ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках муниципального контракта Исполнитель обязан осуществлять
контроль, технический надзор за работами по облицовке и утеплению фасада
жилого дома по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Королёва, д.
7 (далее Объект) и контроль качества работ по Объекту в соответствии со
сметной документацией и требованиями технических регламентов (норм и
правил, технических условий), в том числе:

контроль и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ
в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом;

контроль качества применяемых строительных материалов;

контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных
при проведении и приемке работ;

контроль безопасности проведения работ на Объекте (для третьих лиц и
окружающей среды), выполнения требований безопасности труда;

определение соответствия используемых технологий установленным в РФ
нормативам;

обеспечивать и контролировать ведение исполнительной документации;

контролировать устранение выявленных недостатков, составление актов об
устранении выявленных недостатков;

осуществлять проверку актов выполненных работ (КС-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), представляемых подрядной
организацией, осуществляющей работы на Объекте, на их соответствие
выполненных объемам и правильностью применения цен и начислений в
указанных актах КС-2 и справке КС-3;

визировать акты КС-2 и справки КС-3.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

г. Королёв, Московская область                                          
                               "___" _________ 2007г.

 

От имени муниципального образования "городской округ Королёв Московской
области" Администрация города Королёва Московской области, именуемая в
дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Главы города Королёва
Московской области Морозенко Александра Федоровича, действующего на
основании Устава города Королёва Московской области, с одной стороны, и
________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
_____________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности - "Сторона", в соответствии с статьёй  47
Федерального закона от 21. 07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (Протокол от ________ No ______) заключили настоящий
муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется по заданию
Муниципального заказчика выполнить функции технического надзора и
контроля за выполнением и приемкой работ по утеплению и облицовке фасада
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г.Королёв,
пр-т Королёва, д.7 (далее - Объект), выполняемых согласно муниципальному
контракту от 06.07.2007 No НГ-32-07 (далее - Контракт подряда),
заключенному между администрацией города Королёва Московской области и
ООО "Компания "РВМ-2000" (далее - Подрядная организация).

1.2. Функции технического надзора и контроля за выполнением и приемкой
работ на Объекте, Исполнитель осуществляет, руководствуясь сметной
документацией на строительство Объекта, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта, СНиП, ПУЭ, правилами противопожарной безопасности
и другими техническими регламентами нормами и правилами, регулирующими
строительство и реконструкцию объектов.

Во исполнение функций технического надзора Исполнитель:

1.2.1. Осуществляет: 

- контроль и технический надзор за выполнением строительно-монтажных
работ в сроки, предусмотренные Контрактом подряда;

- контроль за качеством применяемых строительных материалов и
оборудования;

- контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных
при проведении и приемке работ;

- контроль безопасности проведения работ на Объекте (для третьих лиц и
окружающей среды), выполнения требований безопасности труда, сохранности
объектов культурного наследия; определяет соответствие используемых
технологий установленным в РФ нормативам;

- контроль за ведением исполнительной документации.

1.2.2. Организует в период всего строительства приемку выполненных работ
по строительству Объекта, а так же приемку скрытых работ.

1.2.3. Осуществляет проверку актов выполненных работ (КС-2) и справок о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), представляемых Подрядной
организацией, осуществляющей работы по строительству Объекта, на их
соответствие выполненным объемам и правильностью применения цен и
начислений в указанных актах КС-2 и справке КС-3, визирует акты КС-2 и
справки КС-3.

1.2.4. От имени Муниципального заказчика осуществляет взаимодействие с
органами государственной власти и муниципальными органами, в том числе
органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте, в том
числе:

- извещает представителей органов государственного строительного надзора
о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;

- осуществляет контроль за исполнением предписаний органов
государственного строительного надзора;

- извещает органы государственного строительного надзора о каждом случае
возникновения аварийных ситуаций на Объекте.

1.3. Исполнитель выполняет функции Технического надзора и контроля за
выполнением и приемкой работ на Объекте в течение всего периода
строительства Объекта, указанного в Контракте подряда.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. Круглосуточно присутствовать в месте проведения строительства
Объекта.

2.1.2. Требовать содействия со стороны Подрядной организации,
осуществляющей работы по строительству Объекта (генерального подрядчика,
субподрядчиков), при производстве работ на Объекте и осуществление
Исполнителем своих функций.

2.1.3. Проверять наличие паспортов на материалы и оборудование,
применяемые при строительстве Объекта, требовать от Подрядной
организации, осуществляющей работы по строительству Объекта,
периодической проверки соответствия качества используемых материалов и
оборудования паспортным данным, участвовать в отборе образцов.

2.1.4. В пределах своей компетенции давать обязательные указания
Подрядной организации, осуществляющей работы по строительству Объекта, в
том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с
руководящими документами, запрещать подрядной организации применять не
отвечающие нормативно-техническим актам недоброкачественные строительные
материалы и оборудование.

2.1.5. Вносить в исполнительную документацию обязательные для Подрядной
организации, осуществляющей работы по строительству Объекта, требования
и указания о качестве строительных работ, применяемых материалов и
оборудования, а также о соблюдении требований руководящих документов.

2.1.6. Привлекать третьих лиц при выполнении функций технического
надзора и контроля в ходе производства работ на Объекте.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Осуществлять выполнение функций технического надзора и контроля
при производстве работ на Объекте.

@

B

D

F

t

B

t

<странение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений
технических условий с указанием сроков их устранения.

