МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ No НГ -
на выполнение работ
по капитальному ремонту помещений
Муниципального учреждения культуры "Деловой и культурный центр
"Костино"
г. Королёв, Московская область "____ "
_____________ 200___ г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Заказчик", в лице Главы города Королёва Московской области Морозенко
Александра Федоровича, действующего на основании Устава города Королёва
Московской области, с одной стороны, и
_________________________________, имеющее лицензию
_________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в
лице ____________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, вместе именуемые также "Стороны", а
по отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства
Российской Федерации, в соответствии с Протоколом заседания котировочной
комиссии от __________________, заключили настоящий муниципальный
контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить работы по капитальному ремонту помещений
Муниципального учреждения культуры "Деловой и культурный центр "Костино"
по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д.26 (далее
- Объект).
1.2. Объем и состав работ, по настоящему Контракту, определяются
сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ рублей (_____ рублей __
копеек), включая НДС по ставке 18%.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего
Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный
настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах,
на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом.
2.3. При выполнении дополнительного объема работ (п.2.2. настоящего
Контракта) Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить
первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не
более чем на 10 % цены настоящего Контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением
потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену
настоящего Контракта указанным образом.
2.4. Источником финансирования работ по настоящему Контракту
определены средства из бюджета г. Королёва Московской области на 2008
год в сумме _______________ (_____________________) рублей.
2.5. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Контракту без
получения авансового платежа от Заказчика.
2.6. Генеральный подрядчик осуществляет сдачу работ по настоящему
Контракту Заказчику поэтапно в соответствии с Графиком производства и
финансирования работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (Приложение No1).
2.7. По выполненным объемам работ Подрядчик поэтапно представляет
Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4-х
экземплярах и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) в 4-х экземплярах. Заказчик после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) производит расчет с Подрядчиком за фактически
выполненные объемы работ согласно выставленным счет-фактуре в 3-х
экземплярах и счету в 2-х экземплярах. Расчеты Заказчика с Подрядчиком
осуществляются по мере поступления средств из федерального бюджета на
счет Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются
Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ - с даты подписания настоящего Контракта;
окончание работ - не позднее 15.01.2009 года.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать
Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев
указанных в п.4.3 настоящего Контракта. Факт выполнения работ должен
быть подтвержден визой уполномоченных представителей Заказчика,
указанных в п.6.1. настоящего Контракта, на акте о приемке выполненных
работ (форма КС-2).
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) обязан направить Подрядчику один
экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) или мотивированный отказ.
4.3. В случае если у Заказчика выявляются замечания и/или претензии по
выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с перечнем замечаний
и/или претензий, а также необходимых работ по их устранению. Указанные
замечания и/или претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение
10 рабочих дней со дня получения им акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2). Подрядчик обязан произвести работы по устранению замечания
и/или претензии без дополнительной оплаты в срок, указанный в акте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик:
а) вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков;
б) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
в) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно,
что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
г) вправе приостановить работы, выполняемые Подрядчиком на Объекте, в
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации;
д) обязуется передать Подрядчику документацию (в т.ч. сметы),
необходимые для выполнения работ для нужд Заказчика. Одновременно с
этим уполномоченный представитель Заказчика - руководитель Объекта
предоставляет Подрядчику доступ к месту проведения работ по настоящему
Контракту, согласовывает Подрядчику места для складирования материалов и
строительного мусора, для оборудования, инвентаря, инструментов;
е) обязуется своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 2 настоящего
Контракта;
ж) обязуется при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случаях, указанных в п.5.2. "л" настоящего Контракта,
рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения
работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости
корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и
Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к
настоящему Контракту.
