на этапе разработки проектно-сметной документации для проведения
реконструкции
объекта муниципальной собственности - нежилого здания, расположенного по
адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Трудовая, д.1
г. Королёв Московской области "
_____ " ______________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города
Королёва Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________.2010
No _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый
в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Заказчик принимает на себя
обязательства оказать услуги по осуществлению функций Заказчика (далее
- услуги) на этапе разработки проектно-сметной документации для
проведения реконструкции объекта муниципальной собственности - нежилого
здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.
Трудовая, д.1 (далее - Объект).
1.2. Разработка проектно-сметной документации осуществляется
организацией (далее - Генеральный проектировщик), выбранной по итогам
проведения открытого аукциона согласно муниципальному контракту на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для
проведения реконструкции объекта муниципальной собственности - нежилого
здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.
Трудовая, д.1 (далее - Контракт на проектирование).
1.3. Заказчик оказывает услуги по настоящему Контракту согласно
Техническому заданию (Приложение No1 к настоящему Контракту).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________
(_________________________) рублей _____ копейки, включая НДС 18 %, в
том числе по этапам:
1 этап - Оказание услуг Заказчика на стадии "Проект" -_______________
(_________________________) рублей _____ копейки, в том числе НДС 18 %;
2 этап - Осуществление процедуры экспертизы проектно-сметной
документации в ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" - _______________
(_________________________) рублей _____ копейки, в том числе НДС 18
%.;
3 этап - Оказание услуг Заказчика на стадии "Рабочая документация" -
______________ (_________________________) рублей _____ копейки, в том
числе НДС 18 %.
2.2. Цена настоящего Контракта является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.3. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 5.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации 09.04.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 19.04.2010 года.
СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик оказывает услуги по настоящему Контракту в следующие
сроки:
- по 1 этапу - ___________________________________________;
(в соответствии с Контрактом на
проектирование)
- по 2 этапу - не более 60 дней;
- по 3 этапу - ___________________________________________ .
(в соответствии с Контрактом на
проектирование)
4. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
4.1. Муниципальный заказчик перечисляет на счет Заказчика авансовый
платеж поэтапно в размере 30 (тридцати) процентов от цены каждого
этапа, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта, на основании
представленного счета в 2 экземплярах.
- по 1 этапу - после разработки и передачи Муниципальному заказчику
документации по стадии "Проект", разработанной и согласованной в полном
объеме;
- по 2 этапу - после получения положительного заключения ГУ МО
"Мособлгосэкспертиза" на разработанную проектно-сметную документацию;
- по 3 этапу - после передачи Муниципальному заказчику документации по
стадии "Рабочая документация", разработанной и согласованной в полном
объеме.
Окончательный расчет по каждому этапу осуществляется на основании
подписанного Сторонами Акта об оказании услуг в 3-х экземплярах,
представленных счета-фактуры в 2-х экземплярах и счета в 2-х
экземплярах (с учетом ранее выплаченного аванса по этапу).
4.3. Перечисление денежных средств, указанных в пунктах 4.1. и 4.2.
настоящего Контракта осуществляется Муниципальным заказчиком при условии
поступления средств из федерального бюджета на счет Муниципального
заказчика.
4.4. Допускается досрочная сдача-приемка работ.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
При завершении оказания услуг по каждому этапу настоящего Контракта,
Заказчик предоставляет Муниципальному заказчику Акт об оказании услуг в
3-х экземплярах, счет-фактуру 2-х экземплярах и счет 2-х экземплярах.
Муниципальный заказчик обязуется в течение 10-ти рабочих дней со дня
получения Акта об оказании услуг рассмотреть и направить Заказчику
подписанный Муниципальным заказчиком Акт об оказании услуг или
мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки
услуг Сторонами составляется акт с указанием необходимых доработок и
сроков их исправления.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик:
6.1.1. Обязан оказать услуги в соответствии с Техническим заданием
(Приложение No1 к настоящему Контракту) в объеме, сроки и надлежащего
качества, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.1.2. Обязан обеспечить Генерального проектировщика всеми исходными
данными и документами, необходимыми Генеральному проектировщику для
выполнения работ по Контракту на проектирование и согласовать их с
заинтересованными органами в соответствии с требованиями нормативных
документов.
6.1.3. Обязан осуществить согласование разработанной Генеральным
проектировщиком проектно-сметной документации с заинтересованными
органами в соответствии с требованиями нормативных документов.
