по проектированию внешних инженерных сетей и выноса инженерных сетей,
попадающих под застройку при осуществлении реконструкции нежилого
здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул.
Трудовая, д.1
г. Королёв Московской области
" ___ " _______________ 2010 г.
От имени муниципального образования "Город Королёв Московской области"
администрация города Королёва Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный заказчик", в лице исполняющего обязанности Главы города
Королёва Московской области Капустяна Андрея Борисовича, действующего на
основании распоряжения Главы города Королёва Московской области от
29.09.2009 No 294-РГ, с одной стороны, и _____________________, имеющее
свидетельство No _____________________ от ___________ о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, именуемое в дальнейшем "Генеральный проектировщик", в
лице _____________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые также
"Стороны", а по отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.07.2005 No 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________________
No _________, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в
дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Генеральный проектировщик
принимает на себя обязательства выполнить работы по проектированию
внешних инженерных сетей и выноса инженерных сетей, попадающих под
застройку при осуществлении реконструкции нежилого здания,
расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Трудовая,
д.1, далее по тексту именуемый Объект.
1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Генеральный проектировщик:
- выполняет работы по разработке проектно-сметной документации на
внешние инженерные сети и вынос инженерных сетей (далее - документация),
попадающих под застройку при осуществлении реконструкции Объекта;
- в установленном порядке согласовывает документацию в городских
службах;
- осуществляет сопровождение прохождения государственной
вневедомственной экспертизы разработанной документации.
1.3. Генеральный проектировщик обязуется выполнить работы по настоящему
Контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение No 1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и передать
Муниципальному заказчику разработанные проекты внешних сетей
электроснабжения.
1.4. Контроль за исполнением работ, а также оказание содействия
Генеральному проектировщику в ходе выполнения работ по настоящему
Контракту осуществляет специализированная организация (далее - Заказчик)
на основании делегированного ему Муниципальным заказчиком права на
осуществление функций Заказчика на этапе разработки проектно-сметной
документации для проведения реконструкции Объекта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет
_________________________________ (________________________________)
рублей ___ копеек, включая НДС по ставке 18 %, и определяется согласно
смете (Приложение No2), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
2.2. Цена настоящего Контракта является фиксированной и индексации не
подлежит на весь период действия настоящего Контракта.
2.3. Источником финансирования определены средства из федерального
бюджета в сумме ________ (_____________________) рублей __ копеек
согласно п. 5.1. Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной,
инженерной и инновационной инфраструктуры города Королёва Московской
области как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств
федерального бюджета в 2010 году, согласованного Министерством финансов
Российской Федерации ______.2010 и утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации _______.2010 года.
2.4. Муниципальный заказчик перечисляет на счет Генерального
проектировщика авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от
цены работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Контракта на основании
представленного счета в 2 экземплярах.
2.5. Окончательный расчет за выполненные Генеральным проектировщиком
работы производится Муниципальным заказчиком после выполнения полного
объема работ по настоящему Контракту с представлением разработанной
документации в 4 экземплярах на основании подписанного Сторонами Акта о
приемке выполненных работ в 3 экземплярах и представленных счет-фактуры
и счета в 2 экземплярах с зачетом ранее выплаченного авансового платежа.
Факт выполнения работ должен быть подтвержден визой Заказчика на Акте о
приемке выполненных работ.
2.6. Перечисление денежных средств, указанных в пунктах 2.4. и 2.5.
настоящего Контракта осуществляется Муниципальным заказчиком при условии
поступления средств из федерального бюджета на счет Муниципального
заказчика.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются
Генеральным проектировщиком в течение 15 календарных дней с момента
подписания настоящего Контракта.
3.2. Генеральный проектировщик имеет право досрочно выполнить и сдать
работы Муниципальному заказчику в установленном настоящим Контракте
порядке.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
Муниципальный заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Генерального проектировщика:
- надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту в
соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего
Контракта;
- выполнения работ в объеме и сроки, определенные настоящим Контрактом.
4.1.2. В случае выполнения Генеральным проектировщиком работ, не
предусмотренных настоящим Контрактом, вправе отказаться от их оплаты.