5.2. Подрядчик:
а) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения работ для нужд
Заказчика;
б) вправе получать оплату за работы, выполненные для нужд Заказчика, в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
г) вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту
субподрядчиков. При этом привлеченные субподрядчики должны иметь
надлежащим образом оформленные лицензии на проведение соответствующих
видов работ;
д) вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки
представителем организации, указанной в п.6.1.2. настоящего Контракта,
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;
е) обязан выполнить работы по настоящему Контракту согласно смете,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, с надлежащим
качеством, в соответствии с действующими строительными нормами,
правилами и другими нормативными актами, в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в
установленный срок;
ж) обязан приобрести материальные ресурсы для выполнения работ по
настоящему Контракту;
з) обязан:
- производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственным
транспортом;
- производить разгрузку и складирование материалов в местах,
согласованных с уполномоченным представителем Заказчика, указанным в
п.6.1.1. настоящего Контракта;
- обеспечить вывоз мусора, доставку и хранение материалов на Объектах
своими силами;
- освободить от оборудования, материалов и мусора место проведения работ
после их завершения и произвести благоустройство территории,
прилегающей к Объекту;
- обеспечить проведение работ с соблюдением правил по технике
безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил;
- обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в
зоне, прилегающей к Объекту, на котором ведутся работы;
и) в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком
выполненных работ по настоящему Контракту обязан вывезти принадлежащие
ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный
мусор;
к) в случае привлечения субподрядчиков обязан в течение 5 (пяти) дней
после заключения каждого договора субподряда представить Заказчику,
уполномоченным представителям Заказчика, указанным в пп.6.1.1. и 6.1.2.
настоящего Контракта, копии этих договоров с приложением лицензий;
л) обязан немедленно известить Заказчика, уполномоченных представителей
Заказчика, указанных в пп.6.1.1. и 6.1.2. настоящего Контракта, и до
получения от них указаний приостановить работы при обнаружении:
$
,
.
4
К
М
6
j
|
?
К
hв
??&?
hв
hв
h?
h?
h?
hв
???????? последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
м) обязан известить представителя организации, указанной в пункте 6.1.2.
настоящего Контракта, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала
приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. В
случае, когда представитель организации, указанной в п.6.1.2.
настоящего Контракта, не был проинформирован об этом, или информирован с
опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет без
компенсации со стороны Заказчика. Готовность принимаемых конструкций и
работ подтверждается подписанием представителем организации, указанной
в пункте 6.1.2. настоящего Контракта, и Подрядчиком двусторонних актов
промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствования скрытых работ.
6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
6.1. Уполномоченными представителями Заказчика по настоящему Контракту
определены:
Руководитель Объекта либо уполномоченное им в установленном порядке
лицо, осуществляющее контроль за ходом, качеством и сроками выполнения
работ по настоящему Контракту.
6.1.2. Руководитель Муниципального учреждения "Управление по организации
проведения капитального и текущего ремонта объектов г.Королёва
Московской области" (далее - МУ УКТР) либо уполномоченное им в
установленном порядке лицо, осуществляющее контроль за ходом выполнения
работ, качеством используемых Подрядчиком материалов, объемами
выполнения работ в соответствии со сметами и сроками выполнения работ
по настоящему Контракту.
6.2. Уполномоченные представители Заказчика вправе во всякое время
проверять работы, выполняемые Подрядчиком, не вмешиваясь в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
условиями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено
настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество используемых
материалов. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты (при
обязательной сертификации) или документы, удостоверяющие качество. В
случае несоответствия применяемых материалов сметной документации,
Заказчик вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в
течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня сдачи их Заказчику.
Обнаруженные в гарантийный период дефекты, связанные непосредственно с
качеством выполненных работ, оформляются актом за подписями Сторон и
указанием сроков их устранения. Устранение дефектов производится
Подрядчиком за свой счет.
7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее
исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными Подрядчиком
субподрядчиками и за координацию их деятельности.
7.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых и/или
выполненных работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет
в срок, установленный Заказчиком, обязан устранить недостатки
выполняемых и/или выполненных работ, допущенные по вине Подрядчика.
7.6. В случае неустранения указанных недостатков в срок, установленный
Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от
стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.7. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного разделом 3 настоящего Контракта срока исполнения
обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
8.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
8.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
8.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.8.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
8.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего Контракт, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а
достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по
настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда
Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее
получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Заказчика, 1
экземпляр - для Подрядчика.
11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв, ул.
Октябрьская, дом No1.
Реквизиты:
УФК по Московской области (Отделение по г. Королёву УФК по Московской
области) (Администрация города Королёва) л/с 039 010 000 50 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/сч 40204810700000002250.
ИНН 5018034320;
КПП 501801001;
БИК 044583001;
Телефон: (495) 516-07-60.
Подрядчик:
Заказчик:
Подрядчик:
Глава города Королёва
Московской области
__________________ А. Ф. Морозенко
МП
МП
