251
273х4+18х14/2+(10+5)/2х4,4
6
Вывоз отходов от фрезерования на 25км
тн
146,37
1251х0,09х1,3
7
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
тн
87,6
70тн на 1000м2
8
Розлив вяжущих материалов
тн
1
0,8тн на 1000м2
9
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
1251
273х4+18х14/2+(10+5)/2х4,4
Тротуары и подходы к подъездам
10
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
348
(2,3х6,1)х5+(2,4х6,1)х5+104,5х1,5+40х1,2
11
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
18,1
348х0,04х1,3
12
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
18,1
13
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
27,84
348х0,08
14
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
348
(2,3х6,1)х5+(2,4х6,1)х5+104,5х1,5+40х1,2
Благоустройство
15
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
1092
546х2
16
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
1092
Согласно утвержденной сметной документации.
2. Требования к организации проведения работ
Обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальными сметными
расчетами, прошедшими государственную экспертизу. Объём и состав работ
определяются локальными сметными расчетами, составленными на основании
сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской
области по состоянию на март 2010 года, настоящим техническим заданием и
условиями Муниципального контракта. Использовать в работе материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
После завершения работ объекты должны быть освобождёны от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объектов и
прилегающей к ним территории;
Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков. Отбор образцов (кернов) и лабораторное испытание
образцов (кернов) оплачивает Подрядчик;
Порядок приемки выполненных работ в соответствии с условиями
муниципального контракта.
3. Требования к технологии проведения работ
Технология производства работ: в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, технико-экономическим обоснованием.
Интенсивность выполнения работ: в соответствии с требуемым сроком
выполнения работ.
Безопасность выполняемых работ: согласно инструкции по организации
движения и ограждению мест производства работ.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами: в
соответствии с ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000), СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Контроль качества:
Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки
- Качество уплотнения щебеночных оснований и покрытий проверяются путем
контрольного прохода катка массой 10-13 т. по всей длине контролируемого
участка, после которого на основании (покрытии) не должно остаться следа
и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна
раздавливаться;
Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований
- Оценка качества производится в соответствии с Приложением No 2 к СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги";
Укладка асфальтобетонных смесей
- Необходимо взятие образцов (кернов) из асфальтобетонного покрытия не
менее одного с 1000 кв.м., в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика. Керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых
асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения. Коэффициент
уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже 0,99
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов А и Б, 0,98
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д;
Мероприятия по охране труда: в соответствии с действующим в организации
Подрядчика положением об охране труда и техники безопасности.
Экологические мероприятия: в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ и Московской области, а так же
предписаниями надзорных органов.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины,
участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета. При разработке схем обеспечения
безопасности рекомендуется использовать схемы организации производства
работ. На объекте должно быть обеспечено осуществление мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварий.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в летний период на 1000
кв.м.: ? 0,3.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в зимний период на 1000
кв.м.: ? 1,5.
Гарантированное устранение повреждений покрытий при образовании
раскрытых трещин шириной >5 мм на 1000 кв.м.: ?10.
24 месяца при условии нормальной эксплуатации Объекта с момента
завершения работ по контракту.
Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приёмке выполненных работ, в порядке и сроки, оговорённые
в Контракте, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации.
5. Срок выполнения работ 65 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
6. Требования к участникам размещения заказа.
Участник размещения заказа должен иметь выданное саморегулируемой
организацией Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно
Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от
09.12.2008 г. No 274. (в редакции приказа Минрегионразвития РФ от
21.10.2009г. No 480). В приложении к Свидетельству должны быть указаны
следующие коды:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
Лот No 4
Благоустройство дворовых территорий жилого фонда города Королёва
Московской области: ул. Горького, д.д. 4Б, 4В, ул. Коммунальная, д. 28 -
Дворцовый проезд, д. 4, ул. Дзержинского, д. 8А, проспект Космонавтов,
д.д. 1, 3, 3А, 5
Объекты по лоту No 4:
Объект No 1
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Горького, д.д. 4б, 4в
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 301,5 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 203,8 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д.д. 4б,
4в с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
частичное разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д.д.
4б, 4в.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ
No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
340
по замеру частично
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
340
по замеру частично
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
83,23
340х4,3х2,4/100+340х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
83,23
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
м2
2112,3
35х10+231х6,5+6,5х13+15х7,5+(12+5)/2х7,5
6
Вывоз отходов от фрезерования на 25км
тн
247,14
2112,3х0,09х1,3
7
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (корректировка
высоты)
люк
5
по осмотру
8
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
тн
147,9
70тн на 1000м2
9
Розлив вяжущих материалов
тн
1,69
0,8тн на 1000м2
10
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
2112,3
35х10+231х6,5+6,5х13+15х7,5+(12+5)/2х7,5
Тротуары и подходы к подъездам
11
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
430
1,7х24,5+8х1,3+1,7х13+12,3х2+1,3х12+1х13+2,5х121
12
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
22,36
430х0,04х1,3
13
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
22,36
14
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
34,4
430х0,08
15
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
430
1,7х24,5+8х1,3+1,7х13+12,3х2+1,3х12+1х13+2,5х121
Благоустройство
16
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
680
340х2
17
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
680
Согласно утвержденной сметной документации.