4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать
возмещения убытков, если Генеральный проектировщик не приступает
своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным.
4.1.4. Привлечь Генерального проектировщика к участию в деле по иску,
предъявленному Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с
недостатками работ, выполненных по настоящему Контракту.
4.1.5. В любое время запрашивать у Генерального проектировщика
информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.6. Привлечь Генерального проектировщика к участию в ревизионных
мероприятиях, проводимых органом, осуществляющим контроль и надзор за
использованием средств федерального бюджета, направленных на
выполнение работ по настоящему Контракту.
Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Передать Генеральному проектировщику исходные данные,
необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Оказывать Генеральному проектировщику содействие в ходе
выполнения работ по настоящему Контракту. Создать Генеральному
проектировщику условия для надлежащего выполнения работ по настоящему
Контракту.
4.2.3. Принять и оплатить работы, выполненные Генеральным
проектировщиком по настоящему Контракту, при условии поступления
соответствующих денежных средств из бюджета.
4.2.4. Совместно с Заказчиком и Генеральным проектировщиком согласовать
разработанную Генеральным проектировщиком документацию в
государственной вневедомственной экспертизе.
4.2.5. В ходе проведения работ не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Генерального проектировщика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА
Генеральный проектировщик вправе:
5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального
заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по
настоящему Контракту.
5.1.2. Получать оплату за работы, выполненные по настоящему Контракту.
5.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него
соответствующего возмещения.
5.1.4. Досрочно выполнить и сдать работы Муниципальному заказчику.
5.1.5. Генеральный проектировщик не вправе оставлять в своем
распоряжении материалы, документы, информацию, а также другую
материальную и интеллектуальную собственность, приобретенную в связи с
выполнением настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта
Генеральный проектировщик обязуется без промедления передать
Муниципальному заказчику все полученное в связи с исполнением своих
обязательств по настоящему Контракту.
5.1.6. Не имеет право использовать, тиражировать, распространять или
любым другим способом распоряжаться разработанной по настоящему
Контракту документацией.
5.2. Генеральный проектировщик обязан:
5.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием
(Приложение No1), в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми
к проектным работам и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего
Контракта.
5.2.2. Осуществить сдачу выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.2.3. Нести ответственность за нарушение срока выполнения работ по
настоящему Контракту.
5.2.4. Согласовать с Муниципальным заказчиком и Заказчиком все
проектные (технические и технологические) решения и сметы до
представления документации в государственную вневедомственную
экспертизу.
5.2.5. Передать Муниципальному заказчику документацию, разработанную по
настоящему Контракту в полном объеме и получившую положительное
заключение государственной вневедомственной экспертизы, в 4
экземплярах на бумажном носителе.
5.2.6. Нести ответственность за ненадлежащее состояние документации,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции
Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, реконструированного на
основе разработанной документации.
5.2.7. При обнаружении недостатков в документации по требованию
Муниципального заказчика безвозмездно переделать документацию, а также
возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки.
5.2.8. Участвовать в деле по иску предъявленному Муниципальному
заказчику третьим лицом в связи с недостатками документации,
разработанной по настоящему Контракту.
5.2.9. Представлять Муниципальному заказчику информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ.
5.2.10. Совместно с Муниципальным заказчиком и Заказчиком участвовать в
согласовании и утверждении разработанной документации в службах города
и государственной вневедомственной экспертизе.
5.2.11. При проведении работ по реконструкции Объекта осуществлять
авторский надзор.
-
-
>
t
?
?
0и ограничивать их выполнение на основе подготовленной Генеральным
проектировщиком документации.
5.2.13. По первому требованию органа, осуществляющего контроль и надзор
за использованием средств федерального бюджета, представить
финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ по
настоящему Контракту. В этих целях Генеральный проектировщик обязан
вести отдельный бухгалтерский учет.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Генеральный проектировщик осуществляет сдачу выполненных работ Заказчику
и представляет Муниципальному заказчику Акт о приемке выполненных работ
в 3 экземплярах, счет-фактуру в 2 экземплярах, счет в 2 экземплярах с
приложением документации, предусмотренной настоящим Контрактом.