6.1.4. Обязан организовать представление разработанной Генеральным
проектировщиком проектно-сметной документации на экспертизу в ГУ МО
"Мособлгосэкспертиза" и совместно с Генеральным проектировщиком
осуществить процедуру экспертизы проектно-сметной документации с
получением положительного заключения ГУ МО "Мособлгосэкспертиза".
6.1.5. Обязан осуществить контроль за ходом работ, выполняемых
Генеральным проектировщиком согласно Контракту на проектирование.
6.1.6. Обязан нести ответственность за сроки (конечный и поэтапные) и
объемы работ, выполненных Генеральным проектировщиком согласно Контракту
на проектирование.
8
:
8
:
????????
?????????
????*???????????????????
???????????ции требованиям действующего законодательства и нормативных
документов Российской Федерации Заказчик обязан составить Акт с
указанием недостатков, срока их устранения и направить его Генеральному
Проектировщику.
6.1.8. Обязан осуществить контроль за устранением Генеральным
проектировщиком выявленных недостатков в разработанной проектно-сметной
документации.
6.1.9. Не вправе принимать результаты работ и подписывать Генеральному
проектировщику Акты о приемке выполненных работ, выполненных им на
сумму, превышающую согласованную Сторонами стоимость таких работ.
6.1.10. Обязан своевременно представлять Муниципальному заказчику Акты
об оказании услуг для оплаты фактически выполненных функций Заказчика по
настоящему Контракту.
6.1.11. Заказчик не вправе использовать сведения, переданные ему
Муниципальным заказчиком, для любых других целей, кроме как для целей
исполнения им настоящего Контракта.
6.1.12. Обязан нести ответственность за представленную Муниципальному
заказчику Генеральным проектировщиком проектно-сметную документацию,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции
Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, реконструированного на
основе разработанной проектно-сметной документации.
6.1.13. Заказчик не вправе передать разработанную Генеральным
проектировщиком проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия
Муниципального заказчика.
6.1.14. Обязан участвовать в ревизионных мероприятиях, проводимых
органом, осуществляющим контроль и надзор за использованием средств
федерального бюджета, направленных на оказание услуг по настоящему
Контракту и на выполнение работ по Контракту на проектирование.
6.2. Муниципальный заказчик:
6.2.1. Обязан передать Заказчику информацию, необходимую для оказания
услуг по настоящему Контракту.
6.2.2. Обязан осуществить оплату услуг в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
6.2.3. Обязан осуществлять контроль за целевым и эффективным
использованием выделяемых согласно настоящему Контракту бюджетных
средств.
6.2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта обязан
оплатить фактически оказанный объем услуг.
6.2.5. Обязан выполнить все свои обязательства, указанные в других
статьях настоящего Контракта.
Вправе привлечь Заказчика к участию в деле по иску, предъявленному к
Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками
разработанной Генеральным проектировщиком проектно-сметной документации.
6.2.7. Вправе контролировать ход и качество услуг, оказываемых
Заказчиком по настоящему Контракту, без вмешательства в его
хозяйственную деятельность.
6.2.8. Вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и
потребовать возмещения убытков, если Заказчик не приступает своевременно
к оказанию услуг по настоящему Контракту или оказывает их настолько
медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
6.2.9. В любое время вправе запрашивать у Заказчика информацию о ходе и
состоянии выполняемых Генеральным проектировщиком работ согласно
Контракту на проектирование.
6.2.10. Вправе привлечь Заказчика к участию в ревизионных мероприятиях,
проводимых органом, осуществляющим контроль и надзор за использованием
средств федерального бюджета, направленных на выполнение работ по
настоящему Контракту и Контракту на проектирование.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик несет ответственность за качество оказанных услуг,
разработанной и согласованной проектно-сметной документации и по
требованию Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в срок,
установленный Муниципальным заказчиком, обязан устранить недостатки
полученной и согласованной проектно-сметной документации, допущенные по
вине Заказчика.
7.3. В случае нарушения срока оказания услуг Заказчик уплачивает
Муниципальному заказчику неустойку, которая начисляется в размере 2 % от
стоимости услуг, оказываемых по настоящему Контракту, за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня
истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим
Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. В случае прекращения осуществления услуг, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить
Муниципальному заказчику понесенные им убытки.
7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной
за задержку или не выполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, военные
действия, эпидемии, стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения,
наводнения, пожары) и т.п., приостановление, прекращение (отсутствие)
финансирования работ по настоящему Контракту в связи с изменениями
законодательства и (или) в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
8.2. Свидетельство, выданное компетентными государственными органами,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Муниципального
заказчика, 1 экземпляр - для Заказчика.
11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
