для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию
объекта муниципальной собственности - нежилого здания, расположенного по
адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Трудовая, д.1
г. Королёв, Московская область
" ___ " ____________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
Администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города
Королёва Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и __________________, имеющее
свидетельство No _____________________о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________,
действующего на основании Устава _________, с другой стороны, вместе
именуемые также "Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________________
No _________, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в
дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает
на себя обязательства выполнить инженерные изыскания для разработки
проектно-сметной документации на реконструкцию объекта муниципальной
собственности - нежилого здания, расположенного по адресу: Московская
область, г. Королёв, ул. Трудовая, д.1 в соответствии с прилагаемой
Программой работ (Приложение No1), разработанной Подрядчиком и
согласованной Муниципальным заказчиком.
1.2. Инженерные изыскания по настоящему Контракту выполняются в
соответствии с Техническим заданием (Приложение No2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Контроль за исполнением работ, а также оказание содействия
Подрядчику в ходе выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет
специализированная организация (далее - Заказчик), на основании
делегированного ему Муниципальным заказчиком права на осуществление
функций Заказчика на этапе выполнения инженерных изысканий.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет
_________________________________ (________________________________)
рублей ___ копеек, включая НДС по ставке 18 %, и определяется согласно
смете (сметам), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Цена настоящего Контракта является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ____________ рублей (__________________ рублей
___________ копеек) согласно п.5.1. Перечня мероприятий по развитию и
поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города
Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации,
финансируемых из средств федерального бюджета в 2010 году,
согласованного Министерством финансов Российской Федерации 09.04.2010
года и утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации 19.04.2010 года.
2.3. После заключения настоящего Контракта, Муниципальный заказчик
перечисляет на счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30 (тридцати)
процентов от цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, на
основании представленного счета в 2 экземплярах. Аванс вычитается из
стоимости работ по каждому этапу пропорционально стоимости этапа.
2.4. Окончательный расчет по настоящему Контракту Муниципальный заказчик
осуществляет поэтапно после передачи Подрядчиком Муниципальному
заказчику технических отчетов (заключений) по результатам инженерных
изысканий (далее - Отчеты) на основании подписанного Сторонами Акта о
приемке выполненных работ в 3 экземплярах согласно представленных
счет-фактуры и счета в 2 экземплярах. Факт выполнения работ должен быть
подтвержден визой Заказчика на Акте о приемке выполненных работ.
2.5. Перечисление денежных средств, указанных в пунктах 2.3. и 2.4.
настоящего Контракта осуществляется Муниципальным заказчиком при условии
поступления средств из федерального бюджета на счет Муниципального
заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки начала и окончания работ по настоящему Контракту или их
этапов устанавливаются в Календарном плане выполнения работ (Приложение
No3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик имеет право досрочно выполнить и сдать работы
Муниципальному заказчику в установленном настоящим Контракте порядке.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик:
а) обязуется предоставить Подрядчику сведения (информацию), необходимые
для выполнения работ;
б) обязуется в письменном виде сообщить Подрядчику наименование
специализированной организации, осуществляющей функции Заказчика на
этапе выполнения инженерных изысканий;
в) совместно с Заказчиком обязуется оказывать содействие Подрядчику в
выполнении работ по настоящему Контракту;
г) осуществляет оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 2
настоящего Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
ж) в ходе проведения работ не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика;
з) вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к
исполнению настоящего Контракта.
и) обязуется привлечь Подрядчика к участию в деле по иску,
предъявленному Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с
недостатками выполненных работ по настоящему Контракту.
4.2. Подрядчик:
а) обязан:
- выполнить работы в соответствии с согласованной Программой работ
(Приложением No1) и Техническим заданием (Приложение No2), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта, своими средствами и силами
- согласовать составленные Отчеты с Заказчиком и Муниципальным
заказчиком;
- передать Муниципальному заказчику согласованные в установленном
порядке Отчеты в экземплярах в соответствии с Календарным планом
выполнения работ (Приложение No ___);
- самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта;
- в процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести
коррективы в программу работ (Приложение No1), направленные на повышение
достоверности и качества изысканий;
- доработать за свой счет Отчет или внести в него исправления по
замечаниям Заказчика и/или Муниципального заказчика, если эти замечания
не противоречат условиям настоящего Контракта и согласованной
Муниципальным заказчиком Программе работ (Приложение No1);
- участвовать в деле по иску, предъявленному Муниципальному заказчику
третьим лицом, в связи с недостатками выполненных работ по настоящему
Контракту;
б) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Муниципального заказчика сведения (информацию), необходимые для
выполнения работ;
в) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии с
разделом 2 настоящего Контракта;
г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него
соответствующего возмещения;
д) не вправе передавать составленные Отчеты третьим лицам без согласия
Муниципального заказчика;
ж) гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на
основе Отчетов, подготовленных по настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работы по этапу Подрядчик осуществляет сдачу
выполненных работ Заказчику. После согласования Отчетов с Заказчиком
представляет Муниципальному заказчику:
????????????J
???????????
.
f
?
Ш
Ь
а
в
к
м
т
ю
???????U
????????
??????????? ???????????????????U
hО
hв
he
he
экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе;
- Акт о приемке выполненных работ, завизированный Заказчиком в 3 экз.;
- счет-фактуру в 2 экз.;
- счет в 2 экз.
5.2. Муниципальный заказчик обязан принять выполненные работы, за
исключением случаев указанных в п.5.4. настоящего Контракта.
5.3. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения
Акта о приемке выполненных работ (с визой Заказчика) и оформленных
Отчетов направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Муниципальный
заказчиком Акта о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.
5.4. В случае если у Муниципального заказчика выявляются замечания и/или
претензии по выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с
перечнем замечаний и/или претензий, а также необходимых работ по их
устранению. Указанные замечания и/или претензии должны быть предъявлены
Муниципальным заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения им
Акта о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по
устранению замечания и/или претензии без дополнительной оплаты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в срок,
установленный Муниципальным заказчиком, обязан устранить недостатки
выполненных работ, допущенные по вине Подрядчика.
6.3. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Муниципальным заказчиком, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 2% от стоимости работ, подлежащих исправлению, за
каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения срока выполнения работ по этапам Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику неустойку, которая начисляется в
размере 0,5% от стоимости работ, выполняемых по этапу, за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня
истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим
Контрактом, но не более 10% от стоимости работ по этапу. Подрядчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить
Муниципальному заказчику понесенные им убытки.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Муниципальный заказчиком несет
Подрядчик.
6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
- приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
7.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
7.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
7.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
7.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
7.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п.7.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 (трёх) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
7.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до 31.12.2010 года.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Муниципального
заказчика, 1 экземпляр - для Подрядчика.
10.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г.Королёв,
ул.Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г.Королёв,
ул.Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области (ФКУ
Администрации г. Королёва (Администрация города Королёва Московской
области)) л/с 03901000005 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.
Москва 705, р/с 40204810700000002250, БИК 044583001.
