по благоустройству дворовых территорий жилого фонда города
г. Королёв, Московская область
"___ " ________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города Королёва
Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное______________________ именуемое в дальнейшем
"Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на
основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые
также "Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом открытого аукциона от __.__.2010 No ________, заключили
настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий
жилого фонда города по адресам:
- ул. Комитетская, д.д. 3,5,5а - ул. Грабина, д.д. 17. 19/1;
- ул. Садовая, д.д. 3,3а
(далее - Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Контракту в соответствии с
Техническим заданием (Приложение No 1) и сметной документацией,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта, в соответствии с Протоколом открытого
аукциона и с учетом понижающего коэффициента (___%) составляет
(____________________________) рублей ___ копеек, включая НДС по ставке
18%, является фиксированной и индексации не подлежит на весь период
действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 3.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации ________.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации ________.2010 года.
2.3 Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Контракту без
получения авансового платежа от Заказчика.
2.4. Подрядчик осуществляет сдачу работ по настоящему Контракту
Заказчику по Объектам. По выполненным объемам работ Подрядчик
представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
составленный с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 2.1.
настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) в 3-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за выполненные
объемы работ согласно выставленным счет-фактуре и счету в 2-х
экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком осуществляются при условии
поступления средств из федерального бюджета на счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ - с момента заключения настоящего Контракта;
- окончание работ - не позднее 29.10.2010 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их
результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы за исключением случаев,
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченного представителя Заказчика,
указанного в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению
замечаний и/или претензий без дополнительной оплаты в срок, указанный в
акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объектах, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего
Контракта, обязуется предоставить Подрядчику доступ к месту проведения
работ по настоящему Контракту, согласовать Подрядчику места для
складирования материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, мусора
и отходов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.п. "и" п.5.2. настоящего
Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается
Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
уполномоченным представителем Заказчика, указанным в п.6.1. настоящего
Контракта, скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ;
д) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно Техническому
заданию (Приложение No 1) и сметной документации, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим качеством, в
соответствии с действующими строительными нормами, правилами и другими
нормативными актами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок;
е) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
ж) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1. настоящего Контракта;
- обеспечить своевременный вывоз мусора и отходов, доставку и хранение
материалов на Объектах своими силами;
- освободить от оборудования, техники, материалов, мусора и отходов
место проведения работ после их завершения и произвести уборку
территории, прилегающей к Объектам;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объектам, на котором ведутся работы;
з) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком выполненных
работ по Контракту обязан вывезти принадлежащие ему оборудование,
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;
и) обязан немедленно известить Заказчика и уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
к) обязан в письменном виде известить уполномоченного представителя
Заказчика, указанного в п.6.1. настоящего Контракта, не позднее, чем за
сутки до начала приемки выполненных скрытых работ. В случае, когда
уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован об этом,
или информирован с опозданием, то по требованию уполномоченного
представителя Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. После проверки уполномоченным
представителем Заказчика правильности выполнения скрытых работ
оформляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и
Подрядчиком двусторонний акт приемки скрытых работ в 3-х экземплярах;
л) до подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан
взять в присутствии уполномоченного представителя Заказчика образцы
(керны) из асфальтобетонного покрытия не менее одного с 1000 кв. м
площади каждого из Объектов и провести их испытание;
м) вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков. При этом привлеченные субподрядчики должны иметь
надлежащим образом оформленные свидетельства о допуске на проведение
соответствующих видов работ;
н) в случае привлечения субподрядчиков обязан в течение 5 (пяти) дней
после заключения каждого договора субподряда представить Заказчику,
уполномоченному представителю Заказчика, указанному в п.6.1 настоящего
Контракта, копии этих договоров с приложением свидетельств о допуске.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
6.1. Уполномоченным представителем Заказчика по настоящему Контракту
определен руководитель Управления по благоустройству администрации
города Королёва Московской области либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо.
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль:
- за качеством материалов, используемых Подрядчиком;
- за ходом выполнения работ по настоящему Контракту;
- за сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
6.3. Уполномоченный представитель Заказчика вправе в любое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
????????????>
>
h?
">
H
J
?
Ж
И
ю
h
???????????B
?????????????
hв
hБ
hБ
hБ
????????????> ???????>
h?
hБ
hБ
hБ
hБ
hБ
hв
hБ
hБ
hБ
h?
hБ
hв
hБ
hБ
hБ
hБ
hв
hБ
hБ
hБ
hБ
h?
hБ
hв
hБ
hБ
hБ
hБ
hd
hd
hв
hв
hв
hв
hв
hв
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов
и оборудования. Все материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты (при обязательной сертификации) или
документы, удостоверяющие качество. В случае несоответствия применяемых
материальных ресурсов со сметной документацией, Заказчик вправе
приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 24 (Двадцати четырёх) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется в размере 0,5% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту, за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения
срока, установленного настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости
работ, выполняемых по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечено Подрядчиком на сумму
_______(_____________) рублей __ копеек, что составляет 30% от начальной
(максимальной) цены Контракта, в форме
(безотзывной банковской гарантии, или договора поручительства, или
залога денежных средств)
8.2. ВАРИАНТ 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.8.1. настоящего Контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название
предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта,
указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на
срок действия настоящего Контракта. При этом, в случае выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного
подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
срок действия безотзывной банковской гарантии может быть прекращен
досрочно.
ВАРИАНТ 2. По договору поручительства поручителем выступает юридическое
лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого
составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока
предоставления отчетности по окончании периода, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на
предыдущую отчетную дату. Размер поручительства не может превышать
десять процентов размера капитала и резервов поручителя. К договору
поручительства прикладывается соответствующая копия бухгалтерского
баланса поручителя.
Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего
Контракта. При этом, в случае выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту, подтвержденного подписанным Сторонами акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2), действие договора поручительства
может быть прекращено досрочно.
ВАРИАНТ 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в
п.8.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:
Получатель: ФКУ Администрации г.Королёва (ИНН 5018034320, КПП 501801001
Администрации города Королёва МО л/с 05901000005).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего
Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему
Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном
требовании.
8.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение
10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало действовать
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящем разделе настоящего Контракта.
8.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по
настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
9.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
9.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
9.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
9.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
9.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.9.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
9.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 25.12.2010 года.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
12.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