6.2. Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения
Акта о приемке выполненных работ с визой Заказчика, с приложением
документации, предусмотренной настоящим Контрактом, направляет
Генеральному проектировщику один экземпляр подписанного Муниципальным
заказчиком Акта о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.
6.3. В случае если у Муниципального заказчика выявляются замечания и/или
претензии по выполненной работе, Стороны обязаны составить акт с
перечнем замечаний и/или претензий, а также необходимых работ по их
устранению. Указанные замечания и/или претензии должны быть предъявлены
Муниципальным заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения им
Акта о приемке выполненных работ. Генеральный проектировщик обязан
произвести работы по устранению замечания и/или претензии без
дополнительной оплаты в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
6.4. Допускается досрочная сдача-приемка работ по настоящему Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во
всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Генеральный проектировщик по требованию Муниципального заказчика
своими силами и за свой счет в срок, установленный Муниципальным
заказчиком, обязан устранить недостатки выполненных работ, допущенные по
его вине.
7.3. В случае не устранения указанных недостатков в срок, установленный
Муниципальным заказчиком, Генеральный проектировщик уплачивает
Муниципальному заказчику неустойку в размере 1% от стоимости работ,
подлежащих исправлению, за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Контракту
Генеральный проектировщик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку,
которая начисляется в размере 0,5% от стоимости работ, выполняемых по
настоящему Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня следующего после дня истечения срока, установленного
настоящим Контрактом, но не более 10% от стоимости работ подлежащих
выполнению. Генеральный проектировщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Генерального проектировщика, последний обязан
возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.
7.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Муниципального заказчика, последний обязан
возместить Генеральному проектировщику фактически произведенные затраты.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет
Генеральный проектировщик.
7.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры
для их разрешения путем договоренности.
7.9. Гарантийный срок составляет ____ года с момента введения внешних
теплосетей и сетей электроснабжения реконструируемого Объекта в
эксплуатацию. В течение гарантийного срока Генеральный проектировщик
обеспечивает за свой счет устранение и исправление работ по предмету
настоящего Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту из-за
действия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,
и которые нельзя предвидеть или избежать.
8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие события:
- военные действия;
- гражданские волнения;
- стихийные бедствия (в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары) и т.п.;
-приостановление, прекращение (отсутствие) финансирования работ по
настоящему Контракту в связи с изменениями законодательства и (или) в
иных случаях, предусмотренных законодательством.
8.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
должна в течение десяти рабочих дней уведомить другую Сторону о
возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы и предоставить надлежащее доказательство наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения
соответствующих компетентных государственных органов.
8.4. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
8.5. Выполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и
их последствия.
8.6. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую
Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое
извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
не извещением или несвоевременным извещением.
8.7. В случае невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в п. 8.2. настоящего Контракта, длящихся
более 3 месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без
обязательств по возмещению убытков.
8.8. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракт, его изменением, расторжением или признанием недействительным,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые
договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему
Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской
области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
10.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения обязательств по настоящему Контракту в случае нарушения
Генеральным проектировщиком срока выполнения по настоящему Контракту на
3 дня по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
При этом настоящий Контракт считается расторгнутым с момента получения
Генеральным проектировщиком уведомления об одностороннем отказе в
выполнении обязательств по настоящему Контракту.
10.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему
Контракту.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра - для Муниципального
заказчика, 1 экземпляр - для Генеральный проектировщика.
11.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации,
связанной с настоящим Контрактом, к которой могут отнести любые данные,
предоставленные Сторонами друг другу и о которых условлено, что они
имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не
использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в
пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой Стороны.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Администрация города Королёва Московской области.
Адрес юридический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Адрес фактический: 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Октябрьская, д. 1.
Реквизиты: ИНН 5018034320, КПП 501801001, УФК по Московской области
(Отделение по городскому округу Королёв УФК по Московской области)
(Администрация г. Королёва Московской области) л/с 03483017880 Отделение
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 40204810700000002250,
БИК 044583001.
Телефон: (495) 516-07-60.
Генеральный проектировщик:
Муниципальный заказчик: Генеральный
проектировщик:
И. о. Главы города Королёва _____________________________
Московской области
__________________ А. Б. Капустян
____________________________