Объект No 2
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Коммунальная, д.28 - Дворцовый проезд, д.4
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 333,4 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 225,2 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Коммунальная, д.28 -
Дворцовый проезд, д.4 с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
частичное разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Коммунальная,
д.28 - Дворцовый проезд, д.4.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ
No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
7
по замеру частично
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
7
по замеру частично
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
1,71
7х4,3х2,4/100+7х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
1,71
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
м2
3655,2
216,8х12,5+13х35+6х81,6
6
Вывоз отходов от фрезерования на 25км
тн
427,66
3655,2х0,09х1,3
7
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (корректировка
высоты)
люк
4
по осмотру
8
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
тн
255,9
70тн на 1000м2
9
Розлив вяжущих материалов
тн
2,92
0,8тн на 1000м2
10
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
3655,2
216,8х12,5+13х35+6х81,6
Тротуары и подходы к подъездам
11
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
373
190х1,5+35,2х2,5
12
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
19,4
373х0,04х1,3
13
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
19,4
14
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
29,84
373х0,08
15
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
373
190х1,5+35,2х2,5
Благоустройство
16
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
622,8
(216,8+13+81,6)х2
17
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
622,8
Согласно утвержденной сметной документации
Объект No 3
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
ул. Дзержинского, д.8а
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 171 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 117,5 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по ул. Дзержинского, д.8а с
момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
асфальтобетонное покрытие проезда полностью разрушено, на щебёночном
основании присутствуют ямы до 15 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
застой талых и ливневых вод;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
разрушение бортового камня.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по ул. Дзержинского,
д.8а.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
устройство оснований из щебня фр. 40-70 мм толщиной 12 см;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ
No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
300
по замеру
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
300
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
73,44
300х4,3х2,4/100+300х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
73,44
5
Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70мм (при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до
98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)): однослойных
м2
873
21х8,7+5х30+150х3,6
6
Розлив вяжущих материалов
тн
0,7
0,8тн на 1000м2
7
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
873
21х8,7+5х30+150х3,6
Тротуары и подходы к подъездам
8
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
м2
184
(4,3х3,7)х4+9,8х1,2+90,5х1,2
9
Погрузка отходов от разборки асфальтобетона
тн
9,57
184х0,04х1,3
10
Вывоз отходов от разборки асфальтобетона на 10км
тн
9,57
11
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
м3
14,72
184х0,08
12
Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячего плотного песчаного
асфальтобетона тип Д марка 2, толщиной 5см
м2
184
(4,3х3,7)х4+9,8х1,2+90,5х1,2
Благоустройство
13
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
600
300х2
14
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
600
Согласно утвержденной сметной документации
Объект No 4
Адрес объекта Московская обл., г. Королёв, дворовая территория по
пр-ту Космонавтов, д.д. 1, 3, 3а, 5
Характеристика объекта Общие сведения по объекту:
Тип покрытия проезжей части и тротуара: асфальтобетон.
Протяжённость:
проезжей части - 730,5 м;
тротуаров и подходов к подъездам - 660,5 м.
Ремонт и благоустройство дворовой территории по пр-ту Космонавтов, д.д.
1, 3, 3а, 5 с момента постройки не производились.
Подробное описание технического состояния объекта:
износ асфальтового покрытия проездов, присутствуют ямочность, трещины до
10 см глубиной;
нарушение продольного и поперечного профилей асфальтового покрытия
проездов по всей протяжённости;
износ покрытия тротуаров и подходов к подъездам;
частичное разрушение бортового камня;
занижен уровень колодцев относительно проезжей части.
Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:
В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и
подходов к подъездам с момента ввода объекта в эксплуатацию ни разу не
ремонтировались и находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо
осуществить благоустройство дворовой территории по пр-ту Космонавтов,
д.д. 1, 3, 3а, 5.
Планируется выполнить ремонт существующего асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров и подходов к подъездам.
Виды работ:
Проезжая часть:
разборка бортовых камней сечением 150:300 мм;
установка бортовых камней сечением 150:300 мм;
снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
корректировка высоты кирпичных колодцев;
устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
розлив вяжущих материалов;
устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых тип А, Б, В толщиной 6 см.
Тротуары и подходы к подъездам:
разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см;
устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня;
устройство покрытий толщиной 5 см из горячего плотного песчаного
асфальтобетона марка II тип Д.
Благоустройство:
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газона с внесением растительной земли слоем 10 см;
посев газонов вручную.