2.2.3. При обнаружении любых дефектов, отступлений от требований
руководящих документов, возникновении аварийных ситуаций на Объекте,
проведении проверки предписаний государственного строительного надзора
немедленно сообщать об этом Муниципальному заказчику и приостановить
работы до получения от него необходимых указаний.

2.2.4. Вести учет посещаемости авторским надзором Объекта и представлять
соответствующую информацию Муниципальному заказчику (при наличии
заключенного между Муниципальным заказчиком муниципального Контракта и
проектной организацией о ведении авторского надзора).

2.2.5. Письменно извещать Муниципального заказчика за 3 (три) дня до
начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ, о
выполнении работ.

2.2.6. Проверять, представляемые Подрядной организацией, акты
выполненных работ (КС-2) на соответствие указанных в актах объемов
выполненных работ, с фактически выполненными объемами работ, на
правильность применения в указанных актах цен и начислений, правильность
составления и отражения информации в справках о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3) и подписывать указанные документы.

2.2.7. Участвовать в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

2.3. Исполнитель имеет иные права, необходимые для осуществления
деятельности, указанной в п. 1.2 настоящего Муниципального контракта, а
также несет иные обязанности, установленные законами и иными
нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

3. Права и обязанности Муниципального заказчика

3.1. Муниципальный заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время потребовать от Исполнителя предоставления устной
информации или письменного отчета - по выбору Муниципального заказчика -
о ходе и качестве ведения работ по строительству Объекта.

3.1.2. Приостанавливать ведение работ по строительству Объекта.

3.1.3. Участвовать в работе комиссий по приемке выполненных работ.

3.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых
материалов.

3.2. Муниципальный заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые документы для исполнения
настоящего Контракта.

3.2.2. Обеспечить Исполнителю доступ к работам на Объекте в целях
осуществления  непосредственного надзора за ведением работ по
строительству Объекта.

3.3. Муниципальный заказчик имеет иные права и несет иные обязанности в
соответствии с законами, иными нормативно-правовыми и
нормативно-техническими актами.

4. Сдача и приемка выполненных по Контракту работ

4.1. По окончанию выполнения работ по настоящему Контракту Сторонами
оформляется и подписывается Акт сдачи - приемки работ по настоящему
Контракту.

5. Оплата услуг 

5.1. За оказание услуг, указанных в разделе 1, настоящего Контракта,
Муниципальный заказчик обязуется оплатить Исполнителю денежные средства
в размере _______________ (сумма прописью) ___ копеек, в т.ч. НДС 18% -
___________ (сумма прописью).

Стоимость оказания услуг по настоящему Контракту корректируется после
оформления в установленном порядке Актов выполненных работ (формы КС-2 и
КС-3) по Контракту подряда на строительство Объекта.

5.2. Источником финансирования работ по настоящему Контракту определена
субвенция из федерального бюджета для финансирования дополнительных
расходов наукограда Королёва на 2007 год после утверждения лимита
средств на данное мероприятие из вышеуказанного источника. 

5.3. Оплата услуг выполненных Исполнителем производится Муниципальным
заказчиком по мере поступления бюджетных средств на счет Муниципального
заказчика.

Исполнитель представляет акты на оказание услуг в 4-х экземплярах.
Муниципальный заказчик после подписания актов на оказание услуг
производит расчеты с Исполнителем платежным поручением, согласно
выставленным счетам-фактурам (3-х экз.) по мере поступления средств
федерального бюджета на счет Муниципального заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту и за нецелевое
использование бюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков выполнения работ, Заказчик
уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,01% от общей
стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств каждая из Сторон возмещает другой Стороне все причиненные
убытки в полном объеме.

6.4. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств.

6.5. За невыполнение или ненадлежащие выполнение  обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Контракта будут
разрешаться путем переговоров.

7.2. Если в процессе переговоров Стороны не урегулировали  возникшие
между ними споры, они разрешаются в арбитражном суде в порядке,
установленном действующим законодательством.

8. Прекращение действия Контракта

8.1. Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего
Контракта:

8.1.1. В случае обнаружения существенных недостатков в проектно-сметной
документации, если Муниципальный заказчик отказывается от внесения
исправлений.

8.1.2. В случае обнаружения недостатков в качестве выполняемых работ и
материалов, если Муниципальный заказчик не принимает решения о
приостановлении работ, исправлении недостатков.

8.1.3. В случае если Муниципальный заказчик препятствует выполнению
Исполнителем своих обязанностей.

В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта по
основаниям, указанным в настоящем пункте, Исполнитель вправе потребовать
от Муниципального заказчика оплаты своих услуг, оказанных до момента
расторжения настоящего Контракта, компенсации расходов, произведенных во
исполнение настоящего Контракта, а также возмещения убытков.

8.2. Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Контракта в любой момент при условии уплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. 

8.3. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по письменному соглашению
Сторон.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует
по 25.12.2007г. включительно.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью.

9.3. Если иное не установлено в настоящем Контракте, любые изменения и
дополнения к нему действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

9.4

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальный заказчик

Администрация города Королёва Московской области

141070, Моск. обл., г.Королев, 

 ул. Октябрьская, дом 1

ИНН 5018034320  КПП 501801001

б/с 40204810700000002250 УФК по Московской области

 (ФКУ Администрации г.Королёва (Администрация . Королёва Моск. обл." л/с
030 000 000 50) в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Глава города Королёва 

Московской области

_______________ А. Ф. Морозенко

                   М.П.

	Исполнитель

_______________________________________

Генеральный директор 

_____________________ ____________ 

                     М.П.