Перечень и объёмы работ
No п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Формула подсчета
Проезжая часть
1
Разборка бортовых камней на бетонном основании сечением 150:300
м
124
по замеру частично
2
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия сечением
150:300мм
м
124
3
Погрузка б/у бортовых камней вручную
тн
30,36
124х4,3х2,4/100+124х5,9х2,4/100
4
Вывоз б/у бортовых камней на 25 км
тн
30,36
5
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными
фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до: 90мм
м2
4805
635х6+10х22+22,5х10+11х29+22х10,5
6
Вывоз отходов от фрезерования на 25км
тн
562,19
4805х0,09х1,3
7
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (корректировка
высоты)
люк
12
по осмотру
8
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением
укладчиков асфальтобетона
тн
336,4
70тн на 1000м2
9
Розлив вяжущих материалов
тн
3,84
0,8тн на 1000м2
10
Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов
2,5-2,9 тн/м3
м2
4805
635х6+10х22+22,5х10+11х29+22х10,5
Тротуары и подходы к подъездам
11
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см с помощью
молотков отбойных пневматических
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с
внесением растительной земли слоем 10см вручную
м2
1461
635х2+22х2+22,5х2+29х2+22х2
17
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
м2
1461
Согласно утвержденной сметной документации
2. Требования к организации проведения работ
Обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями
государственных стандартов РФ, СНиП, СанПиН, МДС и локальными сметными
расчетами, прошедшими государственную экспертизу. Объём и состав работ
определяются локальными сметными расчетами, составленными на основании
сборников территориальных единичных расценок (ТЕР) для Московской
области по состоянию на март 2010 года, настоящим техническим заданием и
условиями Муниципального контракта. Использовать в работе материальные
ресурсы, имеющие соответствующие сертификаты (при обязательной
сертификации) или документы, удостоверяющие их качество;
После завершения работ объекты должны быть освобождёны от оборудования,
материалов, мусора и должно быть произведено благоустройство объектов и
прилегающей к ним территории;
Обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением
санитарных и противопожарных норм и правил;
Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне
проведения работ.
Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, без привлечения
субподрядчиков. Отбор образцов (кернов) и лабораторное испытание
образцов (кернов) оплачивает Подрядчик;
Порядок приемки выполненных работ в соответствии с условиями
муниципального контракта.
3. Требования к технологии проведения работ
Технология производства работ: в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, технико-экономическим обоснованием.
Интенсивность выполнения работ: в соответствии с требуемым сроком
выполнения работ.
Безопасность выполняемых работ: согласно инструкции по организации
движения и ограждению мест производства работ.
Применяемая система контроля качества за выполненными работами: в
соответствии с ГОСТ 12801-98, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000), СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Контроль качества:
Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки
- Качество уплотнения щебеночных оснований и покрытий проверяются путем
контрольного прохода катка массой 10-13 т. по всей длине контролируемого
участка, после которого на основании (покрытии) не должно остаться следа
и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна
раздавливаться;
Устройство асфальтобетонных покрытий и оснований
- Оценка качества производится в соответствии с Приложением No 2 к СНиП
3.06.03-85 "Автомобильные дороги";
Укладка асфальтобетонных смесей
- Необходимо взятие образцов (кернов) из асфальтобетонного покрытия не
менее одного с 1000 кв.м., в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика. Керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых
асфальтобетонов через 1-3 суток после их уплотнения. Коэффициент
уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже 0,99
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов А и Б, 0,98
для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типов В, Г и Д;
Мероприятия по охране труда: в соответствии с действующим в организации
Подрядчика положением об охране труда и техники безопасности.
Экологические мероприятия: в соответствии с законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ и Московской области, а так же
предписаниями надзорных органов.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины,
участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета. При разработке схем обеспечения
безопасности рекомендуется использовать схемы организации производства
работ. На объекте должно быть обеспечено осуществление мероприятий по
спасению людей и ликвидации аварий.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в летний период на 1000
кв.м.: ? 0,3.
Гарантированное устранение повреждений покрытий в зимний период на 1000
кв.м.: ? 1,5.
Гарантированное устранение повреждений покрытий при образовании
раскрытых трещин шириной >5 мм на 1000 кв.м.: ?10.
24 месяца при условии нормальной эксплуатации Объекта с момента
завершения работ по контракту.
Своими силами и за свой счёт устранение недостатков (дефектов),
выявленных при приёмке выполненных работ, в порядке и сроки, оговорённые
в Контракте, а так же и в период гарантийного срока эксплуатации.
5. Срок выполнения работ 70 календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
6. Требования к участникам размещения заказа.
Участник размещения заказа должен иметь выданное саморегулируемой
организацией Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно
Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от
09.12.2008 г. No 274. (в редакции приказа Минрегионразвития РФ от
21.10.2009г. No 480). В приложении к Свидетельству должны быть указаны
следующие коды:
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных
колодцев
4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых
Главный эксперт отдела
Управления по благоустройству ___________________
Мартиросян И.С.
наименование должности исполнителя
подпись
Ф.И.О.
- Заполняется по желанию участника размещения заказа.
PAGE
PAGE 100
PAGE 2
PAGE 1
PAGE
PAGE 100
PAGE 38
PAGE 61
PAGE
PAGE 94
Муниципальному заказчику: Администрация г.Королёва Московской области
Адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, проезд Ударника, д. 1"А",
к.223.
АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе No______________
реестровый номер торгов
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
